Тендер - эмаль по металлу №286164750

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Иной метод Проект_ГК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} ПРОЕКТ Государственный контракт № ________

на поставку товара

ИКЗ ________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (далее - ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области), выступающее от имени Российской Федерации,

в целях обеспечения государственных нужд на 2024 год, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________ с одной стороны, и __________ в лице ___________ действующей на основании _________ от _______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), на основании итогового протокола закупочной сессии ЕАТ «Березка» от _______ №_________, заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику эмаль по металлу (далее - товар) в рамках заключенного контракта между ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области и Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», в количестве, по цене, адресу, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.
1.2. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Звездная, д. 34, ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области.
1.3. Наименование страны происхождения товара: _________

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку результата поставки товара приемочной комиссией в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи товара» (Приложение № 2).

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.6. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Государственным заказчиком Поставщику на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.3. В соответствии с условиями Контракта в период гарантийного срока требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.4. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.4. Контракта.

2.3.6. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара, либо в течение гарантийного срока.

2.3.7. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству при соблюдении условий изготовления в соответствии с законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

2.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет: ______________________ в том числе НДС (либо НДС не облагается) и включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также гарантийные обязательства.
В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Государственный заказчик уплачивает сумму по Контракту за вычетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Контракта, если их в бюджеты бюджетной системы РФ обязан уплатить Государственный заказчик.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта за счет средств Дополнительного федерального бюджета РФ по факту поставки товара на основании представленных документов согласно п. 4.4. Контракта на указанный объем, по факту поставки товара в срок не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара.
3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.
3.5. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Сроки и порядок поставки товара
4.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товар в количестве, по цене и адресу, предусмотренные ведомостью поставки (Приложение № 1). Срок поставки товара с момента заключения Государственного контракта в течение 1 рабочего дня. Датой поставки товара считается дата подписания акта приема – передачи товара, без замечаний Государственным заказчиком.
4.2. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.
4.3. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме извещает Государственного заказчика по адресу, указанному в настоящем Контракте о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.
Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Звездная, 34.
4.4. Вместе с товаром Поставщик должен передать Заказчику:
- счет, счет-фактуру, товарную накладную (либо УПД);
- акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах;
-оригинал декларации соответствия (сертификата соответствия), либо их копии заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если продукция подлежит декларированию или сертифицированию.
4.5. В случае, если документы, указанные в пункте 4.4 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.
4.6. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение № 2), по факту приемки товара.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.
4.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 4.6. Контракта.
5. Качество и безопасность товара, порядок приемки, экспертиза
5.1. Поставщик гарантирует качество, безопасность товара и соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Государственному заказчику.
5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям действующего законодательства РФ для данного вида товаров.

Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировка в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Приемка товара по количеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта не более 20 рабочих дней со дня поставки товара.

5.5. Приёмка товара по качеству производится Государственным заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта не более 20 рабочих дней со дня поставки товара.

5.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке (передаче) товара считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта приема – передачи товара по форме, предусмотренной Приложением № 2, по факту приемки товара.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приема – передачи товара по форме, предусмотренной Приложением № 2 без замечаний, Государственный заказчик направляет один экземпляр акта приема – передачи товара Поставщику.

5.7. Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

5.8. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возвратить сумму платежа, а также возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возврате суммы платежа и/или о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

5.9. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному в п. 4.1. Контракта сроку обязан предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара согласно п. 4.4. Контракта, при этом Государственный заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

5.10. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственный заказчик обязан провести экспертизу результатов поставки товара. Экспертиза результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Результатом положительной экспертизы является подписание Государственным заказчиком акта приема-передачи товара по Контракту (Приложение № 2) без замечаний.

5.11. В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации Государственный заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.12. По своим качественным характеристикам товар должен отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и соответствовать техническим условиям.

Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

Гарантийный срок составляет не менее 1 месяца с момента подписания акта приема-передачи обеими сторонами контракта.

6.2. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

6.3. Гарантия распространяется на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на этот товар.

6.4. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

7. Имущественная ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку (штраф, пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом, рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 10% цены Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается Контрактом (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контрактом.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Вред, причиненный третьими лицами по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

7.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

7.13. Поставщик несет ответственность за ввоз (передачу, попытку передачи, неповиновение законному распоряжению сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы) запрещенных предметов, предусмотренных Приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы», на территорию ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Исполнение, изменение, расторжение Контракта
9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом № 44.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контракта количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракта цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при увеличении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе:
отказ Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1статьи 480 ГК РФ);
неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
9.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностроннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основаниями для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.7. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Контракта и скреплены печатями сторон. С момента подписания они становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.3. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок по 31.12.2024. Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 – акт приема – передачи товара (форма).

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Государственный заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Государственному контракту на поставку товара

от «___ »______ 2024 г. № ____________

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

Поставщик – Государственный заказчик – ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма Контракта: ________________________________________________________________________

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Весь товар должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях. Товар должен быть упакован в потребительскую и транспортную тару, изготовленную из материала, разрешенную к применению в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Поставка товара осуществляется за счет Поставщика до склада ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Звездная, 34, в срок с момента заключения Государственного контракта в течение 1 рабочего дня. Доставка товара производится транспортом Поставщика.

Адрес и контактный телефон Государственного заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Звездная, 34. тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Место поставки товара: ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области,630097,г.Новосибирск,ул.Звездная,34.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту на поставку товара

от « __ » _______ 2024г. № _______

(форма)

Акт приема-передачи товара № ____

по Государственному контракту от « __ » ___________ 2024 г. № ________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика в лице __________, действующий на основании _____ с одной стороны, представитель Государственного заказчика в лице __________, действующий на основании _______________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от «____»_______ 2024 г. № ____, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы: товарная накладная (универсальный передаточный документ) от _________№__________; счет-фактура от_________№_________; счет от _______№____________.

Вместе с товаром переданы также следующие документы: _______________________________

На основании п. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта проведена экспертиза.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком, Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр - Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

Государственный заказчик: Поставщик:

_____________________ / Ф.И.О. / _____________________ / Ф.И.О. /

«__» ____________ 2024 г. «__» ____________ 2024 г.

М.П. М.П.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными