Тендер - ЭА36-25 на поставку строительных материалов №309073506

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):Красноярский край, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.09.2025 по 24.09.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Спецификация_Проект - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_(НМЦД)_36-25 - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ________

на поставку строительных материалов

г. Красноярск «___» _________ 2025 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________ _____________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и

______________________ (_________________), именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего(ей) на основании _____________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг КГБУЗ ККБ, на основании № __________ (протокол подведения итогов аукциона №___________от __________) заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется поставить строительные материалы (далее - Товар), указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Поставщик гарантирует, что на дату заключения Договора, Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен правами третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Поставить и передать Заказчику Товар надлежащего качества в порядке и на условиях Договора.

2.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

2.2.3. Подготовить Товар к передаче Заказчику: упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

2.2.4. Одновременно с Товаром передать все необходимые документы на Товар (сертификаты качества, инструкции по эксплуатации, гарантийные документы и др.).

2.2.5. Заменить дефектный товар в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

2.2.6. Не позднее 24 часов до поставки товара согласовать с Заказчиком время и дату поставки. Время поставки должно обеспечивать возможность ее завершения в рабочее время Заказчика.

2.2.7. Компенсировать Заказчику затраты, связанные с хранением товара, не принятого Заказчиком, который Поставщик своевременно не вывез, или/и затраты, связанные с отправкой такого товара Поставщику.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.3.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.3.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

2.3.4. Отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным Договором и /или законодательством РФ.

2.3.5. При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит Товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков в 10-дневный срок.

2.3.6. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора необоснованно отказывается принять и (или) оплатить Товар.

3. Порядок поставки товара

3.1. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты заключения договора.

3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно.

3.3. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П склад.

3.4. Ассортимент, качество и комплектация Товара должны соответствовать требованиям Договора, а также нормам, установленным действующим законодательством РФ.

3.5. При доставке Товара поставщиком на склад Заказчика последний проверяет соответствие товара по количеству тарных мест и (или) весу брутто. При этом подписание покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Заказчиком на своем складе в течение 7 (семи) рабочих дней с даты доставки товара.

3.6. В случае несоответствия Товара по качеству, Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в течение 7 (семи) рабочих дней, а по количеству - 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара.

3.7. Датой исполнения обязательства Поставщиком, датой перехода права собственности на Товар и риска его случайной гибели считается дата подписания обеими Сторонами соответствующей товарной накладной.

3.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложением к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В этом случае срок приёмки Товара соразмерно продлевается.

3.9. Если в результате проведенной экспертизы будет обнаружено несоответствие поставленного Поставщиком Товара условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется устранить замечания Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их получения.

3.10. После устранения зафиксированных разногласий Сторонами подписывается товарная накладная.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Договора составляет ________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС - __% в размере__________ рублей __ копеек (или НДС не облагается на основании ________ Налогового кодекса РФ).

4.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всего количества Товара, поставляемого по Договору, а также транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Заказчику, стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также все иные расходы Поставщика, связанные с осуществлением поставки Товара по настоящему Договору.

4.3. Заказчик производит полную оплату Товара по факту его поставки. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами соответствующей товарной накладной на основании счета (счета-фактуры) Поставщика.

4.4. В счёте (счёте-фактуре) обязательно указываются наименование и номера документов, приложенных к счёту (счёту-фактуре), номер и дата Договора, по которому производилась поставка Товара.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счёта Заказчика органом Федерального казначейства.

4.6. Источник финансирования: за счет поступлений от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

5. Качество товара и упаковка

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к качеству, указанным в
настоящем Договоре.

5.2. Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть пригоден для его использования по назначению. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Товар должен быть новым (ранее не использовавшимся Поставщиком и (или) третьими лицами).

5.3. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик товара вправе привлекать независимых экспертов. По письменному требованию Заказчика Поставщик в срок не более 7 (семи) дней обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением экспертизы поставляемого товара, если экспертизой подтверждено несоответствие товара требованиям Договора.

5.4. Товар должен поставляться в неповрежденной упаковке (таре), предусмотренной производителем Товара, обеспечивающей сохранность Товара при его хранении и транспортировке. Упаковка (тара) не является возвратной. Стоимость упаковки (тары) входит в стоимость Товара.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения одной из сторон обязательства, предусмотренного настоящим Договором, другая сторона вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки, установленной Банком России. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война, военные действия, иные обстоятельства природного или техногенного характера и т.п.).

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, мирным путем.

8.2. Срок рассмотрения претензий - 10 (десять) дней.

8.3. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с законодательством РФ.

9. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30.12.2025 г., а в части выполнения Сторонами, принятых на себя обязательств - до их полного и надлежащего исполнения.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий, допущенных в период действия Договора.

9.3. Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.

9.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9. Уведомления и извещения

9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой (либо электронной почтой, по факсу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером) по месту нахождения Сторон.

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное факсом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки факса.

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9.5. Стороны пришли к соглашению, что признают действительными Договорную
документацию, полученную посредством электронной или факсимильной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

9.6. Документы, переданные посредством электронной почты или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен в течение 10 (десяти) дней с даты подписания
соответствующего документа.

10. Заключительные положения

10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство РФ.

10.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

10.3. В случае изменения адресов и реквизитов Стороны должны уведомить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления указанных изменений в силу.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

- Приложение № 1 – Спецификация.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_СМП

Извещение

О проведении аукциона в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства № ЭА36-25 на поставку строительных материалов

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_(ООЗ)_36-25 - Посмотреть таблицу с данными