Тендер - Диоксид углерода медицинский (газ углекислый 99,9%) №312437014

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт_,_ТЗ.docx
• Обоснование_РНМЦК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть14 Просмотр сведений о закупке «Диоксид углерода медицинский (газ углекислый 99,9%)» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2985

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Диоксид углерода медицинский (газ углекислый 99,9%)

Описание объекта закупки: Диоксид углерода медицинский (газ углекислый 99,9%)

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 07.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок завершения подачи оферт: 09.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:15

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб, г.Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4, лит.Б

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244 (Доходы от иной, приносящей доход деятельности 28800,00руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №44" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, Госпитальная, Д.11 ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Пушкин г, УЛИЦА ГОСПИТАЛЬНАЯ, 11/ЛИТЕР А, д. 11, лит. А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6382

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Денисова

Имя Ирина

Отчество Владимировна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

В соответствии с Постановлением №1875

Осуществлен поиск в реестре контрактов ЕИС – сопоставимых условий поставки не выявлено

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

Для основания стоимости Заказчик руководствовался наименьшей ценой 7200,00 х4=▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

Расчет составил специалист отдела закупок И. В.Денисова

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург « ____ » ___________ 2025 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация №44» Пушкинского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Миннуллина Р. И., действующего на основании Устава, и _____________________в лице _____________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику диоксид углерода медицинский (газ углекислый 99,9%) (далее - товар), согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки и условия поставки товара

2.1.Сроки поставки: с даты подписания по 10 декабря 2025 года.

2.2. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика, в рабочее время Заказчика.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение 14 рабочих дней с момента подачи Заказчиком заявки в комплекте с документацией: счет, счет-фактура*, накладная с указанием отпускных цен Поставщика.

2.4. Место поставки товара - СПб ГБУЗ «Женская консультация № 44» Пушкинского района, по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д.4, лит. Б, в помещения, указанные Заказчиком.

2.5. Поставщик при поставке Товара обязан передавать Заказчику документы, подтверждающие качество Товара: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по Контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

2.6. Транспортировка товара должна соответствовать требованиям, обязательным для данного вида товаров. Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по заявке Заказчика, в течение 14 рабочих дней после подачи заявки. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Представляемые Поставщиком баллоны (далее – Тара) под наполнение диоксидом углерода должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и т.д. Не подлежит приёмке и обмену Тара, неукомплектованная и с истекшим сроком эксплуатации. Заказчик передает Поставщику пустые баллоны взамен поставленных.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет __________руб. (___________ рублей ____ копеек), в т.ч. НДС, [1] в соответствии с Приложением № 1.

3.2. Цена контракта является фиксированной на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена товара, все расходы с учетом стоимости товара, расходов на доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, входят в цену контракта:

3.4. Заказчик производит оплату после получения товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.Оплатить поставку товара в порядке, указанном в настоящем контракте.

4.1.2. Провести своими силами приемку товара, включающую экспертизу результатов поставки, на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в контракте и оформить результаты такой приемки

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Поставлять товар в течение 14-ти рабочих дней с момента получения заявки Заказчика.

4.2.2. Поставить товар надлежащего качества в комплекте с документацией: счет, счет-фактура*, накладная, оформленные в соответствии с Приложением №1 к настоящему контракту, сертификаты соответствия или заверенные должным образом их копии.

4.2.3. Транспортировать товар до места назначения, производить погрузо-разгрузочные работы своими силами и средствами.

4.2.4. Передавать «Заказчику» надлежаще оформленные документы: счет, счет-фактуру*, накладную.

4.2.5.Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен соответствовать ГОСТам и срокам годности. Поставка и разгрузка товара должна осуществляться силами и за счет Поставщика транспортом, обеспечивающим сохранность товара.

5. Порядок приемки товара

5.1. Доставка, разгрузка, поднятие товара на этаж до кабинета, входят в цену контракта и осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, д. 4 лит.Б непосредственно в помещения, указанные Заказчиком, с 9 ч.00 мин до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по рабочим дням.

5.2. Поставщик не менее, чем за 1 (один) день до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

5.3. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения Товара по акту передачи подписывает документ о приемке - Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Акт формируется на основании документов, предоставленных Поставщиком и подтверждающих поставку товара. Акт оформляется в присутствии и с обязательным участием представителя Поставщика или представителя незаинтересованной организации. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.

5.4. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.).

6. Форс-мажор

6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую строну о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

6.4. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.

7. Качество

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.), принятым для данного вида Товара. В установленных законодательством случаях Товар должен быть обеспечен соответствующими сертификатами (удостоверениями), подтверждающими его качество, на русском языке.

7.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

8. Рекламации

8.1. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия ее условиям контракта или техническим требованиям при представлении Заказчиком соответствующих доказательств, Поставщик должен заменить товар ненадлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней, на товар, качество которого соответствует условиям контракта.

8.2. В случае заявления рекламаций по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта Поставщик и Заказчик должны договориться о привлечении эксперта. При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

9.Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

9.3. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).

9.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (Одна тысяча рублей 00 коп.), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1.Различные споры, которые могут возникнуть по этому контракту, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта

в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Поставщиком условий настоящего контракта, а именно:

11.2.1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.2.2. неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по контракту, контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11.5. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2025 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов, договоров в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

11.6. Не допускается перемена Поставщика при исполнении контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.7. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

11.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы, оказать услуги сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.8. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.9. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Приложения

12.1.Приложение №1. Расчет.

12.2. Спецификация.

13. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель

________________

Главный врач

СПб ГБУЗ " Женская консультация № 44"

Пушкинского района

________________ Миннуллин Р. И.

Приложение №1 к контракту №________от __________2025 г.

Расчет

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель Заказчик

Приложение №2 к контракту №________от __________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

поставка осуществляется специализированным транспортом Поставщика, баллоны окрашены в черный цвет и имеют маркировку «углекислота медицинская».

при упрощенной системе налогообложения без НДС ↑