Тендер - Грунт Уошпраймер, разбавитель №309183498

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Письмо.pdf

СПЕЦИФИКАЦИЯ_шаблонxx

Спецификация № 1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 10.05.2023 г.

Общество с ограниченной ответсвенностью _____, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский радиатор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Маевского Максима Викторовича, действующего на основании доверенности № 83 от 18.08.2025 г., заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить следующую продукцию:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость Продукции составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (триста восемнадцать тысяч рублей) с НДС.

2. Транспортные расходы включены в стоимость продукции, доставка до склада Покупателя по адресу г. Оренбург ул. Пролетарская, 198

3. Отсрочка 3 дня с момента поставки товара Покупателю.

Покупатель Поставщик

___________________ /Маевский М.В./ ________________ /__/

м.п. м.п.

Договор_поставки_(расходный)

ДОГОВОР № ____________

поставки материально-технических ресурсов

- Посмотреть таблицу с данными

ООО «Оренбургский радиатор», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Маевского М.В., действующего на основании доверенности №83 от 18.08.2025 г, с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующей на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

Предмет договора
1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Наименование, качество, количество, ассортимент Товара, срок поставки, момент перехода права собственности, грузополучатель и базис поставки Товара, а также цена и условия оплаты, определяются в Приложениях к настоящему Договору. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему договору, не является контрафактным и его оборот не влечет нарушения патентных и авторских прав.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении.

Цена Товара
2.1. Цена Товара определяется Приложениями к настоящему Договору и фиксируется на весь согласованный в Приложении объем Товара.
2.2. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по цене, зафиксированной в соответствующем Приложении.

Качество и количество Товара

3.1. Качество Товара, передаваемого Поставщиком по настоящему Договору, должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) или другим общепринятым стандартам качества на данный вид Товара, которые указываются в Приложениях к настоящему Договору.

3.2. Качество Товара должно подтверждаться документами: сертификатом качества и/или паспортом на каждое наименование Товара/изделия. А также сертификатом соответствия Госстандарта РФ на каждое наименование Товара при условии, что Товар подлежит обязательной сертификации, и/или Разрешение соответствующего государственного органа.

3.3. Количество Товара определяется в Приложениях к настоящему Договору.

4. Условия поставки Товара

4.1. Условия, базисы и сроки поставки оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в Приложении.

4.2. Адреса и реквизиты Грузополучателя/получателя Товара оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении.

4.3. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик информирует Покупателя о дате отгрузки, количестве, номерах вагонов (контейнеров, цистерн) в течение 3-х суток с даты отгрузки.

4.4. При отгрузке Товара иным видом транспорта Поставщик обязан в течение суток с даты отгрузки, но не позднее чем за 1 сутки до даты прибытия Товара проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, ориентировочной дате прибытия, наименовании и количестве отгруженного Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

4.5. По мере необходимости, но не чаще чем 1 (один) раз в 2 (двое) суток Поставщик обязуется предоставлять Покупателю сведения о месте нахождения Товара в период его доставки до склада Грузополучателя.

4.6. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном Приложением к настоящему Договору.

4.7. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. Условия приемки Товара

5.1. Приемка Товара по количеству и комплектности производится на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 7.1. настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных.

5.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5-и дней с момента направления ему вызова.

Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем получения вызова Покупателя сообщить по электронной почте (телеграфу, факсу) о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика должен иметь подлинную надлежаще заверенную печатью предприятия за подписью руководителя предприятия доверенность, в которой четко излагаются его полномочия на составление соответствующего акта и подписание его от имени Поставщика.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке с участием представителя общественности. Покупатель имеет право вместо составления Акта о выявленных недостатках Товара с участием представителя Поставщика или двух незаинтересованных лиц составить Акт с участием представителя Торгово-промышленной палаты Оренбургской области.

Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается надлежаще составленным.

5.3. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель принимает данный Товар на ответственное хранение, а Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта о выявленных недостатках обязан произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар и оплатить Покупателю стоимость услуг, связанных с ответственным хранением на основании счета-фактуры, выставленной Покупателем.

5.4. Если Поставщик в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия Покупателем Товара на ответственное хранение согласно п. 5.3 настоящего договора не распорядится Товаром, Покупатель в соответствии со ст.514 ГК РФ вправе реализовать данный Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.5. В случае установления и/или признания Поставщиком своей вины в поставке некачественного товара, Поставщик возмещает Покупателю расходы, возникшие у последнего в связи с необходимостью замены некачественного товара на товар соответствующего качества, но в пределах гарантийного срока, установленного на поставляемый Поставщиком Товар. Под указанными расходами Стороны понимают затраты, связанные с демонтажем некачественного товара, монтажом товара согласованного качества, транспортные расходы.

5.6. Во всем остальном, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

6. Порядок оплаты Товара

6.1. Сроки оплаты, за поставляемый по настоящему Договору Товар, оговариваются по каждой партии Товара отдельно и отражаются в соответствующем Приложении.

6.2. Порядок оплаты: Покупатель производит оплату Товара путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Поставщика или по иным указанным им реквизитам. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В случае отсрочки платежа оплата Товара Покупателем производится после предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора. В случае просрочки предоставления документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, срок оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления документов.

В случае установления в соответствующем Приложении цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

6.3. Порядок и сроки оплаты Покупателем поставленного Товара и транспортного тарифа, при транспортировке Товара до станции назначения, определяются в Приложениях к настоящему Договору

6.4. Стороны также могут согласовать порядок оплаты Товара иными средствами, в том числе, путем подписания соглашения о зачете встречных однородных требований, путем передачи ценных бумаг, путем осуществления встречных поставок товаров (работ, услуг) и т.д., что должно быть зафиксировано в соответствующем Приложении.

6.5. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление об изменении банковских реквизитов может быть сделано также путем предоставления счета на оплату, содержащего новые платежные реквизиты.

В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

7. Документы

7.1. Поставщик обязан предоставить Покупателю одновременно с отгруженным Товаром по настоящему Договору следующие документы:

• документ, подтверждающий соответствие безопасности Товара (сертификат соответствия обязательный и/или добровольный, либо декларацию соответствия безопасности), заверенный держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо нотариально;
• сертификат качества;
• паспорт на Товар, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
• железнодорожную квитанцию (копия), подтверждающую отгрузку Товара;
• экземпляр накладной на Товар;
• документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
• счет-фактуру (оригинал);
• руководство и/или паспорт по эксплуатации на русском языке.
• текст ГОСТа или ТУ, по которому изготовлена продукция.

7.2. Указанные документы предоставляются Поставщиком в течение 5-ти дней с даты отгрузки Товара.

7.3. Счета-фактуры, составленные во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

7.4. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счет-фактуры.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Продолжительность данного срока указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п.7.1 настоящего Договора.

8.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения недостатков уведомить Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика, составление Акта о недостатках Товара осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора.

8.3. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о недостатках Товара, указанным в п. 8.2 настоящего Договора, Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта о недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар соответствующего условиям настоящего Договора качества.

8.4: Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый поставщиком товар равен гарантийному сроку эксплуатации техники в состав которого входит изделие Покупателя, в сборке которого использовался товар.

9. Ответственность Сторон.

9.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости заключаемого договора.

9.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в Приложениях к настоящему Договору, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости заключаемого договора.

9.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества или Товара не соответствующего техническим условиям по цене, указанной в Приложении. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанностей по замене Товара и/или устранению несоответствий, предусмотренных п. 5.3 и п.8.3 настоящего Договора.

9.4. В случае нарушения сроков, установленных п.5.3 и п.8.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества (подлежащего замене), недопоставленного или некомплектного Товара или Товара поставленного с недостатками.

9.5. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 5 дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от запланированной суммы поставки и возместить убытки Покупателя, вызванные односторонним отказом от поставки Товара в течение 10 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя. При этом, в случае принятия Покупателем одностороннего отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

Уплата штрафа и возмещение убытков освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

Уплата штрафа за односторонний отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 9.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т.е даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора.

9.6 Поставщик несет ответственность за поставку товара, не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

9.7 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.

10. Непреодолимая сила.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения, землетрясения и т.д.), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более тридцати дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 4-х дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.

10.3. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торгово-промышленной палатой или иным полномочным органом населенного пункта Поставщика или Покупателя.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты ее предъявления.

11.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора (соглашения), рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области.

12 Налоговые оговорки

В соответствии со ст.431.2 Гражданского кодекса РФ Стороны заверяют, что:

- Стороны уплачивают все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, Сторонами своевременно предоставляется в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность;

- все операции Сторон по приобретению и реализации продукции будут полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на них;

- Стороны предоставят друг другу надлежащим образом оформленные первичные документы;

Перечисленные в настоящем пункте договора заверения Сторон об обстоятельствах имеют существенное значение для них. Стороны обязуется по требованию одной из сторон предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих гарантии и заверения, указанные в договоре, в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения запроса.

В случае недостоверности заверений об обстоятельствах и/или при отказе предоставить документы, подтверждающие гарантии и заверения, Стороны обязуется уплатить штраф в размере сто тысяч рублей за каждое недостоверное заверение либо за каждый случай отказа в предоставлении запрошенных документов.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2. Если любой из пунктов Договора или его часть окажется недействительным вследствие какого-либо вступившего в силу государственного акта, он будет считаться отсутствующим в настоящем Договоре, при этом остальные пункты останутся в силе.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

13.5. В случае просрочки поставки Товара более 10-и дней сверх срока, указанного в Приложении, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

13.6. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации, Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении одной из Сторон о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

13.7. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка утрачивают силу.

13.8. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами и содержащему все необходимые существенные условия договора поставки. В случае расхождений между условиями Договора поставки и Приложений приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.

13.9. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентов Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Обмен оригиналами, между Сторонами, происходит в течении 30 (тридцати) дней.

14. Срок действия Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Приложения к настоящему Договору и действует по , но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14.2. Пролонгация настоящего Договора возможна по взаимному соглашению Сторон. путем подписания дополнительного соглашения.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными