Тендер - Фреон марки R22 в баллонах по 13,6 кг №306702925

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_фреон

Договор№ВР____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Казань « » 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Смена»» г. Казани,,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Писарева Андрея Константиновича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и________________________________,

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор на основании Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» по п.5. ч.1 ст.93,по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол № от .2025 г.)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить(далее – «Товар»), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту – «Спецификация», приложение №1 к настоящему договору). Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением договора и является его неотъемлемой частью.

1.2 Количество, номенклатура (ассортимент), цены указываются в спецификации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена поставляемого товара по настоящему договору составляет: ( ) рублей оо копеек с учетом транспортировки, уплаты налогов и прочих платежей.НДС

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Расчет с Поставщиком осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в рублях Российской Федерации.

2.4. Источник финансирования: Муниципальный бюджет г.Казани.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Оплата производится по согласованию с Заказчиком после поставки с предоставлением Поставщиком накладных и счетов-фактур, либо по факту поставки при наличии товарной накладной.

3.2. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления безналичных денежных средств на счет Поставщика, но не позднее 31.12.2025 г.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1Срок действия договора: с момента подписания и по 31 декабря 2025 года.

4.2. Сроки поставки по настоящему договору: с момента заключения договора в течении семи рабочих дней.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1Произвести поставку товара в установленный договором срок,по согласованию с Заказчиком.

5.1.2Поставить товар упакованный обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способа, обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

5.1.3 Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый товар.

5.2 Поставщик имеет право:

5.2.1 привлекать соисполнителей для поставки товара.

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Оплатить поставленный Поставщиком товар в объёмах и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.1.2. Применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

6.2 Заказчик имеет право:

6.2.1. Осуществлять контроль над объемами, качеством и сроками выполнения поставки Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

7.КАЧЕСТВО, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) Товара, подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

7.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого Товара, то Поставщик обязан передать Заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

7.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7.4. Поставщик обязуется поставить новый Товар, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

7.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида товара, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Заказчику.

7.6. Товар, на который установлен срок годности, Поставщик обязан передать Заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности.

7.7. Заказчик которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования о:

- соразмерном уменьшении покупной цены;

- безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок;

- возмещении своих расходов на устранение недостатков товара,

за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

7.8. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество на данный вид товара.

7.9. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

7.10. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или соответствующей записью на маркировочном ярлыке поставленного товара.

7.11. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

7.12. Некачественный товар с поврежденной тарой или упаковкой, с признаками порчи и загрязнений, с истекшим сроком хранения подлежит возврату или замене за счет Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения недостатка и оповещения Поставщика.

7.13. При обнаружении скрытых дефектов в течение срока годности товара, в случае признания претензий обоснованными, Поставщик обязан в срок не более 1 рабочего дня произвести замену некачественного товара на качественный.

7.14. Порядок расчета и сдачи-приемки поставленного товара:

7.14.1. Поставка товара осуществляется по ценам, установленным в настоящем договоре.

7.14.2. При передаче товара Поставщик и Заказчик подписывают накладные и иные товаросопроводительные документы, подтверждающие факт приема-передачи товара.

7.14.3. При получении товара Заказчик обязан осмотреть товар в месте его передачи, проверить все сопроводительные документы и заявить Поставщику об обнаружении несоответствия товара и товаросопроводительных документов требованиям настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Договора – _______ рублей

8.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 руб.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара, и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемоготовара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество товара.

9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количество товара, предусмотренного договором

9.4 В установленных п.9.3. настоящего договора случаях принятия муниципальным заказчиком решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количестватовара.

9.5. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено в соответствующем порядке.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания сторонами.

11.2. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов стороны должны сообщить об этом в течение 5 дней.

11.4. Настоящий договор сотавлен в в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, другой передается Поставщику.

11.5 Все споры и/или разногласия, которые могут возниктуть, будут разрешаться путем переговоров между сторонами с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

11.6 В случае если стороны не придут к согласию, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствие с законодательством РФ. До предъявления иска в Арбитражный суд Республики Татарстан обязательно предъявление претензии, которая подлежит рассмотрению в 10 дневный срок.

11.7.Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к договору No___от « » 2025г.

(является неотъемлемой частью договора )

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: рублей 00 копеек.

Ответственный Яковлев Николай Сергеевич т.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по вопросам)

Заказчик_______________/Писарев А.К./ Поставщик ___________/_______________/