Тендер - гель для устранения засоров Tiret Turbo 500 мл №294480948

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен п_4_на_2025_год_этал.

Государственный контракт № ____

(ЕАТ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12510)

Не на ЕАТ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_____

г. Цивильск « » _________ 2025г.

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии» (ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Филиппова Александра Валерьевича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице _________ действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара
в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно заявкам Государственного заказчика.

1.2. Товар, поставляемый согласно настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет: _______________

2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (транспортные расходы, доставка, страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Контракта).

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата товара осуществляется Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) и представления счет-фактуры (при наличии), за каждый факт поставки товара, при наличии предельных объемов финансирования.

2.5. Источник финансирования – за счет средств федерального бюджета (дополнительного источника бюджетного финансирования) в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2025 год по коду бюджетной классификации
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.

2.6. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара со дня списания денежных средств
с расчетного счета Государственного заказчика в пользу Поставщика.

2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику путем направления сообщения по электронному адресу ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. С момента получения Государственным заказчиком уведомления о смене реквизитов Поставщика Государственный заказчик обязан производить оплату по измененным реквизитам. Также стороны подписывают дополнительное соглашение о внесении изменений в реквизиты сторон указанные в разделе 12 Контракта.

2.8. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательный платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, государственный заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта (п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

2.9. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, стороны по взаимному соглашению включают в акт сдачи-приемки товара сведения о сумме неустойки (пени, штрафа), подлежащей уплате, размер которой определяется в соответствии с разделом 7 контракта. На основании указанного акта либо дополнительного соглашения к контракту, не изменяющего условий контракта, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств Заказчик вправе удержать суммы неустойки (штрафов, пеней), начисленной в соответствии с разделом 7 контракта, из суммы, подлежащей оплате Поставщику по государственному контракту. В этом случае Заказчик перечисляет в установленном порядке сумму неустойки (пеней, штрафов) в доход соответствующего бюджета Российской Федерации, с обязательным указанием в платёжном документе Поставщика за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов).

В случае если стороны не придут к указанному соглашению, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из сумм, подлежащих уплате Поставщику по контракту. При этом Заказчик направляет Поставщику уведомление, в котором указывается размер неустойки (штрафа, пени), расчет суммы неустойки (штрафа, пени) по контракту, начисленной в соответствии с разделом 7 контракта.

Права и обязанности сторон

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить товар в объеме, сроки, надлежащего качества и комплектности, предусмотренными настоящим Контрактом.

3.1.2. При передаче товара представить Государственному заказчику платежные документы на Товар.

3.1.3. Незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественного (несоответствующего спецификации, комплектности) товара на аналогичный товар надлежащего качества, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента составления акта, но не позднее срока окончания действия контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.

3.3. Государственный заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта.

3.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.4. Государственный заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Товара.

3.4.4. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленного Товара, а также лиц, ответственных за приемку Товара от Поставщика по количеству и качеству.

3.4.5. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

Сроки и условия поставки товара, требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

4.1. Поставка товара производится в сроки, указанные в Спецификации (приложение №1) к настоящему государственному контракту.

4.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком за его счет, включая погрузочно-разгрузочные работы, по адресу указанному в Спецификации (приложение № 1) настоящего контракта.

4.3. Датой поставки товара является дата подписания товарной накладной, составляемой в двух экземплярах и подписываемых Сторонами в момент передачи товара Государственному заказчику.

4.4. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара, переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной по факту приемки товара.

4.5. Поставка товара производится в адрес Грузополучателя автомобильным транспортом по правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

4.6. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается этот контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара. Такое изменение допустимо в пределах суммы, составляющей разницу между ценой контракта, которая предложена участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать величину, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, на указанное в извещении о проведении аукциона количество товара.

4.7. По соглашению сторон при исполнении контракта количество поставляемого товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на 10 процентов. При этом с учетом положений бюджетного законодательства РФ допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 процентов цены контракта. При уменьшении количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении его количества должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное им количество товара.

4.8. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскиваются и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включена в стоимость товара.

4.9. При приемке товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком товарную накладную (УПД) с указанием страны изготовления товара, счет/счет-фактуру, акт приема-передачи товара иные предусмотренные документы. Осуществление Заказчиком приемки поставленного товара производится в части соответствия количества, комплектности, соответствии спецификации или технического задания, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, с составлением акта приема-передачи товара.

4.10. Товар ненадлежащего качества считается не поставленным.

4.11. Поставка товара считается осуществленной при подписании обеими сторонами товарной накладной по факту приемки товара. В случае выявления недостачи товара товарные накладные (УПД) подписываются Заказчиком после полного погашения задолженности. При несоблюдении срока поставки товара Заказчик вправе предъявить к Поставщику требование об уплате неустойки.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

5.1. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта.

5.2 Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскиваются и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включена в стоимость товара.

5.3. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ на продукцию, указанную в настоящем контракте. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5.4. На упаковке поставляемого товара должна содержаться информация о товаре.

5.5. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

5.6. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Качество и порядок приема

6.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, товар в количестве, по наименованиям и характеристикам, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные спецификацией (приложение № 1) и иными условиями Контракта, а Грузополучатель обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 N П-6 (с изменениями и дополнениями), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 N П-7
(с изменениями и дополнениями).

6.1.1. Товар должен быть новым: не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, должен отвечать требованиям стандартов, технических условий и санитарных норм, установленных в Российской Федерации.

6.1.2. Все выявленные в процессе эксплуатации претензии по качеству и скрытым дефектам предъявляются Заказчиком непосредственно Поставщику в письменной форме. Максимальный срок для замены товара составляет 7 (семь) рабочих дней с даты получения претензии. Все транспортные и иные расходы, связанные с заменой товара, включая командировочные расходы специалистов, несет Поставщик.

6.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по согласованию с Государственным заказчиком.

6.3. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД) или универсальный передаточный документ, оформленную в 2 экземплярах с печатью Поставщика (обязательно д.б. указана страна происхождения товара);

- счет в 1 экземпляре;

- счет – фактуру в 2 экземплярах (при наличии);

- копии декларации о соответствии или сертификата соответствия, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 1 экземпляре в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при наличии).

6.3.1 Возможно оформление и обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕАТ agregatoreat.ru; - представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

6.4. В случае, если документы, указанные в пункте 6.3 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Грузополучателем товарной накладной по факту приемки товара.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Грузополучателем товарной накладной по факту приемки товара.

6.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Грузополучателем и Поставщиком товарной накладной по факту приемки товара.

6.8. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев (при наличии заводом изготовителем). Гарантия исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной по факту приемки товара.

6.9. Порядок приема товара:

6.9.1. Товар должен быть поставлен полностью в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1
к контракту).

6.9.2 Поставка товара осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсогласно указанным срокам и условиям контракта. Поставщик обязан известить не менее чем за сутки о точном времени и дате поставки товара.

6.9.3. В случае обнаружения несоответствия товара наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре товара), комплектности, не соответствие товара Спецификации, Государственный заказчик составляет акт, который является основанием для замены товара.

6.9.4. При передаче товара Государственный заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров в части их соответствия условиям контракта, проверить комплектацию товара, визуально осмотреть товар на предмет наличия дефектов и некомплектности.

6.9.5. В случае обнаружения скрытых недостатков товара в период гарантийного срока (при наличии) Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.

6.9.6. Заказчик вправе произвести выборочную проверку (экспертизу) качества каждой партии поставляемого товара (ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). При сомнении в качестве поставляемого товара производится экспертиза на соответствие качества. В случае если по результатам проведенной экспертизы Заказчиком будет получено заключение о несоответствии качества товара условиям настоящего контракта, стоимость проведенной экспертизы обязан оплатить Поставщик.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, определяемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, Правила), и составляет 1000,00 рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, определяемом в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 10 % цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в порядке, определяемом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер, возникнуть после заключения государственного контракта и не зависеть от воли сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них другую сторону в любой форме, а в последствии и в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по государственному контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему государственному контракту. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой стороне сертификат (официальный документ) торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами обязательств по настоящему государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок урегулирования споров. Расторжение Контракта

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и /или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право обратиться в соответствующие органы для решения данного вопроса.

10.4. В случае, если от имени или в интересах Сторон осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к Сторонам Контракта могут быть применены меры ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения обязательств Сторонами по Контракту, но не позднее 31.12.2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту. В части гарантийных обязательств до окончания гарантийного срока, а в части выполнения обязательств и финансовых расчетов между Сторонами – до полного их завершения.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта.

11.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Спецификация.

11.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

Приложение № 1

к государственному контракту

№ _______ от « » ______ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________________.

Срок поставки товара: течение 10 календарных дней со дня подписания государственного контракта.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Чувашская Республика, г.Цивильск, ул. Северная, д.1а.

Грузополучатель: ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П. М.П.

компред_на_гель