Тендер - Флокулянт Praestol 650TR №268190795

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение___2_Потребность_в_МТР_Praestol.xlsx
• 1а._Сведения_о_контрагенте-резиденте.docx
• 0._Требования_к_оформлению_коммерческого_предложения.doc
• 2._Договор.doc
• 3._Перечень_документов_для_заключения_договора.doc
• 1._Пример_Формы_предоставления_КП.XLSX

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1.9. к Регламенту

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

(заполняется контрагентом)

1. Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

_______________________________________________________________________________

2. Сведения о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя: ОГРН для юридического лица; ОГРНИП – для индивидуального предпринимателя, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо/индивидуального предпринимателя

(если контрагент предприниматель – паспортные данные физического лица) [1]

Местонахождение юридического лица, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: __________________________________________________________________________________

Место жительства (адрес) для физического лица (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Телефон, факс:

3. Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент: _______________________________________________________________________________

4. Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

5. Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации _______________________________________________________________________________

(да/нет)

6. Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

7. Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль _______________________________________________________________________________

(да/нет)

8. Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах _______________________________________________________________________________

(да/нет)

9. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

10. Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) _______________________________________________________________________________

(да/нет)

11. Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль организации

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

12. Является ли контрагент налогоплательщиком по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья _______________________________________________________________________________

(да/нет)

13. Осуществляет ли контрагент деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении, в соответствии с положениями статьи 275.2 НК РФ (если «да» – указать наименование месторождения)

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

14. Применяет ли контрагент инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организации, предусмотренный статьей 286.1 НК РФ

_______________________________________________________________________________

(да/нет)

15. Лицо, являющееся контролирующим лицом контрагента (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и(или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и(или) простого товарищества, и(или) поручения, и(или) акционерного соглашения, и(или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и(или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации)

__________________________________________________________________________________

(при наличии - перечислить; при отсутствии-проставить прочерк)

15.1. Лицо, имеющее право давать контрагенту обязательные для него указания _______________________________________________________________________________

(при наличии перечислить, при отсутствии - проставить прочерк)

16. Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента c долей участия более 25% _

(при наличии - перечислить; при отсутствии – проставить прочерк)

17. Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50% _

(при наличии – перечислить; при отсутствии – проставить прочерк)

18. Количественный состав и Ф.И.О. членов Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется):

19. Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

_______________________________________________________________________________

20. Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

21. Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) _

(при наличии – перечислить; при отсутствии – проставить прочерк)

22. Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утверждённым балансом:

23. Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утверждённым балансом:

24. Размер чистых активов на последнюю отчетную дату _______________________________________________________________________________

25. Размер уставного капитала _______________________________________________________________________________

26. Является ли контрагент исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном законе «Об инновационном центре» Сколково», применяющим освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в соответствии со статьей 145.1 НК РФ _____________________________________________________________________________

(да/нет)

27. Размер налоговой ставки (налоговых ставок) по налогу на прибыль организаций, применяемых контрагентом к прибыли от деятельности, в рамках которой заключена сделка (указать величину налоговой ставки) _______________________________________________________________________________

Приложение:

Копии документов (информации), представляемых и заверенных контрагентом:

– учредительные (Устав) и регистрационных документов (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ) или выписок из них, оригиналы или копии доверенностей, иных документов (протокол об избрании руководителя и т.п.), подтверждающих полномочия лиц, подписывающих договорные документы от имени контрагента;

– налоговая и бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату;

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Подпись лица,

подписывающего договор

«___» _________ 20__ г.

Общая информация о договоре/дополнительном соглашении [2]

Дата и № договора:_____________________________________________

Дата и № дополнительного соглашения:____________________________

№ листа согласования: ___________________________________________

Сведения о контрагенте – физическом лице заполняются для целей заключения и исполнения договора.

Персональные данные, представленные в Сведениях о контрагенте, подлежат обработке (сбор, хранение, использование, уничтожение) без использования средств автоматизации работниками Оператора договора – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Российская Федерация, Пермь, Ленина, 62. Сведения о контрагенте хранятся в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» вместе с оригиналом договора в течение срока, установленного для хранения договоров. В случае, если договор не заключен, сведения подлежат уничтожению. ↑

Заполняется в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Настоящим уведомляю Вас о необходимости предоставления пакета документов для заключения договора/дополнительного соглашения поставки МТР с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

- сведения о контрагенте, кроме государственных и муниципальных предприятий и индивидуальных предпринимателей по установленным формам (Приложение № 1а, № 1б);

- копия устава/учредительного договора (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями;

- копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих договор со стороны контрагента (протокол о назначении единоличного исполнительного органа, доверенность, заверенная печатью и подписью руководителя, если оформление документов со стороны контрагента происходит не лично руководителем);

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; для иностранных юридических лиц сертификат (свидетельство о постановке на учет и уплате налогов в стране нахождения предприятия); - копия документа, подтверждающего страхование профессиональной деятельности контрагента, если вид деятельности, осуществляемый контрагентом, подлежит обязательному страхованию;

- копия лицензии, если выполняемые контрагентом работы, услуги относятся к виду деятельности, подлежащему лицензированию, копии документов подтверждающих членство в саморегулируемую организацию в соответствии с требованиями законодательства;

- копия выписки из реестра естественных монополий, разрешения в случае заключения договора без проведения тендерных торгов (в случае, когда торги обязательны);

- выписка из ЕГРЮЛ на дату, не более чем за 60 дней до совершения сделки;

- копия паспорта руководителя и (или) лица, подписывающего договор со стороны контрагента;

- согласие на обработку персональных данных;

- копия приказа о назначении главного бухгалтера;

- сведения о нахождении контрагента по месту регистрации, фактическом месте нахождения (документы подтверждающие право аренды, собственности на объекты размещения);

- сведения о наличии у контрагента ресурсов, персонала, производственных мощностей;

- сведения о месте нахождения производственных помещений, складов контрагента;

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату);

- документ, подтверждающий сдачу в Налоговые органы РФ налоговой отчетности за истекший период, с отметками Налоговых органов РФ;

- актуальная Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в государственный бюджет.

- справка о среднесписочной численности работников контрагента, подаваемая на ежегодной основе в ФНС РФ, с отметкой Налоговых органов;

- сведения о состоянии расчетов контрагента с бюджетом на официальном сайте ФНС России о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года с фиксацией на страницах отчета даты формирования отчета, наименования интернет-сайта.

- подписанная контрагентом Карточка предприятия.

В случае отказа или невозможности предоставления документов по каким-либо причинам, прошу уведомить официальным письмом.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования по оформлению и предоставлению

технико-коммерческого предложения.

На бланке компании, с указанием реквизитов, контактной информации, с печатью и за подписью уполномоченного лица (оформить согласно Приложению № 1);

Единица измерения должна соответствовать запросу;

Обязательное наличие в предложении номера запроса «600…»;

Цена за единицу товара без учета НДС, с транспортными расходами до станции назначения (фиксированная цена на одно наименование в ТКП на разные станции назначения);

Место доставки товара согласно заявке;

Валюта платежа – Рубль Российской Федерации;

Оплата товара – на 30 (тридцатый) календарный день с момента перехода права собственности на Товар. Оплата Товара производится Покупателем на основании оригинала счета-фактуры, оригинала товарной накладной (ТОРГ-12), копий товарно-транспортных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Срок действия предложения (указать количество дней (период));

При наличии в потребности товаров, снятых с производства, предложить замену на аналоги для согласования с заявителем;

Информация об использовании системы «Электронного документооборота» с указанием наименования системы.

Банковская гарантия: не требуется;

Аванс не предусмотрен;

Гарантийный период длится в течение срока указанного в паспорте завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Период поставки товара – согласно заявке (в случае отсутствия в заявке, указать период поставки);

Коммерческое предложение предоставлять в PDF и Exсel формате.

Обязательные требования к претенденту:

Предоставление технического описания товара.

Предоставление сертификатов соответствия или иных документов, подтверждающих качество товара, технические паспорта (где применимо).

Предоставление дилерских полномочий на поставку от изготовителя.

Предоставление информации об имеющемся опыте исполнения аналогичных обязательств.

В случае победы в заявке Победитель обязан подписать с инициатором договор, условия которого соответствуют проекту, прилагаемому к заявке.

Победитель заявки (Поставщик) при осуществлении поставки МТР импортного производства и доставки его через границу РФ, обязан предоставить (Покупателю), копии грузовых и таможенных деклараций свидетельствующих о том, что таможенными органами принято решение об их выпуске без каких-либо наложенных ограничений, их реализации и использовании, и/или письменное информационное подтверждение об этом таможенного органа РФ в порядке, предусмотренном ст.100 Федерального закона от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в личном кабинете контрагента, размещенного на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» в разделе «Компания» по ссылке: https://lukoil.ru/Company/contractorpa/

При регистрации в личном кабинете контрагента на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» загрузить обязательные документы:

- Скан Устава со всеми изменениями и дополнениями;

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период (в формате ХML), а также квитанция об отправке/принятии;

- Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за последний отчетный и налоговый период (в формате ХML), а также квитанция об отправке/принятии;

- Налоговая декларация по НДС за последний отчетный период. (в формате ХML), а также квитанция об отправке/принятии;

- Справка с налогового органа об отсутствии задолженности по налогам;

- Решении о назначении единоличного исполнительного органа.

При регистрации в личном кабинете контрагента загрузить дополнительные документы.

В коммерческом предложении указывать уникальный код КССС поставщика, присвоенный после регистрации в личном кабинете.

Документы предоставляемые претендентом:

- Сведения о контрагенте, кроме государственных и муниципальных предприятий и индивидуальных предпринимателей по установленным формам (Приложение № 1а, № 1б);

- Копия устава/учредительного договора (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями;

- Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих договор со стороны контрагента (протокол о назначении единоличного исполнительного органа, доверенность, заверенная печатью и подписью руководителя, если оформление документов со стороны контрагента происходит не лично руководителем);

- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; для иностранных юридических лиц сертификат (свидетельство о постановке на учет и уплате налогов в стране нахождения предприятия);

- Копия документа, подтверждающего страхование профессиональной деятельности контрагента, если вид деятельности, осуществляемый контрагентом, подлежит обязательному страхованию;

- Копия лицензии, если выполняемые контрагентом работы, услуги относятся к виду деятельности, подлежащему лицензированию, копии документов, подтверждающих членство в саморегулируемую организацию в соответствии с требованиями законодательства;

- Копия выписки из реестра естественных монополий, разрешения в случае заключения договора без проведения тендерных торгов (в случае, когда торги обязательны);

- Выписка из ЕГРЮЛ на дату, не более чем за 60 дней до совершения сделки;

- Копия паспорта руководителя и (или) лица, подписывающего договор со стороны контрагента;

- Согласие на обработку персональных данных;

- Копия приказа о назначении главного бухгалтера;

- Сведения о нахождении контрагента по месту регистрации, фактическом месте нахождения (документы подтверждающие право аренды, собственности на объекты размещения);

- Сведения о наличии у контрагента ресурсов, персонала, производственных мощностей;

- Сведения о месте нахождения производственных помещений, складов контрагента;

- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату);

- Документ, подтверждающий сдачу в Налоговые органы РФ налоговой отчетности за истекший период, с отметками Налоговых органов РФ;

- Актуальная Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и обязательных платежей в государственный бюджет.

- Справка о среднесписочной численности работников контрагента, подаваемая на ежегодной основе в ФНС РФ, с отметкой Налоговых органов;

- Сведения о состоянии расчетов контрагента с бюджетом на официальном сайте ФНС России о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года с фиксацией на страницах отчета даты формирования отчета, наименования интернет-сайта.

- Подписанная контрагентом Карточка предприятия.

Прочая информация:

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

Заказчик имеет право отказаться от полученных предложений по любой причине и не заключать договор или прекратить процедуру запроса КП в любой момент, не неся при этом никакой ответственности.

ТЗ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Praestol

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

admin Асафов Вячеслав Евгеньевич▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьT09:46:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0T12:49:00Z▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьLibreOffice/4.2.5.2$Windows_x86 LibreOffice_project/61cb170a04bb1f12e77c884eab9192be736ec5f5 ДОГОВОР поставки товара № 23Z ____ г. Усинск « __ » ____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Общество с ограниченной ответственностью «ххх» (ООО «ххх ») именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора ххх , действующего на основании Устава , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Генерального директора по общим вопросам Тулупова Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 8 от 01.12.2023 , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить (передать), а Покупатель – принять и оплатить новый, не бывший в употреблении, товар в соответствии с условиями настоящего договора. По настоящему договору поставляются следующие виды товара: механизмы и устройства для отбора проб и комплектующие к ним. 1.2. Наименование, ассортимент (сортамент), технические характеристики (ГОСТ или ТУ завода-изготовителя), количество, цена, сроки поставки товара и иные условия поставки определяются в спецификациях (по форме Приложения №1 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена в спецификациях формируется в соответствии с условиями настоящего договора. При поставке товара по инвестиционным проектам (поставка товара/оборудования, не входящего в смету строек, далее – ОНСС; товара/оборудования, входящего в смету строек, далее - ОВСС), на каждый инвестиционный проект Сторонами оформляется отдельная спецификация. 1.3. Товары, поставляемые по настоящему Договору, должны иметь статус «товар Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом. 1. 4 . Проведение работ и оказание услуг, связанных с монтажом, пуском в эксплуатацию поставляемого по договору товара, и их оплата, может быть согласована Сторонами в дополнительном соглашении. 2. Цена 2.1. Цена на товар устанавливается в денежных единицах Российской Федерации (рублях), если иное не оговорено в дополнительном соглашении к настоящему договору. Цена на товар определена с учетом стоимости расходов по транспортировке (доставке) товара до места назначения. 2.2. Цена по договору составляет ххх (ххх руб . хх коп.), кроме того НДС 20% ххх (ххруб. хх коп.). Всего сумма поставки в соответствии с учетом НДС составляет: ххх (ххх руб. хх коп.) . 2.3. Изменение общей цены по Договору допускается при поставке сыпучих, наливных и весовых товаров, а также товаров мерной длины в прямом отрезке или в бухте в пределах действующих отгрузочных норм (+/- 10%). При поставке товаров, поставляемых поштучно, изменение общей цены Договора не допускается. 3. Сроки, условия и порядок поставки 3.1. Поставка товара осуществляется после подписания Сторонами спецификаций. В целях ускорения взаимодействия Сторон обмен спецификациями может производиться по факсу с последующей отправкой подлинных экземпляров по почте в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправления факсимильного документа. 3.2. Поставка товара осуществляется в сроки, указанные в спецификаци ях . При согласовании поставки товара партиями Стороны могут подписывать График отгрузки, в котором определяется срок поставки каждой партии. Под «партией» Стороны понимают объем, указанный в товарной накладной. С письменного согласия Покупателя Поставщику может быть предоставлено п раво досрочной поставки товара. 3.3. Транспортировка (доставка) товара производится по действующим отгрузочным нормам (+/- 5%) (отгрузочные нормы применяются исключительно к сыпучим, наливным и весовым товарам, а также товарам мерной длины в прямом отрезке или в бухте) железнодорожным, автомобильным транспортом, посредством почтовых отправлений, воздушным или морским (внутренним водным) транспортом, в соответствии с отгрузочными реквизитами Покупателя (Грузополучателя), указанными в спецификациях. 3.4. Поставщик осуществляет транспортировку (доставку) товара до места назначения. Под «местом назначения» Стороны понимают: - станцию назначения – при доставке железнодорожным транспортом; - контейнерную станцию назначения – при контейнерной доставке; - склад назначения Покупателя (Грузополучателя) – при доставке автомобильным транспортом; - почтовое отделение назначения – при почтовых отправлениях; - склад аэропорта назначения – при доставке воздушным транспортом; - порт назначения – при доставке морским (внутренним водным) транспортом. При транспортировке (доставке) товара Поставщик руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего перевозку товаров/грузов тем или иным видом транспорта. Транспортировка (доставка) товара посредством почтовых отправлений осуществляется Поставщиком с описью вложения, в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи. 3.5. Обязательства Поставщика по поставке (передаче) товара считаются выполненными в момент передачи товара Покупателю (Грузополучателю) в месте назначения. Момент передачи товара Покупателю (Грузополучателю) стороны определяют: При поставке товара железнодорожным транспортом: - согласно дате отметки о выдаче груза в транспортной железнодорожной накладной, при отсутствии отметки о выдаче груза – согласно дате выдачи оригинала накладной грузополучателю. При поставке товара видами транспорта, отличными от железнодорожного: - согласно дате отметки о получении (выдаче) товара в товарно-транспортном документе. Право собственности, а также риски, связанные с гибелью или ухудшением качества товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи) товара. При поставке товара, состоящего из нескольких составных частей и заявленного в спецификации как одна единица поставки, право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента поставки (передачи) последней части товара. Поставщик оформляет товарно-транспортный документ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего перевозку товара соответствующим видом транспорта. При этом наименование и характеристики товара Поставщик указывает в товарной накладной ТОРГ-12, о чем в «Товарном разделе» и «Сведениях о грузе» товарно-транспортного документа проставляется соответствующая отметка: «Наименование и характеристики товара указаны в ТОРГ-12». 3.6. Поставщик после того, как товар отгружен Покупателю, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить информацию Покупателю об отгрузке товара по электронной почте или с использованием факсимильной связи с указанием номера Договора, номера спецификации, наименования, количества, даты отгрузки, номера вагона, контейнера, перевозочного документа при поставке товара железнодорожным транспортом, или номера иного товарно-транспортного документа в зависимости от способа транспортировки, с приложением товарной накладной (ТОРГ-12). 3.7. Поставщик в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, выставляет на Покупателя счет-фактуру или счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ). К оригиналу счета-фактуры Поставщик должен приложить следующие документы: - оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) с обязательным указанием номера договора, товарно-транспортных документов, а также иных обязательных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой; - копии товарно-транспортных документов, оформленных на товар и обязательных к заполнению в зависимости от способа транспортировки. При осуществлении поставки товара Поставщиком собственным автомобильным транспортом оформление товарно-транспортных документов не требуется. При использовании сторонами электронного документооборота счета-фактуры с подтверждающими документами предоставляются Покупателю в электронном виде в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящего договора. В иных случаях счета-фактуры с подтверждающими документами представляются Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара, но не позднее последнего числа месяца поставки товара: - посредством почтовой связи с сопроводительным письмом и реестром направленных документов; - или нарочно с сопроводительным письмом и реестром направленных документов, на котором Покупатель ставит отметку о принятии документов, в двух экземплярах. 3.8. К товару, поставляемому по договору, в обязательном порядке прилагаются следующие сопроводительные документы: упаковочные листы, технические паспорта (где применимо), сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество товара, гарантийные обязательства завода-изготовителя и срок действия гарантийных обязательств, а также инструкции по эксплуатации (где применимо), разрешение Ростехнадзора на применение товара (где применимо). Паспорта и инструкции по эксплуатации на импортный товар должны быть выполнены на русском языке. В каждом упаковочном листе должны содержаться следующие данные: № упаковочного листа; дата упаковочного листа; наименование товара; вес нетто/брутто (где применимо); единицы измерения, иные количественные характеристики товара; наименование Поставщика; наименование Покупателя. Отсутствие указанных документов рассматривается как поставка некомплектного товара, и Покупатель вправе применить к Поставщику санкции в соответствии с пунктом. 8.1 настоящего Договора. 3.9. Помимо документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Договора, при поставке товара, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, до момента отгрузки такого товара Поставщик направляет Покупателю копию договора с заводом – изготовителем и копии акта приема-передачи товара с указанием даты передачи товара и его стоимости, копию таможенной декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром, статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему право отказаться от приемки товара у перевозчика и исполнения настоящего Договора с применением к Поставщику санкций в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Договора. 3.10. В случае неполучения Товара Покупателем (Грузополучателем) в срок поставки, указанный в спецификации, Поставщик предоставляет в оперативном порядке информацию о местонахождении неполученного груза и иную запрашиваемую Покупателем информацию. 4. Тара, упаковка и маркировка товара 4.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность товара от всякого рода повреждений и полной или частичной утраты при транспортировке и отвечающую требованиям (техническим условиям), предъявляемым к таре и упаковке данного вида. 4.2. Особые или дополнительные к установленным законодательством требованиям к таре и упаковке оговариваются Сторонами в спецификации к настоящему договору. 4.3. Товар должен содержать товарную и специальную маркировку, нанесенную в соответствии с ГОСТом или ТУ, с обязательным указанием информации на русском языке. Все дополнительные расходы и убытки, возникшие у Покупателя вследствие неполноценной или неправильной маркировки, несет Поставщик. 4.4. При поставке товара в многооборотной таре Покупатель обеспечивает ее возврат владельцу тары в полном объеме и в пригодном для повторного использования состоянии. Многооборотные средства упаковки подлежат возврату в соответствии с «Правилами применения, обращения и возврата многооборотных средств упаковки», утвержденными Постановлением Госснаба СССР №1 от 21.01.1991г. 5. Сроки и порядок расчетов 5.1. Оплата товара производится Покупателем на 60 (шестидесятый) календарный день с момента перехода права собственности на товар . Оплата товара производится Покупателем на основании оригиналов счетов-фактур, документов, подтверждающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ и предоставленных Поставщиком в соответствии с п. 3.7. настоящего договора. Оплата производится в последний день периода, определенного в договоре как срок оплаты. В случае если срок платежа приходится на нерабочий день, то оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Оплата сыпучего, наливного, весового товара, а также товаров мерной длины в прямом отрезке или в бухте производится Покупателем за фактически поставленное количество в рамках подписанных спецификаций и действующих отгрузочных норм, предусмотренных пунктом 3.3 Договора. 5.2. В случае непредоставления Поставщиком оригиналов документов, указанных в п. 3.7. и п.3.8. настоящего договора, в установленный срок, оплата товара производится на 60 (шестидесятый) календарный день с даты окончания месяца фактического получения Покупателем оригиналов надлежаще оформленных Поставщиком указанных документов. Оплата производится в последний день периода, определенного в договоре как срок оплаты. 5.3. Датой исполнения обязательств Покупателя перед Поставщиком по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в уполномоченном банке. 5.4. Все расчеты по настоящему договору Покупатель производит денежными средствами. 5.5. Сверки взаимных расчетов между Поставщиком и Покупателем проводятся ежеквартально. Покупатель направляет Акт сверки взаиморасчетов Поставщику. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта от Покупателя, при отсутствии замечаний подписать Акт, скрепить печатью и предоставить Покупателю. Акт предоставляется по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте. При наличии замечаний Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить таковые Покупателю в виде протокола разногласий к Акту сверки по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинного экземпляра по почте. В случае, если для одной из Сторон имеется необходимость проведения сверки взаимных расчетов в текущие месяцы квартала, Акты сверки составляются заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороной, в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, при этом другая Сторона обеспечивает проведение сверки взаимных расчетов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления Акта сверки. 5.6. Расчеты по настоящему договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон». Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением Сторон. При этом Сторона должна уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с приложением подтверждающих документов. В противном случае все риски, связанные с неуведомлением, лежат на неуведомившей Стороне. 5.7. Возврат собственных (арендованных) вагонов, цистерн или возвратной тары Поставщика (Грузоотправителя) осуществляется за счет Поставщика. 5.8. При наличии товара, подлежащего прослеживаемости, Стороны обязуются выполнять требования национальной системы прослеживаемости товаров, утвержденные постановлениями Правительства РФ от 01.07.2021 №№ 1108,1109, 1110. 5.9. Поставщик обязуется указывать в счетах-фактурах/ универсальных передаточных документов (далее - УПД) реквизитов прослеживаемости: - РНПТ; - количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости в соответствии с перечнем товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 (далее – Перечень); - количество товара, подлежащего прослеживаемости. 5.10. Поставщик обязуется оформлять счета-фактуры/УПД в электронной форме по ТКС за исключением случаев, перечисленных в п. 1.1 ст. 169 НК РФ: 1) реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физическим лицам для личных, семейных, домашних и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональный доход; 2) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта); 3) реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской Федерации на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза.). 5.11. Поставщик обязуется оформлять счета-фактуры/УПД в бумажной форме с указанием реквизитов прослеживаемости, или указания реквизитов прослеживаемости в акте приема-передачи по договорам на реализацию (передачу) Товаров физическим лицам для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, налогоплательщикам на профессиональный доход, а также при реализации на экспорт либо в государства - члены ЕАЭС, перечисленных в п. 1.1 ст. 169 НК РФ. 5.12. Поставщик обязуется при приобретении/выбытии всех категорий Товаров, перечисленных в Перечне товаров, вместе с Товаром передавать документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям технических регламентов: (сертификат соответствия или декларация о соответствии) и эксплуатационная документация (паспорт изделия, инструкция по применению (эксплуатации)), в которой также указывается страна происхождения товара, с целью представления Покупателю (Получателю) Товара полной информации, подтверждающей корректность реквизитов прослеживаемости. 6. Инспекция и испытание 6.1. По требованию Покупателя Поставщик в течение 2-х недель с даты подписания Сторонами спецификации направляет Покупателю График изготовления и приемки товара. 6.2. Покупатель с помощью своих представителей (инспекторов) имеет право осуществлять контроль на заводах Поставщика или его субпоставщиков за качеством изготовления товара (его комплектующих), в том числе проводить контрольные испытания материала, проверять соответствие деталей и узлов чертежам, техническим условиям и нормам, проверять отчетность Поставщика по проведенным испытаниям товара и его качественным характеристикам. Поставщик обязан предъявлять инспекторам Покупателя на контроль материал, сырье, полуфабрикаты и готовый товар, которые проверены инспекторами Поставщика и признаны ими соответствующими техническим условиям и нормам, а также всю документацию, относящуюся к испытаниям товара. 6.3. После изготовления товара или партии товара инспектора Покупателя имеют право проверить упаковку и маркировку перед отгрузкой. 6.4 Покупатель имеет право, по согласованию с Поставщиком, направлять своих инспекторов на заводы Поставщика для проверки хода изготовления товара и участия в его приемочных испытаниях. Поставщик обязан за свой счет предоставить инспекторам Покупателя необходимые для проверки помещение, требуемое оборудование, материалы и инструменты, а также транспортные услуги по переезду инспекторов от аэропорта до места проживания, от места проживания до места работы и обратно, услуги связи и услуги переводчика (при необходимости). Кроме того, при необходимости Поставщик окажет содействие в получении виз инспекторам Покупателя и бронировании гостиницы. Все остальные расходы по приезду и пребыванию инспекторов Покупателя – за счет Покупателя. Поставщик обязан известить Покупателя по факсу не позднее чем за 30 дней до начала окончательной заводской приемки товара (его комплектующих), для того, чтобы инспектор Покупателя смог провести заводскую приемку и проверку упаковки и маркировки до отгрузки товара. 6.5. Если во время заводской приемки товара обнаружатся какие-либо дефекты, то Поставщик обязан в кратчайший срок без продления срока поставки товара устранить обнаруженные дефекты. После устранения дефекта товар подвергается вторичной проверке. Если, однако, во время этой проверки будет обнаружено, что дефект не устранен или будут обнаружены новые дефекты, то Покупатель назначает Поставщику последний срок для устранения дефекта и для проведения окончательной проверки без продления срока поставки, оговоренного в договоре. Если по истечении этого срока дефекты все еще не будут устранены, Покупатель имеет право отказаться от дефектного товара и потребовать взамен качественный товар или расторгнуть договор в части дефектного товара или полностью без возмещения понесенных Поставщиком затрат. 6.6. После проведения заводской приемки товара в присутствии представителя Покупателя Поставщик обязан в кратчайший срок составить протокол заводской приемки с подробным изложением результатов проверки и с указанием в заключении, что изготовленные и проверенные товары соответствуют техническим условиям и нормам, спецификациям, чертежам и всем другим условиям договора. 6.7. Время пребывания инспекторов Покупателя будет запланировано таким образом, чтобы можно было предоставить к осмотру максимально возможное количество единиц товара. Однако при этом подразумевается, что сам процесс инспектирования не помешает нормальному ходу процесса изготовления товара и не увеличит сроки его изготовления. 6.8. Если представители Покупателя по какой-либо причине не прибудут к указанному Поставщиком сроку проведения заводской приемки, то Поставщик проводит проверку в их отсутствие и представляет Покупателю копию протокола заводской приемки, заверенную инспекторами завода-изготовителя. 6.9. Участие представителя Покупателя в проведении осмотра и испытания товара, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отправку товара Покупателю не освобождает Поставщика от ответственности относительно гарантии качества товара согласно настоящему договору. 7. Качество и комплектность 7.1. Качество и комплектность, технические харак теристики поставляемого товара должны соответствовать условиям договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим условиям, ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным требованиям, которые указываются в приложениях, спецификациях и дополнительных соглашениях к настоящему договору. 7.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом, если его оформление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемый товар определяются по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случаях, когда на товар гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с недостатками товара, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет с момента поставки товара. 7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует высшим стандартам, высшему уровню техники, существующим для данного вида товара в момент подписания договора; при изготовлении товара будут применены высококачественные материалы и обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение товара. Также Поставщик гарантирует полноту и комплектность товара. 7.4. Покупатель по согласованию с Поставщиком посредством указания в приложениях, спецификациях к договору или оформления дополнительных соглашений к договору может установить дополнительные требования к качеству и комплектности товара, а также потребовать от Поставщика предоставления дополнительных гарантий качества. 7.5. Покупатель вправе осуществить входной контроль товара (комиссионную приемку) в момент передачи товара или после передачи товара в соответствии с законодательством Российской Федерации на предмет соответствия качества поставленного товара условиям договора, спецификации, ГОСТам, стандартам, техническим условиям, техническим заданиям, а также технической документации к данному, в пределах гарантийного срока или в пределах 2-х (двух) лет с момента поставки товара, если гарантийный срок не установлен. 7.6. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупателем (Грузополучателем) составляется Акт о несоответствиях с указанием всех обязательных реквизитов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Товар, при приемке которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой товар не переходит от Поставщика к Покупателю. Поставщик возмещает Покупателю расходы по ответственному хранению (при принятии товара на ответственное хранение), а также все расходы (транспортные и иные), в случае возврата товара. 7.7. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) по письменному согласованию Сторон Покупатель вправе принять товар (часть товара), который соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам заявленного в спецификации товара. Поставщик вправе, при наличии согласия Сторон, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения информации от Покупателя внести соответствующие исправления в ранее предоставленные документы в срок не позднее последнего числа месяца поставки товара. Поставщик производит допоставку (доукомплектование) товара, ранее согласованного Сторонами по объему и номенклатуре, с обязательным оформлением первичных документов. 7.8. При обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара или в случае отсутствия какого-либо сопроводительного документа или каких-либо данных в сопроводительном документе или при входном контроле товара (комиссионной приемке) Покупатель (Грузополучатель) осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении двустороннего Акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы, электронного письма, факса), с указанием времени и места прибытия. Поставщик обязан прибыть для участия в составлении Акта в указанное Покупателем время и место либо сообщить о невозможности прибытия. При неявке представителя Поставщика, а также в случае явки неуполномоченного представителя, составление Акта осуществляется Покупателем в одностороннем порядке и является достаточным основанием для выставления Поставщику претензии. 7.9. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков товара Стороны вправе привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой экспертной организацией наличия дефектов/недостатков в поставленном товаре Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы. 7.10. Покупатель (Грузополучатель) вправе приостановить оплату за поставленный товар при обнаружении несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификациях товара, в случае отсутствия сопроводительного документа, а также при входном контроле товара (комиссионной приемке). Оплата за такой товар производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента устранения Поставщиком выявленных несоответствий и подписания Сторонами без замечаний Акта об устранении несоответствий. 8. Ответственность сторон 8.1. За непоставку, несвоевременную поставку, включая поставку в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, за недопоставку или поставку некомплектного товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы непоставленного, несвоевременно поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного или некомплектного товара за каждый день просрочки. При неоднократном нарушении сроков поставки товара (два раза и более) по настоящему договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,2% от суммы непоставленного, несвоевременно поставленного, поставленного в нарушение Графика отгрузки или в отсутствие письменного согласия Покупателя на досрочную поставку, недопоставленного или некомплектного товара за каждый день просрочки. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней, Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора полностью либо в части, без компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке товара и компенсации понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется Поставщику посредством факсимильной связи и по почте. При этом в случае предварительной оплаты Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления уведомления возвращает Покупателю денежные средства, оплаченные в счет предварительной оплаты за товар, в отношении которого произошел отказ от поставки либо отказ от исполнения договора. Покупатель, кроме возврата денежных средств, оплаченных в счет предварительной оплаты за товар, сроки поставки которого нарушены, вправе потребовать от Поставщика уплаты процентов за пользование денежными средствами. В случае отказа Поставщика от возврата предварительной оплаты или нарушения срока возврата предварительной оплаты, а также уплаты процентов, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае переноса срока поставки товара по инициативе Поставщика при внесении Покупателем предварительной оплаты за товар, Поставщик несет ответственность за пользование чужими денежными средствами от даты поставки, определенной Сторонами первоначально, до даты исполнения обязательства по поставке товара. Размер ответственности определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При поставке некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар или заменить некомплектный товар на комплектный в срок, согласованный Сторонами. При возврате некомплектного товара Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик. 8.2. За несвоевременную оплату поставленного товара Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,03 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки. 8.3. При поставке некачественного товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного товара и произвести замену такого товара на качественный в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания акта либо в иной срок, устанавливаемый по соглашению Сторон, и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с поставкой некачественного товара. При возврате некачественного товара Покупателем Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик. При поставке некачественного товара Покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения договора (полностью или частично) и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; - отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества и потребовать устранения недостатков или замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. При незамене некачественного товара в указанный выше срок, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере, указанном в п. 8.1. настоящего договора, начиная со дня поставки некачественного товара. 8.4. Покупатель вправе не принять товар, поставленный сверх количества, предусмотренного спецификацией с учетом отгрузочных норм (+/- 5%) (отгрузочные нормы не распространяются на товар, поставляемый поштучно), без всякого возмещения Поставщику убытков. 8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, предназначенного в соответствии со спецификацией для зимнего завоза, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 50% от суммы товара по такой спецификации и возмещает понесенные Покупателем убытки. При оформлении спецификации в поле «Примечание» Покупатель делает отметку «для зимнего завоза». 8.6. В случае поставки товара в неочищенных вагонах и контейнерах (как внутри так и на раме вагонов) при транспортировке товара железнодорожным транспортном, Поставщик возмещает Покупателю все затраты, связанные с очисткой и использованием вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные ОАО «РЖД» за простой вагонов, связанный с увеличением времени на зачистку подвижного состава. 8.7. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения (в нарушение требований законодательства Российской Федерации) Поставщиком обязанностей по представлению необходимых документов, в том числе первичных учётных документов, счетов-фактур (далее – документы), Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы, к которой относится документ, за каждый день просрочки, а также все возникшие убытки (включая неустойки и штрафы по решению налогового органа). При этом срок, установленный для оплаты, подлежит увеличению на период представления надлежаще оформленных документов. Кроме того, при возникновении у Покупателя неблагоприятных последствий вследствие ненадлежащего исполнения вышеуказанных обязательств, Поставщик обязан выступать на стороне Покупателя в контролирующих и судебных органах, перед иными организациями и лицами, и, при необходимости, возместить все его убытки, вызванные неисполнением, несвоевременным или ненадлежащим исполнением обязанностей по предоставлению необходимых документов. 8.8. За нарушение условий о запрете передачи прав (требований) и/или обязанностей по настоящему договору без предварительного письменного согласия Покупателя (в том числе по правилам гл. 24, гл. 43 Гражданского кодекса РФ) последний вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % от стоимости переданных прав (требований) и/или обязанностей, прав, переданных в залог и/или внесенных в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, с учетом НДС. 8. 9 . Стороны несут иную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 8. 10 . Уплата неустоек и штрафов не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства. Неустойка может быть рассчитана до даты фактического исполнения нарушенного обязательства включительно. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки и штрафов, предусмотренных настоящим договором. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Стороны обязаны соблюдать досудебный претензионный порядок рассмотрения споров и разногласий. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее направления. 9.2. Все неурегулированные сторонами споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, расторжением настоящего договора и исполнением обязательств по нему, передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми . 9.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар не продан третьим лицам, не состоит под арестом по решению суда, не является объектом спора, а передача товара и его использование не нарушает исключительных прав третьих лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию любых претензий, исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением прав третьих лиц (в том числе нарушением интеллектуальных прав) на товар, поставляемый по настоящему договору, и компенсации Покупателю и/или его аффилированным лицам убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий, исков. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: военных действий, стихийных природных бедствий, запретительных мер государственных органов, массовых гражданских беспорядков и иных обстоятельств. 10.2. Сторона, для которой сложились обусловленные настоящим договором обстоятельства непреодолимой силы, обязана без промедления и в любом случае не позднее 15 календарных дней с момента их наступления или прекращения, известить другую Сторону об этом в письменной форме. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующей Торгово-промышленной Палатой или иным уполномоченным государственным органом власти. 10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия указанных обстоятельств. 10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Стороной данного уведомления договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон, определенные предметом договора, прекращенными, за исключением неисполненных обязательств, в отношении которых договор действует до их полного исполнения Сторонами. Уведомлением может быть установлен иной момент расторжения договора и прекращения обязательств. 11. Сроки действия договора, порядок изменения и расторжения договора 11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует по хх . хх .2024 включительно . При наличии неисполненных Сторонами обязательств к моменту истечения срока действия настоящего договора, все условия настоящего договора, в том числе условия об ответственности в виде возмещения убытков и о неустойке, действуют (продлеваются) до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств. Такое продление срока действия настоящего договора не рассматривается Сторонами как изменение ранее согласованного Сторонами срока исполнения обязательств, и предусмотренная настоящим договором неустойка уплачивается за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства. 11.2. Продление срока действия настоящего Договора может быть также оформлено дополнительным соглашением Сторон к нему. 11.3. Покупатель вправе, письменно уведомив Поставщика, отказаться от товара, поставка которого просрочена. При этом Поставщик уплачивает Покупателю предусмотренную настоящим договором неустойку за каждый день просрочки поставки до момента получения уведомления об отказе от товара. 11.4. Договор может быть изменен или расторгнут в случаях, предусмотренных настоящим договором, а также действующим законодательством Российской Федерации. 12. Конфиденциальность 12.1. Условия настоящего договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения договора, являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 12.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме. 12.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего договора сохраняют свою силу в течение 5 лет после прекращения действия договора. 13. Порядок электронного документооборота первичными документами и счетами-фактурами 13.1 Глоссарий терминов и сокращений: Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде. Оператор ЭДО – организация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми и правовыми возможностями для обеспечения юридически значимого документооборота счетов-фактур в электронной форме с использованием электронной подписи. Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью (ЭП) и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата, определенного действующим законодательством РФ. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством РФ в области применения ЭП. Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – ЭП в понимании Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», которая: - получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП; - позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; - позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; - создается и проверяется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; - ключ проверки ЭП указан в квалифицированном сертификате ЭП, выданном аккредитованным Удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного Удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования ЭП. Поясняющие документы – документы, дополняющие электронные первичные учетные документы (далее – ЭПУД) и электронные счета-фактуры (далее – ЭСФ)/электронные универсальные передаточные документы (далее – ЭУПД) для детализации факта хозяйственной жизни, необходимые для согласования ЭПУД и ЭСФ/ЭУПД со стороны Поставщика и Покупателя. 13.2 Электронный обмен товарными накладными ТОРГ-12 и счетами-фактурами/счетами-фактурами с дополнительной информацией (универсальными передаточными документами) между Сторонами производится, при наличии технических возможностей, по телекоммун икационным каналам связи через О ператора ЭДО в соответствии с законодательством РФ. ЭДО электронными первичными учетными документами с третьими лицами может осуществляться без участия Оператора, при условии их подключения к КИС СЭД через личный кабинет. 13.3 Все электронные товарные накладные ТОРГ-12, счета-фактуры, универсальные передаточные документы Стороны подписывают УКЭП. 13.4 Стороны признают, что используемые ЭД, подписанные УКЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями Сторон, только при соблюдении порядка передачи ЭД, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 13.5 ЭД не дублируются на бумажном носителе. 13.6 Поставщик обязуется направить Покупателю по телекоммуникационным каналам связи товарные накладные ТОРГ-12 и/или счета-фактуры/счета-фактуры с дополнительной информацией (универсальные передаточные документы) в электронном виде в сроки, установленные п. 3.7. договора, и действующим законодательством РФ. При наличии технической возможности Поставщик сообщает Покупателю данные Заказа на поставку для автоматического создания системных документов в ИСУ Покупателя. 13.7 В случае невозможности направления/получения товарной накладной ТОРГ-12 и/или счета-фактуры/счета-фактуры с дополнительной информацией (универсальные передаточные документы) в электронном виде по техническим или иным причинам, Стороны уведомляют о невозможности направления/получения ЭД с указанием причин, и Поставщик предоставляет товарные накладные ТОРГ-12, содержащие обязательные реквизиты первичного учетного документа, определенные действующим законодательством РФ, и/или счет-фактуру/счет-фактуру с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) в срок не позднее 5 (пятого) числа, следующего за отчётным месяцем, на бумажном носителе. 14. Взаимодействие, порядок предоставления и актуализации документов в рамках проверки благонадежности 14.1. Поставщик обязуется обеспечить полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов: - сканированный (электронный) образ устава со всеми изменениями и дополнениями; - документ, подтверждающий полномочия руководителя (исполнительного органа); - справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; - сведений о цепочке учредителей или участников/акционеров, включая бенефициарных владельцев (собственников); - налоговых деклараций в соответствии с применяемым режимом налогообложения; - бухгалтерской (финансовой) отчетности), их своевременного размещения и актуализации в Личном кабинете контрагента, находящемся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу https://lukoil.ru/Company/contractorpa (далее – Личный кабинет контрагента). В случае нарушения Поставщиком обязательств по размещению и обеспечению актуальности указанных в настоящем пункте договора документов, размещенных в Личном кабинете контрагента, Покупатель вправе: - запросить (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по электронной почте и т.п.) у Поставщика данные документы и прочие сведения, а Поставщик обязан представить запрошенные документы и сведения или обоснованный/мотивированный отказ в течение 10 рабочих дней от даты получения запроса; - в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке, а равно без соблюдения досудебного (предарбитражного) претензионного порядка урегулирования споров, отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления без возложения на Покупателя какой-либо ответственности за такой отказ и без возмещения каких-либо убытков Поставщику. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в самом таком уведомлении не указан иной срок. 14.2. В случае, если Поставщиком привлекаются для исполнения обязательств по договору субисполнители/субподрядчики, Поставщик должен обеспечить их регистрацию в Личном кабинете контрагента, а также размещение и обеспечение актуальности размещенных ими документов. В случае отсутствия в Личном кабинете контрагента – субисполнителя/субподрядчика указанных в настоящем пункте договора документов либо наличие их неактуальной версии, Покупатель вправе: - не согласовывать его как субисполнителя/субподрядчика и/или не допускать к исполнению обязательств; - отказаться в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке от исполнения настоящего договора в соответствии с условиями настоящего пункта договора. 14.3. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней от даты получения запроса со стороны Покупателя предоставить разъясняющие документы и пояснения о причинах его отнесения к следующему лицу: - не зарегистрированному в порядке, установленном российским законодательством; - находящемся в процессе ликвидации или, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве/проводятся процедуры по банкротству, либо подано заявление о банкротстве и ликвидации; - у которого наложен арест на такие акции, доли или активы, арест которых несет риск невыполнения обязательств по предмету договора; - в отношении которого введено административное приостановление деятельности; - которое находится в списке организаций, по которым в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении деятельности, сведения об исключении из ЕГРЮЛ, сведения о ликвидации, сведения о недействительности/ошибочности регистрации; - по которому имеется нулевое значение по уплаченным налогам за последний доступный год (https://pb.nalog.ru/); - по которому отсутствует информация о текущих собственниках контрагента по данным ЕГРЮЛ (кроме акционерных обществ) (https://egrul.nalog.ru/index.html); - включенному в Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) (http://fas.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьrnp); - в отношении которого имеются сведения о включении в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения по данным из негативных списков Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list и https://www.fedsfm.ru/documents/omu-list); - в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), включенные в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России (https://service.nalog.ru/disqualified.do и https://www.nalog.gov.ru/opendata/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьregisterdisqualified/); - в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ; - в отношении которого регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ; - в состав исполнительных органов которого входят лица (лицо), являющиеся руководителем (учредителем) иных юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами выявлены факты недостоверности сведений о руководителе (учредителе). В случае отсутствия ответа и/или отказа Поставщика в предоставлении указанных выше документов и/или разъяснений, либо если документы и/или разъяснения не подтвердят ошибочность отнесения Поставщика к вышеуказанным лицам, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном (внеарбитражном) порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления Поставщику соответствующего уведомления. При этом Покупатель не несет какой-либо ответственности за данный отказ и не возмещает Поставщику понесенные в связи с этим убытки. Договор в таком случае считается расторгнутым с момента доставки соответствующего письменного уведомления Поставщику, если в уведомлении не указан иной срок. 1 5 . Заключительные положения 15 .1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также основными принципами и целями Политики Покупателя в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в XXI веке. 15 .2 . Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и обязательны для Сторон только в том случае, если они согласованы Сторонами письменно и оформлены в виде дополнительных соглашений, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон (организационно-правовая форма, наименование, адрес, банковские реквизиты организации). Об изменении реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить другую Сторону, при этом в уведомлении должно быть указано, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. Любые сообщения/уведомления по настоящему договору направляются по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и считаются полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу (п. 3 ст. 54 ГК), а также если сообщения/уведомления не были вручены адресату или адресат не ознакомился с ними по обстоятельствам, зависящим от него (ст. 165.1. ГК РФ), либо вручаются надлежаще уполномоченному представителю Стороны с отметкой о получении. 15 .3. Права (требования) и/или обязанности Поставщика по настоящему договору не могут быть полностью или в какой- либо части уступлены (переуступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам (в том числе по правилам гл. 24, гл. 43 Гражданского кодекса РФ) без предварительного письменного согласия Покупателя. 15 .4. Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения, спецификации, изменения к спецификации, иные документы по договору, переданные с помощью электронно-технических средств, являются обязательными для обеих Сторон, с последующей заменой копий указанных документов на оригиналы. На Стороне, предоставившей копию документа, лежит ответственность за предоставление его оригинала. 15 .5. Вся переписка, обсуждения, договоренности по вопросам, касающимся настоящего договора, имевшие место до заключения настоящего договора, теряют силу с момента подписания настоящего договора. 15 .6. Стороны гарантируют наличие у них полномочий на подписание настоящего договора и отсутствие у них каких-либо ограничений на заключение настоящего договора в силу положений Устава и действующего законодательства Российской Федерации. До подписания Сторонами настоящего договора Поставщик предоставляет Покупателю копии учредительных документов и свидетельств государственных органов о регистрации и присвоении кодов, в том числе документы, подтверждающие освобождение от уплаты НДС (если Поставщик не является плательщиком НДС). 15 .7. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении судом постановления о назначении административного приостановления деятельности, в случае подачи такого заявления или вынесения такого постановления. Покупатель в указанных случаях имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления Поставщику уведомления. Уведомление о расторжении договора направляется Поставщику по почте и по факсимильной связи. При этом договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем уведомления о расторжении договора, если иной срок не установлен в уведомлении. 15 .8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 1 6 . Реквизиты и подписи сторон 16 .1. Поставщик: ООО « ххх » 16 .2. Покупатель: ООО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» ИНН ххх , КПП ххх ОКПО ххх , ОГРН ххх ОКВЭД ххх . Место нахождения: ххх . Почтовый адрес: ххх . E - mail : ххх Тел .: ххх Банковские реквизиты: ххх р/с № ххх БИК ххх к/с № ххх ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 , КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3997 ОКВЭД 06.10.1, 06.10.3, 06.20 Место нахождения :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 62 . Почтовый а дрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31 . E - mail : usn . postman @ lukoil . com Банковские реквизиты : ПАО Банк «ФК Открытие» БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по операционной деятельности, при уплате неустойки ) р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(по инвестиционной деятельности) Д иректор Заместитель Генерального директора по общим вопросам /__________________ / ххх м.п. /__________________ / А.Ю. Тулупов м.п. PAGE \* MERGEFORMAT 2

Приложение___2_Потребность_в_МТР_Флокулянт_Praestol - Посмотреть таблицу с данными