Тендер - ГАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ №298377149

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_медгазы_(Двуокись_углерода)

Приложение № 1 к Контракту

№ _____ от ___ ________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских газов (Двуокись углерода 50л х 36кг) для нужд ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» на 2025 год

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: г. Москва, Госпитальная площадь, дом 2.

Срок поставки: со дня следующего за днем заключения Контракта до 08 декабря 2025 года, по заявкам Заказчика.
Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным с Заказчиком не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты фактической доставки Товара.

Поставляемый Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида Товара:
- технической документацией и инструкцией по эксплуатации Товара на русском языке
- копией сертификата соответствия (при наличии), в случае если товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо предоставить документ, который подтверждает, что товару не требуется сертификат качества или декларация соответствия.
- копией регистрационного удостоверения (при наличии)
- паспортом завода-изготовителя (при наличии),
- заверенных оригинальной печатью Поставщика или производителя, а также другой документацией, требуемой от Поставщика Товара контролирующими органами РФ в соответствии с действующими нормативными актами РФ, регламентирующими эксплуатацию Товара.

Требования к качеству и безопасности Товаров: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Требования к упаковке и маркировке: Упаковка товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

Стоимость Контракта включает в себя стоимость товара, маркировку, упаковку и оплату действующих таможенных пошлин и прочих расходов, возникающих при таможенной очистке. Транспортировка товара до склада Заказчика, страхование от возможных рисков при транспортировке, также входит в общую стоимость Контракта.

Порядок приемки-передачи товара:
7.1. Контракт предусматривает осуществление приемки в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке, установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом 2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.
7.2. Если Заказчик ранее не являлся контрагентом Поставщика, после заключения Контракта, Поставщику в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней, необходимо направить приглашение на связь в Электронном документообороте (ЭДО).
7.3. После направления приглашения, Поставщику, в целях оперативного установления связи в ЭДО, следует уведомить об этом сотрудников отдела закупок Заказчика по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или электронной почте (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
7.4. Согласование даты и времени поставки товара осуществляется по телефону, указанному в п.1 Технического задания.
7.5. Перед поставкой товара Поставщику необходимо направить Заказчику подписанный со своей стороны УПД и уведомить лицо ответственное за приемку по телефону, указанному в п.1 Технического задания о факте направления УПД.
7.6. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 7.5 Технического задания, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (в т.ч. копии регистрационных удостоверений, сертификатов и деклараций соответствия).
7.7. После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком электронный структурированный Документ о приемке, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг).
В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи) календарных дней, и представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке повторно.
7.8. В случае поставки товара с нарушением требований пп. 3, 4, 5, 7 Технического задания, Заказчик вправе отказать в приемке товара и направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от принятия поставленных товаров.
7.9. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

Гарантийные обязательства:

8.1. Срок гарантийного периода должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

8.2. В течение гарантийного периода Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

8.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

8.4. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

Проект_контракта

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ ____________________

на поставку медицинских газов (Двуокись углерода 50л х 36кг) для нужд ГБУЗ «ГКБ

№ 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» на 2025 год

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская

клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города

Москвы», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Бражник

Виктории Алексеевны , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется поставить медицинские газы (Двуокись углерода 50л х 36кг)

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Контракту) (в сроки,

установленные в Графике поставки товара (Календарном плане) (Приложение № 2 к

Контракту , являющееся его неотъемлемой частью) (далее-График поставки товара

(Календарный план)), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами Документа о приемке, а

также иных документов, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

1.6 Идентификационный код закупки: ___________

1

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования: ПФХД

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик поэтапно оплачивает товары, поставленные Поставщиком на

соответствующем этапе Графика поставки товаров (Календарного плана), в

безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) по

соответствующему этапу, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

Заказчиком Документа о приемке по соответствующему этапу.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

2

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): со дня следующего за днем

заключения Контракта до 08 декабря 2025 года, по заявкам Заказчика .

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

3

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик представляет Заказчику

комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием,

сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и

сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и

направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке.

4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

4

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

(десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

5

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

6

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7 Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Контракту ).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном Законом о Контрактной системе, по итогам которой

составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

7

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Контракта , или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения

Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта.

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Контракта (Этапа), в случае, если цена Контракта (Этапа) не

превышает 3 млн. рублей;

8

б) 5 процентов Цены Контракта (Этапа), в случае, если цена Контракта (Этапа)

составляет от 3 млн. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения Контракта )

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и

фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

9

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом , с учетом заявки Заказчика.

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

10

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами до 31 декабря 2025 года.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

12

11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - График поставки товара (Календарный план);

Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

13

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения города Москвы

«Городская клиническая больница № 29

им. Н.Э. Баумана Департамента

здравоохранения города Москвы»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москвы,

улица Госпитальная площадь, дом 2;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, ПЛ.

ГОСПИТАЛЬНАЯ, Дом

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

14

(Корпус/строение) Д. 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

_____________________________________

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9;

__;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН: ___________________;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5619;

КПП: ___________________;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН: ____________________;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

л/с: ____________________________;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с: ______________________________;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с: ________;

Наименование банка: ГУ Банка России по

БИК: ___________________;

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ;

Наименование банка:

Получатель:Москва Департамент

_____________________________;

финансов города Москвы (ГБУЗ ГКБ № 29

Получатель:_____________;

им. Н.Э. Баумана ДЗМ л/с

Интернет сайт:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть347, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

___________________________________;

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Казначейский счет

(расч. счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

_____________________

Интернет сайт: www.mosgorzdrav.ru/gkb29;

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

Главный врач

М.П.

_____________________ Бражник В.А.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

График поставки товара

(Календарный план)

Наименование поставки

№ п/п

товара

Этапы поставки

товара (Дата)

15

Отчетные

документы,

результат поставки

товара

1.

Двуокись углерода медицинская

"линде газ рус" 50л 36кг

со дня следующего за днем

заключения Контракта до 08

декабря 2025 года, по заявкам

Заказчика

В соответствии с ТЗ

* График поставки товара (Календарный план) заполняется Заказчиком самостоятельно

(функциональная возможность при формировании шаблона Контракта предусмотрена) на этапе

размещения информации о закупке.

16

Приложение № 3 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Двуокись углерода

медицинская "линде

газ рус" 50л 36кг

Характеристики (каждой

строкой)

Производитель

Агрегатное состояние: Газ ао "линде газ рус"

сжиженный

Атмосферное давление при

наполнении емкости: 1.0

Физическая атмосфера

(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПа)

Вес: 36.0 Килограмм

Минимальный остаточный

срок годности на дату

поставки: 80 Процент

Назначение: Проведение

лапароскопических операций

и других диагностических

процедур

Наличие сертификата

соответствия: Да

Объем баллона: 50.0 Литр;

кубический дециметр

Принадлежность баллонов:

Поставщика

Содержание со2: 99.9

Процент

Сорт: Для медицины

17

Модель

Количество

Единица

измерения

Двуокись углерода

медицинская

30.0

Штука

Способ поставки: По заявке

Заказчика

Заказчик:

Поставщик:

Главный врач

_____________________ Бражник В.А.

М.П.

_______________ / ____________

М.П.

18

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку медицинских газов (Двуокись углерода 50л х 36кг) для нужд ГБУЗ «ГКБ№ 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» на 2025 годг. Москва

Статья 1 Предмет контракта

Предмет контракта: поставка медицинских газов.

Поставщик обязуется предоставить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, в установленные сроки по Графику поставки. Товар должен быть новым и не использоваться ранее. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Момент поставки наступает при доставке товара Заказчику по адресу из Технического задания, подписании документов и оказании сопутствующих услуг (при их наличии). Сопутствующие услуги предоставляются в соответствии с требованиями Технического задания. Идентификационный код закупки

Статья 2 Цена контракта и порядок расчетов

НДС включен в стоимость: нет

Цена единицы товара/работ/услуг: не применимо (так как

Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо (цена не разбита на единицы)

Способ оплаты: безналичный расчет

Валюта оплаты: рубль Российской Федерации

Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо (цена твердая)

Авансовый платеж: не предусмотрен

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо

Срок оплаты авансового платежа: не применимо

Срок оплаты 1 этапа: 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке

Срок оплаты товара/работ/услуг: не применимо (оплата производится поэтапно)

Цена договора включает: все затраты, издержки и расходы Поставщика

Источник финансирования: ПФХД ( финансово-хозяйственной деятельности)

Статья 3 Сроки и условия поставки

Период оказания услуг с даты заключения контракта до 08 декабря 2025 года

Возможность досрочного оказания услуги: да

Статья 4 Порядок приемки товаров

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: да

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: в течение 10 рабочих дней

Срок ответа на запрос разъяснений/устранения недостатков: в течение 10 рабочих дней (указано в пункте 4.10 и 4.14)

Статья 5 Права и обязанности сторон

- Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств (5.1.1).

- Требовать документы, подтверждающие исполнение обязательств (5.1.2).

- Запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств с ответом в 5 рабочих дней (5.1.3).

- Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров (5.1.4).

- Выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом (5.1.5).

- Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (5.1.6).

- При обнаружении несоответствия товаров условиям Контракта вызывать представителей Поставщика для объяснений (5.1.7).

- Сообщать о недостатках в течение 2 рабочих дней после их обнаружения (5.2.1).

- Своевременно принять и оплатить товар (5.2.2).

- Рассмотреть вопрос о продолжении поставки товаров при получении уведомления о приостановлении (5.2.3).

- Требовать подписания электронного документа о приемке товаров (5.3.1).

- Требовать своевременной оплаты за поставленные товары (5.3.2).

- Привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров (5.3.3).

- Заменять субпоставщика в случае его неисполнения обязательств (5.3.4).

- Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки (5.3.5).

- Своевременно и надлежащим образом поставлять товары (5.4.1).

- Предоставлять декларацию о стране происхождения товара (5.4.2).

- Предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика (5.4.3).

- Уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в срок до 5 календарных дней (5.4.4).

- Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Контрактом (5.4.5).

- Соответствовать единым требованиям к участникам закупки (5.4.6).

- Соблюдать установленные запреты (5.4.7).

Срок ответа поставщика на запрос от заказчика в течении 5 рабочих дней

Заказчик сообщает о недостатках в ходе поставки в течение 2 рабочих дней

Возможность привлечение субпоставщиков - да

Наличие у поставщика декларации о происхождении товара: да

Статья 6 Гарантии

- Поставщик гарантирует качество товара согласно Контракту и Техническому заданию.

- Гарантийный срок указан в Техническом задании.

- При обнаружении недостатков в товарах в период гарантии, Поставщик обязан их устранить за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения.

- В случае отказа Поставщика от составления Акта о недостатках, Заказчик проводит экспертизу, и расходы на нее возмещает Поставщик.

- Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.

- Гарантийный срок на комплектующие изделия равен гарантийному сроку на основное изделие.

- Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности.

- Вред, причиненный товаром, подлежит возмещению Поставщиком.

- Убытки Заказчика в связи с отзывом товара возмещаются Поставщиком.

- Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.

- При

- Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантии, если они возникли до передачи товара или по причинам, предшествующим передаче.

Гарантия качества: да

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Заказчику, согласно Техническому заданию.

Статья 7 Ответственность сторон

Статья 7 Ответственность сторон

- Ответственность за неисполнение обязательств: Заказчик и Поставщик несут ответственность согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и законодательству РФ.

- Размер штрафа: Устанавливается в соответствии с Контрактом и рассчитывается как процент от Цены Контракта или Этапа.

- Если цена до 3 млн руб.: 10% от Цены Контракта (Этапа).

- Если цена от 3 млн руб.: 5% от Цены Контракта (Этапа).

- Если цена до 3 млн руб.: 1000 руб.

- Если цена от 3 млн руб.: 5000 руб.

- Если цена до 3 млн руб.: 1000 руб.

- Если цена от 3 млн руб.: 5000 руб.

- Пеня за просрочку исполнения Поставщиком: Рассчитывается от цены Контракта с учетом фактически выполненных работ.

- Пеня за просрочку исполнения Заказчиком: Рассчитывается от не уплаченной в срок суммы.

- Ограничение общей суммы штрафов: Не может превышать Цену Контракта для обеих сторон.

- Освобождение от неустойки: Возможно при доказательстве просрочки из-за непреодолимой силы или вины другой стороны.

- Возврат средств: Поставщик возвращает Заказчику излишне уплаченные средства при установлении фактов неполной поставки или завышения стоимости.

- Исполнение обязательств: Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств.

- Доказательства: Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.

Статья 8 Порядок расторжения контракта

Возможность расторжения контракта по основаниям: соглашение сторон, в судебном порядке, одностороннее расторжения

Возможность расторжения со стороны заказчика: да

Возможность расторжения со стороны поставщика: да

Срок ответа на предложение о расторжении по соглашению сторон: в течение 5 календарных дней

- поставка товаров ненадлежащего качества, не подлежащего устранению в приемлемый срок;

- поставка некомплектных товаров, при

- неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров;

- отказ поставщика передать товар заказчику;

- невыполнение обязанности поставщика по страхованию товара;

- несоответствие поставщика требованиям, указанным в техническом задании и преамбуле контракта;

- подтверждение экспертизой нарушений условий контракта;

- нарушение поставщиком запрета, установленного постановлением правительства РФ.

- неоднократные нарушения заказчиком сроков оплаты;

- необоснованный отказ заказчика от приемки товаров;

- необоснованный отказ заказчика от оплаты поставленных товаров;

-

- непредставление заказчиком отгрузочной разнарядки в срок;

- невЫборка заказчиком товаров в установленный срок.

Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, с ответом в течение 5 календарных дней.

Одностороннее расторжение должно соответствовать требованиям статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Решение об одностороннем расторжении направляется второй стороне в оригинале по адресу, указанному в статье 14 Контракта.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

Обеспечение исполнения контракта: нет

Размер обеспечения: не применимо (статья не касается обеспечения контракта)

Статья 10 Порядок урегулирования споров

Возможность освобождения от ответственности: нет

Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров между сторонами в случае возникновения противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением Контракта. Стороны должны предпринять усилия для решения споров путем переговоров и оформления достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений с усиленными электронными подписями.

Претензии должны быть направлены в письменном виде и содержать необходимую информацию, включая наименование и реквизиты сторон, а также полный расчет истребуемой суммы при денежной оценке требований. К претензии прилагаются документы, подтверждающие заявленные требования. Ответ на претензию должен быть дан в письменном виде в течение 15 календарных дней с момента ее получения.

Если согласия достичь не удается, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Указаний на возможность освобождения от ответственности или продления сроков выполнения обязательств в статье не содержится.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения контракта

- Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

- Приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, если это происходит в рамках претензионной работы заказчика.

- Контракт требует регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

- Изменение и дополнение Контракта допускается по соглашению Сторон, оформляется в электронном виде и подписывается Сторонами. Изменения вступают в силу с момента подписания и также подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

Прочие условия

Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия сторон

13.1 Стороны используют электронные документы и информацию через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», согласно Регламенту ведения Портала на сайте https://zakupki.mos.ru/.

13.1.1 Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС и создает новую СТЕ при необходимости.

13.2 Поставщик назначает уполномоченных должностных лиц для работы в АИС, обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.

13.3 Электронные документы признаются равнозначными бумажным документам.

13.4 Электронные документы не требуют дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.5 Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.

Неотъемлемой частью договора являются приложения №1 и №2 (конкретные наименования приложений

Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Приложение №1

- Приложение №2 (информация о графике поставки товара)

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана»

- Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москвы, улица Госпитальная площадь, дом 2

- Фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, ПЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Дом 2

- Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

- Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

- КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5619

- Банковские реквизиты и другие данные

- Информация о поставщике

- Заполняется Заказчиком самостоятельно после заключения Контракта.

- Пример позиции графика: "Двуокись углерода медицинская 'линде газ рус' 50л 36кг" с датой начала со дня следующего за днем заключения Контракта до 08 декабря 2025 года.

- Заказчик: Главный врач Бражник В.А. (М.П.)

- Поставщик: ФИО лица, уполномоченного на подписание Контракта (М.П.)

Способ поставки: По заявке Заказчика.

Статья 15 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

1. Наименование товара: Двуокись углерода медицинская "линде газ рус"

- Агрегатное состояние: газ сжиженный

- Атмосферное давление при наполнении емкости:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПа (физическая атмосфера)

- Вес: 36.0 кг

- Минимальный остаточный срок годности: 80%

- Назначение: для лапароскопических операций и диагностических процедур

- Сертификат соответствия: имеется

- Объем баллона: 50.0 л (3000 куб. дм)

- Содержание CO2: 99.9%

- Сорт: медицинское качество

3. Производитель: АО "линде газ рус"

6. Единица измерения: штука

7. Дополнительные сведения: баллоны принадлежат поставщику, объем заказа под №17

Данные о заказчике