Тендер - дезинфицирующие средства (№ 102197034) №270187690

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

x

Приложение №1

к Контракту

№ ____ от ________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия контракта

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ N ____

на поставку товара для нужд Заказчиков

г. Воронеж « ___ » ________ 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 173», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Болучевской Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, ________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании _____________, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать (поставить) дезинфицирующие средства (согласно спецификации, Приложение №1) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Основания заключения Контракта

2.1. Контракт заключен на основании протокола проведения закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) № ___________________________________.

III. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (_____________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС____/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации..

3.2. Источник финансирования Контракта ПФХД КОСГУ 346

3.3. Аванс в размере не предусмотрен (предусмотрен/не предусмотрен)

3.4. Цена контракта включает в себя расходы на доставку (погрузо-разгрузочные работы), установку (монтаж, демонтаж, пуско-наладочные работы), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.5. Цена настоящего Контракта является твердой на протяжении всего срока исполнения.

3.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.7. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

IV. Условия и сроки поставки товаров

4.1. Поставщик передает Заказчику товар в срок в течение 5 дней с даты заключения контракта, единовременно (одной партией)

4.2. Поставщик имеет право досрочной поставки продукции.

4.3. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Воронеж, ул.Хользунова, д.104.

4.4. Доставка товаров осуществляется (подчеркнуть нужное):

поставщиком путем отгрузки товара собственным транспортом;

V. Качество поставляемых товаров

5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТам и техническим характеристикам.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции в течение 24 месяцев.

5.3. Дополнительные гарантии качества продукции, предоставляемые Поставщиком -

(указывается срок технического обслуживания или иной срок)

5.4. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен.

Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение трех дней с момента подписания акта приема-передачи товара.

VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров

6.1. При осуществлении приемки поставляемых товаров Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, настоящим Контрактом, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

6.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.

6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленных товаров Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

6.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Контрактом, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

6.5. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товаров в период, указанный Заказчиком.

6.6. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

6.7. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет акт приемки товара

и (или) подписывает товарные накладные Поставщика

Подписание Заказчиком акта, товарно-транспортных документов, накладных означает проведение проверки в полном объеме.

6.8. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Контракте, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

6.9. В случае если передача товаров осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товаров в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

VII. Права и обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в течении 5 дней с момента заключения Контракта путем доставки

7.1.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в 3-х дневный срок.

7.1.3. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества, сертификаты соответствия

7.1.4. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

7.1.5. При исполнении Контракта предъявить документы, подтверждающие страну происхождения товара.

7.1.6. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Контракте.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. В срок 5 дней с момента заключения Контракта обеспечить приемку товара.

7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.3. В случае сокращения потребности в поставке части товаров изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству товаров, но не более чем на десять процентов цены Контракта в случаях, установленных Законом.

7.3. Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-х дневный срок.

7.4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Контракта.

7.4.3. В случае недопоставки товаров потребовать доукомплектования товаров в разумный срок.

VIII. Ответственность Сторон

8.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с заказчика штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп (Одна тысяча рублей 00 копеек).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7. - 8.9. настоящего Контракта) поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает заказчику штраф в размере ______________руб. 00 коп (____________________ рублей 00 копеек).

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.7. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

IX. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений

действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

X. Срок действия и расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2.Срок действия Контракта: с момента подписания по 31.12.2024г.

10.3. «01» января 2025 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

XI. Прочие условия

11.1.Изменения в настоящий Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами.

11.2. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Воронежской области.

11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон.

XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту

№ _____________________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными