Тендер - Добавка к бетону ГПМж-У (37/2-ПЛ) 360 тонн №267498467

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Типовой_договор_28.07..docx
• Требование_к_участникам_Список_документов.docx
• План_график_по_бетонированию_2024.01.29.xlsx
• Согласие_с_договором.docx
• ГПМ_задание.docx
• Форма_анкеты_участника.docx
• ГП462420_applic_open_protocol_lot_987893__1_.rtf

Просим вас предоставить следующие документы:

Для внесения данных в карточку контрагента 1С:

карточка предприятия (со всеми банковскими реквизитами), подписанная руководителем общества (и в редактируемом формате);

устав в действующей редакции;

свидетельство об УСН; (если актуально)

доверенность на представителя; (если актуально)

Если вы относитесь к малому предпринимательству - заверенную копию (на каждом листе "Копия верна", печать и подпись руководителя)

А) либо декларации о принадлежности вашей компании к субъектам малого предпринимательства

Б) либо СВЕДЕНИЙ из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/)

Для проверки контрагента:

Анкета участника, подписанная руководителем общества;

Анкета участника (в текстовом редакторе)

Карточка предприятия, заверенная печатью.

Договор аренды по месту фактического нахождения организации;

Бухгалтерский баланс компании за прошлый год (форма №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с отметкой ФНС; - за 2021 и 2022 годы!

Отчет о финансовых результатах компании за прошлый год (форма №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с отметкой ФНС; - за 2021 и 2022 годы!

Налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за прошедший квартал текущего года (форма №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с отметкой ФНС - за 2021 и 2022 годы!

Декларация по налогу на имущество организации за прошедший год (форма по КНД №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) с отметками ФНС; - за 2021 и 2022 годы!

Для компаний, работающих по упрощенной схеме налогообложения – Декларацию о доходах за прошлый год с отметкой ФНС;

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за прошедший квартал текущего года с отметкой ФНС (форма №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или Сведения о среднесписочной численности за прошедший отчетный период (1 кв., 6 мес., 9 мес., год), с указанием совокупной суммы доходов работников организации, отраженной в расчетах о доходах физических лиц, представленные в ИФНС. - за 2021 и 2022 годы!

НДФЛ

Выписка из ЕГРЮЛ;

Свидетельство ОГРН;

Данные о постановке на учет в налоговой;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя, подписывающего договор;

Референц-лист (с указанием проектов и заказчиков) при наличии.

ГПМ-Ж

КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА

ГПМ-Ж предназначена для получения высококачественных бетонов и растворов, применяемых во всех областях строительства: при выпуске сборного и монолитного бетона и железобетона, в том числе на основе высокоподвижных самоуплотняющихся бетонных смесей и растворов.

Добавка ГМП-Ж выпускается в виде жидкости темно-коричневого цвета.

ГПМ-Ж - 30%-ный раствор, плотностью 1,14 кг/л. Жидкая форма выпуска обеспечивает удобство дозирования добавки в условиях бетонных заводов.

Полифункциональная добавка ГПМ-Ж экологически безопасная, негорючая, пожаровзрывобезопасная и разрешена для применения в конструкциях, контактирующих с питьевой водой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

К преимуществам бетонных смесей модифицированных универсальной добавкой ГПМ-Ж относятся:

• снижение В/Ц на 15-20% при сохранении расхода цемента;
• снижение расхода цемента в среднем на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг на м3 бетонной смеси при сохранении В/Ц;
• получение высокотехнологичных и высокопластичных бетонных смесей;
• повышение удобоукладываемости бетонных смесей и упрощение обрабатываемости их поверхности;
• получение самоуплотняющихся бетонных смесей повышенной подвижности, с ОК до 28см (П5)! без увеличения расходов цемента;
• связность и нерасслаиваемость бетонной смеси;
• возможность производить укладку бетона без виброуплотнения;
• повышенная перекачиваемость бетононасосом.

К преимуществам бетонов изготовленных с применением добавки ГПМ-Ж относятся:

• уменьшение усадочных деформаций бетона;
• увеличение трещиностойкости бетона;
• увеличение прочностных характеристик бетона на 15-20% и выше;
• увеличение значений морозостойкости до F400 и выше;
• увеличение водонепроницаемости до W12 и выше.

При производстве строительных работ применение литых, самоуплотняющихся бетонов позволяет:

• повысить темпы строительных работ в 1,5 -2 раза;
• механизировать технологические операции;
• применять современную бетоноукладочную технику;
• снизить трудо- и энергозатраты на виброуплотнение.

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Общие сведения о компании и руководстве:

- Посмотреть таблицу с данными

История компании и производственная деятельность:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об имуществе и финансовом состоянии компании:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник гарантирует достоверность представленных данных.

- Посмотреть таблицу с данными

БЛАНК УЧАСТНИКА

Приложение № ___ к Письму о подаче оферты

Исх. № ____________ от _____________

Претендент на участие в конкурентной процедуре по выбору контрагента для заключения договора по лоту________________________________________________

______________________________________________________________________

(указать наименование организации-претендента, адрес местонахождения)

Письмо о согласии с проектом договора и его принятии

(Указать наименование организации-претендента), далее именуемый «Претендент», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, настоящим письмом полностью соглашается с проектом договора, входящего в состав конкурсной документации, по всем его условиям.

Претендент также согласен с тем, что он участвует в конкурентной процедуре только на условиях безусловного принятия проекта договора в редакции, представленной в составе конкурсной документации.

В случае признания Претендента победителем конкурентной процедуры, Претендент обязуется безоговорочно и безусловно подписать проект договора в представленной редакции.

________________________(должность) __________________________ ФИО

М.П.

- Посмотреть таблицу с данными ДОГОВОР ПОСТАВКИ

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/МТС00

г. Москва «__»________2023 г.

Акционерное общество «Метротрансстрой» (АО «Метротрансстрой»), в дальнейшем именуемый «Покупатель», в лице Генерального директора Гаранова Сергея Увайсовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «_» (ООО «_»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, продукцию производственно-технического назначения, именуемую в дальнейшем «товар», в номенклатуре, количестве, по ценам, условиям и срокам согласно спецификации к настоящему Договору.

Настоящий договор заключен в целях исполнения государственного контракта
№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 19.10.2021, а также гражданско-правового договора
№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ГП-42/003 от 01.12.2021 на выполнение работ по объекту: «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон Объекты 2-го этапа (основного периода)».

Качество и приемка товара

Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать ГОСТам, отраслевым стандартам и подтверждаться сертификатом (паспортом) предприятия-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем или в спецификации (что больше).

Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в месте получения товара, не позднее 3 календарных дней с момента его получения.

Для обеспечения своевременной и правильной приемки товара по качеству Поставщик обязан одновременно с отгрузкой товара передать Покупателю надлежащим образом оформленные товарно-транспортные накладные по установленной форме, а также документы, удостоверяющие качество товара.

• Если (при обнаружении несоответствия качества поступившего товара требованиям стандартов, технических условий, Договору либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара) по действующему законодательству имеются основания для замены товара или его доработки, то Стороны составляют двухсторонний Акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке ТМЦ (форма ТОРГ-2). Дефектный товар подлежит замене или доработке в течение 10 дней от даты составления Акта.
• Приемка товара по количеству осуществляется Покупателем в момент получения товара от грузоперевозчика.
• Приемка товара производится уполномоченными лицами Покупателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.
• Приемка товара по количеству производится по сопроводительным документам Поставщика, перечисленным в п. 3.2 настоящего Договора и оформляется подписанием товарной накладной (форма ТОРГ-12) или отдельного универсального передаточного документа (УПД).
• Если при приемке товара будет выявлена недостача товара против данных, указанных в транспортных и сопроводительных документах, Покупатель обязан приостановить приемку, известить Поставщика телеграммой (факсом, электронной почтой) о недостаче и вызвать его представителя для удостоверения факта недостачи и составления об этом двухстороннего акта недостачи. При неявке представителя Поставщика в установленный в таком извещении срок, акт недостачи составляется Покупателем в одностороннем порядке лицами, участвовавшими в приемке товара по количеству и комплектности, и утверждается уполномоченным лицом Покупателя не позднее, чем на следующий день после составления акта недостачи.

Условия поставки товара

Поставка товара осуществляется на условиях доставки товара Поставщиком до места поставки (назначения), указанного в соответствующей спецификации.

Партия товара в пределах общего количества и сроков поставки, указанного в соответствующей спецификации, должна иметь следующие сопроводительные документы:

• товарно-транспортная накладная,
• товарная накладная (форма ТОРГ-12) или отдельного универсального передаточного документа (УПД),
• спецификация (упаковочный лист),
• паспорт качества.
• Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки и реквизитах транспорта в течение 2-х дней от даты передачи соответствующей партии товара грузоперевозчику по телеграфу, факсу или электронной связи.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент поставки товара. Моментом поставки является момент передачи товара от Поставщика Покупателю в месте поставки (пункт 3.1. выше), подписания накладной (форма ТОРГ-12) или отдельного универсального передаточного документа (УПД).
• Поставщик в момент поставки товара обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов:
• товарно-транспортную накладную,
• товарную накладную (ТОРГ-12) или отдельного универсального передаточного документа (УПД), с обязательным указанием номера Договора, номера товарно-транспортной накладной, а также иных обязательных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой,
• счет-фактуру.
• Досрочная поставка допускается по предварительному согласию Покупателя.
• Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре Товара считаются выполненными с момента подписания товарно-транспортной накладной, товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) представителями Поставщика и Покупателя.
• Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии положениями действующего законодательства РФ и обычаями делового оборота.
• Стороны пришли к соглашению, что сроки поставки Товара являются существенными условиями настоящего Договора и их нарушение Поставщиком, в том числе однократное, может являться основанием для одностороннего отказа Покупателя от Договора во внесудебном порядке.

Цена и условия оплаты товара

Общая стоимость поставляемого по Договору товара (цена Договора), включая транспортные расходы, составляет _____________ (________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС 20% - ___________(___________________________________) рублей ___ копейки.

В соответствии с положениями, установленными Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2023г. №224 «Об утверждении Правил осуществления в 2023 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств» настоящий Договор подлежит обособленному банковскому сопровождению. Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком, привлеченным Покупателем в установленном законодательством порядке.

Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам и в порядке, указанным в соответствующей спецификации. Изменение цены Договора возможно путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

В случае если цена Договора составляет 5 млн. руб. и более (без учета НДС), а также в связи с банковским сопровождением Контракта, Поставщик обязан:

Открыть отдельный счет в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта и заключить с банком соответствующее соглашение, устанавливающее специальный режим проведения операций по банковскому счету, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельному счету.

Поставщик обязан открыть указанный в настоящем пункте отдельный счет в АО «Всероссийский банк развития регионов» и заключить с банком соответствующее соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора или соответствующего дополнительного соглашения, устанавливающего цену Договора в размере 5 млн. руб. и более (без учета НДС).

В случае если цена Договора составляет 5 млн. руб. и более (без учета НДС), перечисление Покупателем платежей по настоящему Договору осуществляется исключительно на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с требованиями настоящего пункта Договора.

• Для получения предоплаты по Договору Поставщик обязуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций со средствами организаций, не являющимися участниками бюджетного процесса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

Предоплата по Договору осуществляется с лицевого счета Покупателя в территориальном органе федерального казначейства соответствии с его регламентом работы. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя. В случае задержки в исполнении платежного поручения территориальным органом федерального казначейства для дополнительной проверки в соответствии с действующими правилами казначейского сопровождения, такая задержка не является нарушением Покупателем условий Договора по оплате.

• Получение Поставщиком авансового платежа возможно только при условии предоставления в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора безотзывной, безусловной банковской гарантии возврата аванса (по форме Приложения № 12 к Договору) на всю ее сумму. Банк-гарант, текст и условия банковской гарантии подлежат предварительному согласованию Покупателем. Банковская гарантия должна сопровождаться СПФС-сообщением, направленным банком-гарантом в банк Покупателя с подтверждением факта выдачи и полномочий подписанта к ней.

(Данные условия подлежат включению в Договор, при условии суммы аванса более 100 млн руб. (по совокупности ранее заключенных с победителем договоров) и/или по решению
ККП «АО СТГ» /ККП «АО Метротрансстрой» / рекомендации Управления экономической безопасности АО «СТГ»).

• При наличии предоплаты Поставщик обязан направить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в сроки, установленные законодательством РФ.
• В связи с установлением у Покупателя единого платежного дня – четверг, настоящим Стороны согласовали, что все платежи, причитающиеся Поставщику по условиям настоящего Договора, будут осуществляться в четверг, следующий за последним днем срока платежа, и это не будет являться нарушением срока оплаты.
• Поставщик обязуется соблюдать требования действующего законодательства, а также соблюдать требования действующих правил казначейского сопровождения, в отношении предоплаты полученной от Покупателя по Договору на лицевой счет, открытый в территориальном органе федерального казначейства.
• Поставщик не вправе перечислять средства, полученные в качестве предоплаты:
• в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
• в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
• на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
• оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование не позднее даты осуществления указанных расчетов;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в правилах казначейского сопровождения средств);
• оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных договором или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
• возмещения произведенных юридическим лицом расходов при условии представления документов в соответствии с правилами казначейского сопровождения средств, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов, если условиями договора предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов;
• оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением договора;
• на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры, за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым законодательством.
• Поставщик обязуется указывать в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, условие о необходимости открытия лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства по месту открытия лицевых счетов.
• Поставщик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения договора, либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном действующим законодательством.
• Поставщик обязуется представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, а также предоставить сведения о привлекаемых поставщиках в рамках исполнения обязательств по Договору в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
• Поставщик обязуется указывать через знак «/» в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор Контракта №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• В случае расторжения Договора, авансовый платеж должен быть возвращен Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения договора. За несвоевременный возврат авансового платежа, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от суммы авансового платежа за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязательств Поставщиком.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в том числе за поставку некачественного Товара, Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате Поставщику поставленного товара (исключая случаи форс-мажора), причитающихся последнему по условиям настоящего Договора, на сумму такого денежного обязательства, просроченного исполнением, начисляется исключительная неустойка в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков поставки, в том числе поставки некачественного Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,04 % от стоимости соответствующей спецификации за каждый день просрочки.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

В случае нарушения Поставщиком установленного настоящим Договором срока открытия отдельного счета в АО «Всероссийский банк развития регионов» и заключения с банком соответствующего соглашения, устанавливающего специальный режим проведения операций по данному счету, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком установленного настоящим Договором срока открытия лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком установленного настоящим Договором срока предоставления банковской гарантии, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. за каждый день просрочки.

Предусмотренная настоящим пунктом неустойка начисляется до даты предоставления банковской гарантии или поставки всего товара по соответствующей спецификации в зависимости от того, что наступит раньше.

• В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки товара, в отношении которого Поставщику была выплачена предоплата, на сумму предоплаты начисляется процент в размере 16 % (шестнадцать процентов) годовых начиная с даты выплаты предоплаты и по дату надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по поставке.
• В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, несвоевременного их предоставления, а также по иным причинам, приведшим по вине Поставщика к отказу в возмещении суммы НДС налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
• В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Стороны настоящим согласовали, что к денежным обязательствам Сторон друг перед другом, возникшим из настоящего Договора, не применяются правила о начислении процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, если иное не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон.
• В случае предъявления к Покупателю со стороны Федеральной налоговой службы РФ или иного уполномоченного государственного органа требований в отношении любых:
• неуплаченных и/или неудержанных сумм налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей;
• штрафов или пени за нарушение налогового законодательства и/или за несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин, взносов и аналогичных платежей;
• налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с корректировкой ранее заявленной налоговой базы и/или суммы налоговых вычетов по НДС и/или затрат, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль,

в каждом случае основания для которых возникли в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить потери Покупателя в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере суммы, подлежащей выплате Покупателем в бюджетную систему Российской Федерации и/или на которую была скорректирована налоговая база / уменьшены налоговые вычеты по НДС и/или затраты, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (далее – Потери).

• Поставщик подтверждает Покупателю, что сведения, указанные в п.п. 10.5.1. – 10.5.3. Договора, являются достоверными, полными и соответствующими действительности на дату заключения настоящего Договора. В случае недостоверности, неполноты или несоответствия действительности сведений, указанных в п.п. 10.5.1. – 10.5.3. Договора и/или в случае нарушения какого-либо из указанных в пункте 10.6.1. – 10.6.2. обязательств, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (далее – Неустойка) в размере соответствующих требований со стороны Федеральной налоговой службы РФ или иного уполномоченного государственного органа в отношении:
• неуплаченных и/или неудержанных сумм налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей;
• штрафов или пени за нарушение налогового законодательства и/или за несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин, взносов и аналогичных платежей;
• налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с корректировкой ранее заявленной налоговой базы и/или суммы налоговых вычетов по НДС и/или затрат, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
• Покупатель вправе по своему выбору:
• в одностороннем порядке удержать (зачесть) Потери и/или Неустойку из подлежащей оплате Поставщику стоимости товара, или
• потребовать от Поставщика возмещения Потерь и/или уплаты Неустойки, при этом Поставщик обязуется возместить Потери и/или уплатить Неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования о возмещении Потерь и/или уплаты Неустойки.

Настоящим Поставщик выражает свое согласие на проведение Покупателем такого удержания (зачета).

Форс-мажор

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

Сторона, испытывающая влияние обстоятельств форс-мажора, должна известить другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней о наступлении или прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выдаваемые Торгово–Промышленной Палатой РФ, если эти обстоятельства возникнут на территории РФ.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие выполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, превысят 1 (один) месяц, Стороны принимают совместное решение об изменении сроков и других условий настоящего Договора или его расторжении.

Разрешение споров

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним подлежат обязательному предварительному разрешению в претензионном порядке. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана вначале заявить соответствующую письменную претензию нарушившей стороне. При неурегулировании претензии в течение 30 календарных дней со дня ее заявления Сторона, считающая свои права нарушенными, передает спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Датой заявления претензии является дата почтового штемпеля (иной почтовой отметки) о вручении соответствующего отправления адресату, а в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в Договоре или возврату почтового отправления по иной причине в связи с невозможностью доставки или вручения – дата, указанная в почтовой квитанции соответствующего почтового отправления.

Заверения об обстоятельствах

Настоящим Стороны при заключении Договора дают друг другу заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения, исполнения и/или прекращения Договора, о том, что:

• являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами;
• деятельность не приостановлена и иным образом не ограничена, Стороны обладают полной правосубъектностью и вправе вступать в договорные правоотношения на общих основаниях;
• Сторонами, каждой в отдельности, получены все необходимые корпоративные разрешения, согласования и одобрения, необходимые для заключения и исполнения данного Договора;
• представители Сторон обладают законными полномочиями на совершение данного Договора;
• предмет настоящего Договор является обычной хозяйственной деятельностью каждой из Сторон;
• предмет договора не составляет крупную сделку для каждой из Сторон, а если и составляет таковую, то Стороны получили или находятся в стадии получения (и в таковом не будет отказано) всех необходимых корпоративных решений;
• данный Договор не являет собой сделку с заинтересованностью, а если и составляет таковую, то Стороны получили или находятся в стадии получения (и в таковом не будет отказано) всех необходимых корпоративных решений;
• Стороны обладают всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками и свидетельствами для исполнения обязательств по настоящему Договору;
• финансовое состояние каждой из Сторон является устойчивым, стабильным и у каждой из Сторон отсутствуют признаки недостаточности имущества или неплатежеспособности.

Настоящим Поставщик заверяет и гарантирует что Товар:

• не является предметом спора, залога, сервитута;
• не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц;
• надлежащим образов оформлен и нет ограничений для свободного гражданского оборота;

При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Сторона, недостоверность сведений которой выявлена, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

Расторжение договора

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения любой спецификации, но не позднее, чем за 5 дней до поставки, предварительно письменно известив об этом Поставщика. С момента извещения обязательства Сторон по поставке прекращаются и Стороны обязана в кратчайшие сроки принять взаимоприемлемое решение о судьбе товара и распределении возможных убытков, вызванных односторонним отказом от исполнения спецификации.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части в любом из следующих случаев:

• нарушение срока поставки товара более чем на 10 дней;
• поставка товара ненадлежащего качества, а равно поставка товара без соответствующих документов, подтверждающих качество товара;
• нарушение срока открытия отдельного счета в АО «Всероссийский банк развития регионов» и заключения с банком соответствующего соглашения, устанавливающего специальный режим проведения операций по банковскому счету;
• нарушение срока открытия лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства;
• нарушение срока предоставления банковской гарантии возврата предоплаты.
• Договор считается расторгнутым или измененным в день получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или в части, если в уведомлении не указана иная дата.

Прочие условия

Стороны настоящим согласовали, что исполнение настоящего Договора будет осуществляться надлежащим образом уполномоченными (приказы, доверенности) представителями Сторон. Сторона, имеющая сомнения в полномочиях представителя второй Стороны, вправе запросить документы, удостоверяющий личность представителя и его полномочия. В таком случае срок исполнении соответствующих обязательств увеличивается соразмерно времени, необходимому для выполнения такого запроса.

Уступка права (требования) к Покупателю без его предварительного согласования запрещена. Поставщик обязуется предварительно согласовать с Покупателем уступку права требования. Согласованию подлежит уступаемая сумма для исключения споров о действительности уступки. Уступка возможна на основе акта сверки взаиморасчетов на дату уступки с четким и однозначным определением (идентификацией) уступаемого требования (дата возникновения, основание возникновения, размер, вид требования).

Уступка права на получение неденежного исполнения запрещена.

В случае нарушения Поставщиком положений настоящего Договора об уступке прав требования Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 20 % от уступленного требования.

Настоящим Поставщик заверяет и гарантирует, что:

Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы достоверная налоговая, бухгалтерская и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5.2. Все операции Поставщика по продаже товара Покупателю, а также по покупке товара у своих поставщиков (если применимо), достоверно и надлежащим образом отражены в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

10.5.3.Все сведения Поставщика, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, являются достоверными.

• Поставщик обязуется:
• Уплачивать все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также вести и своевременно подавать в налоговые и иные государственные органы достоверную налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Достоверно и надлежащим образом отразить все операции Поставщика по продаже товара Покупателю, а также по покупке товара у своих поставщиков (если применимо), в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.
• Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать (зачесть) сумму неустойки (пени, штрафы), установленную настоящим Договором, из подлежащей оплате Поставщику стоимости товара с последующим письменным уведомлением Поставщика об этом. В этом случае оплата Поставщику товара осуществляется путем выплаты ему суммы, уменьшенной на сумму неустойки. В случае если сумма неустойки превышает стоимость товара, либо удержание невозможно по причине отсутствия поставленного товара, не взысканную сумму неустойки Поставщик перечисляет на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного требования Покупателя.
• Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор (исключая односторонний отказ) осуществляется исключительно посредством заключения единого документа – дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
• Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
• Настоящий Договор подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор (исключая односторонний отказ и другие случаи, установленные настоящим Договором) осуществляется исключительно посредством заключения одного документа – дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
• Стороны допускают возможность заключения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему посредством обмена скан-образом (в формате pdf) одного соответствующего документа с отображением в нем подписей и печатей Сторон, с последующей передачей оригиналов.
• Оформление первичных учетных документов для целей бухгалтерского и налогового учета осуществляется на бумажном носителе.

Приложения

Приложение №1 - Спецификация №1.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными Paggard

Wingdings;Wingdings 2;Wingdings 3;Arial Narrow;Futura Medium;Tahoma;oesuserscolorsГП462420, лот

- Посмотреть таблицу с данными

Организатором процедуры является: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТРОТРАНССТРОЙ»

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в процедуре «Запрос предложений» ГП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроводилась Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1. Наименование процедуры «Запрос предложений»:Добавка к бетону ГПМж-У (37/2-ПЛ) 360 тонн

2. Начальная цена договора:0 RUB

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» февраля 2024 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

Преимущества участникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

6. В присутствии комиссии были вскрыты конверты с заявками участников процедуры «Запрос предложений» и оглашены все поступившие ценовые предложения в соответствии с нижеприведенной таблицей. Все поступившие заявки будут рассмотрены и оценены в порядке, установленном законом.

Признать запрос предложенийГП462420, лот № 1 несостоявшимся.

7. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участников процедуры «Запрос предложений» направлен на сайт ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»:https://etp.gpb.ru.