Тендер - Дезинфицирующее средство «Ника-Хлор», 300 таб/упак №298652104

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Договор_ника_хлор

Контракт № ВР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку дезинфицирующего средства для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Зай» Заинского муниципального района Республики Татарстан

г. Заинск « » 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Зай» Заинского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фаршатова Рамиля Фанисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующее средство (далее – Товар) для нужд Заказчика, а Заказчик в свою очередь осмотреть, принять и оплатить поставленный Товар согласно акта приемки-сдачи Товара (или Товарно-транспортной накладной, счета или счет-фактуры).
1.2. Поставка Товара производится в строгом соответствии со спецификацией (Приложение № 1). Спецификация согласовывается и подписывается сторонами одновременно с заключением Контракта и является его неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и ГОСТ, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.4. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
1.5. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.
1.6. Место поставки Товара: РТ, г.Заинск, ул.Ленина, д.26 А.

Сроки и условия поставки Товара
2.1. Срок поставки Товара: с « » 2025 г. по «___» ________ 2025 г.
2.2. Срок действия Контракта: настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами, но не позднее 31 декабря 2025 г.

Стоимость Товара по Контракту и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет: ______ (_______) рублей _______ копеек, (в т.ч. НДС __ %: ______ (_______) рублей
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, расходов на оплату лицензионных сборов, сертификацию, налога на добавленную стоимость, доставку и разгрузку, стоимость иных расходов, которые Поставщик может понести при исполнении Контракта, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет средств Поставщика, а также иные сборы и обязательные платежи.
3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3 и 3.4 настоящего Контракта.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
3.4. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации суммы Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов суммы Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема товара стороны обязаны уменьшить сумму Контракта исходя из цены единицы товара.
3.5.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательственных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательственные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.6. Заказчик оплачивает Поставщику за фактически поставленный Товар согласно акта приемки-сдачи Товара (или Товарно-транспортной накладной, счета или счет-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3.7. Обязательства по оплате, возникшие из настоящего Контракта, считаются полностью исполненными в момент перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика за поставленный Товар.
3.8. Форма расчетов – Платежное поручение (безналичный расчет, перечислением). Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.9. Источник финансирования: Муниципальный бюджет.

Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
4.1.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Товар и, при отсутствии претензий относительно качества, ассортимента и количества, подписать акты приемки Товара, Товарные (Товарно-транспортные) накладные и передать по одному экземпляру Поставщику.
4.2.2. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Права и обязанности Поставщика
5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком Товарной накладной или акта приёма-передачи Товара по настоящему Контракту.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Контракта.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Поставить Товар по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками, согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), в сроки, указанные в настоящем Контракте.
5.2.2. Осуществить поставку Товара надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту). Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку и подъем на этаж Товара своими силами и за свой счет.
5.2.3. Согласовать с Заказчиком точное время поставки, а также известить Заказчика о времени поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
5.2.4. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.5. Поставить Товар Заказчику согласно настоящему Контракту за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц.
5.2.6. Передать Заказчику Товарные (Товарно-транспортные) накладные, счет или счет-фактуру подписанные Поставщиком.
5.2.7. Предоставить сертификаты (декларации), обязательные для данных видов Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
5.2.8. Устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Заказчика от подписания акта приемки Товара, и предоставить другой Товар.
5.2.9. Обеспечить надлежащие условия хранения и транспортировки Товара до момента его передачи Заказчику.
5.2.10. Обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Контракте. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета.
5.2.11. По факту поставки Товара предоставить счет или счет-фактуру и накладную по отгруженной продукции по настоящему Контракту.
5.2.12. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.2.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

Порядок приемки Товара
6.1. Товар поставляется согласно спецификации настоящего Контракта (приложение № 1 к настоящему Контракту) транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика или силами третьих лиц за счет Поставщика. Поставщик осуществляет доставку и подъем на этаж Товара за свой счет. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику: копии действующих сертификатов (деклараций) о соответствии, заверенные надлежащим образом; удостоверения качества и безопасности; счет или счет-фактуру и Товарную (Товарно-транспортную) накладную в двух экземплярах, подписанные со своей стороны.
6.2. Поставщик должен обеспечить надлежащую упаковку Товара. Стоимость упаковки должна быть включена в стоимость Товара. Упаковка Товара должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха, деформации, механических повреждений, следов атмосферного воздействия, нарушений целостности упаковки, без признаков ненадлежащего хранения, вскрытия и вторичной переупаковки, должна обеспечивать полную сохранность Товара при его погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении.
6.3. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, количества, ассортимента, отсутствия повреждений Товара, о чем при приемке Товара в акте приемки представителями сторон вносится соответствующая запись.
6.4. Хранение и перевозка Товара должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасность.
6.5. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и дату поставки. Приемка Товара Заказчиком производится в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское).
6.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком или приемочной комиссией (в случае ее назначения) Заказчика в составе, утвержденном распорядительными документами Заказчика в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Контракта.
6.7. При приемке Товара Заказчик обязан проверить, обеспечена ли его сохранность при перевозке, в частности проверить исправность упаковки, соответствие наименования Товара и маркировки на упаковках данным, указанным в транспортных и сопроводительных документах, проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение Товара от повреждения, проверить количество Товара, четкость и полноту маркировки, соответствие маркировки требованиям Закона РФ от 07.02.1992 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями) и иных норм и стандартов. Приемка Товара осуществляется по транспортным и сопроводительным документам Поставщика.
6.8. Приемка по качеству, количеству, комплектности, сроку годности, ассортименту, маркировке, упаковке и т.п. поступившего Товара осуществляется Заказчиком при условии наличия всех необходимых сопроводительных документов.
6.9. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком по количеству единиц Товара путем пересчета всех единиц Товара. При этом осматривается наличие или отсутствие внешних повреждений, наличие или отсутствие маркировки Товара.
6.10. Приемка Товара оформляется Товарной (Товарно-транспортной) накладной и актом приемки Товара. При этом подписание уполномоченным представителем Заказчика Товарной (Товарно-транспортной) накладной свидетельствует только об отпуске поставленного Товара Поставщиком. Основанием для расчета Заказчика за поставленный Товар является акт приемки Товара, в котором не содержится замечаний Заказчика по количеству, ассортименту и качеству поставленного Товара.
6.11. Если поставленный Товар окажется некачественным или не соответствующим условиям Контракта, а также, если Поставщик откажется за свой счет заменить такой Товар новым, Заказчик вправе отказаться от оплаты некачественного или не соответствующего условиям Контракта Товара и требовать от Поставщика в установленном порядке возмещения понесенных Заказчиком убытков.
6.12. Все расходы, связанные с возвратом или заменой Товара осуществляются за счет Поставщика.
6.13. Право собственности на Товар Заказчику переходит по настоящему Контракту с момента подписания сторонами счета или счета-фактуры и Товарной накладной.

Качество Товара и гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим поставку Товара.
7.2. Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара, его соответствие установленным стандартам и требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств и т.д.) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом.
7.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. На Товаре не должно быть механических повреждений.
7.5.Товар должен быть пригоден для целей, для которых Товары такого рода обычно используются.
7.6. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку годности Товара.
7.7. Поставщик гарантирует срок поставки Товара согласно п. 2.1. настоящего Контракта.
7.8.Поставщик гарантирует обеспечение отсутствия недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество Товара, упаковка и маркировка Товара

8.1. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, определенном условиями Контракта.

8.2. Несоответствие количества поставленного Товара является недопоставкой.

8.3. При выявлении недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара своими силами и за свой счет немедленно, в течение дня поставки.

8.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

8.5. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

8.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

8.7. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

9.Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного Контрактом, устанавливается Постановлением Правительства от 30.08.2017 г. № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщиком вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30.08.2017 г. № 1042.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), с обязательным уведомлением Поставщику о таком удержании.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения объекта, материалов или оборудования несёт Поставщик.

9.11. Если Поставщик привлек к исполнению Контракта третьих лиц, он несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием привлеченного лица.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обоих сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём оказанных услуг, фактически сданного Исполнителем Заказчику.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.5. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Заказчиком не предусмотрен, за исключением следующих случаев:

10.5.1. При существенном нарушении условий Контракта Исполнителем:

10.5.1.1. В случае просрочки выполнения услуг более чем на 1 день.

10.5.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.

10.5.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнитель в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия Контракта.

10.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, расторжение проводится в порядке, определенном частью 12.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении Контракта, срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Контракта, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде РТ в установленном законом порядке.

12.2. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением обязательств по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

13.3. До предъявления иска в Арбитражный суд РТ обязательно заявление претензии виновной стороне, которая подлежит 2рассмотрению в течение 10 дней.

13. Особые условия

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу после подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2023 года, а в части возмещения убытков, выплаты неустойки – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. И должен быть принят на учёт в ТОДК МФ РТ в Заинском муниципальном районе и г. Заинске.

13.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанным в Контракте.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

13.5. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

13.6. Превышение Поставщиком объемов, стоимости товара, лимита финансирования оплачивается им за свой счет.

13.7. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением предусмотренных гражданским законодательством случаев правопреемства, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса, банковских реквизитов или контактных телефонов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения.

13.9. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.10. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемыми частями следующее приложение:

Приложение № 1 «Спецификация на поставку дезинфицирующего средства для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Зай» Заинского муниципального района Республики Татарстан

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_______________________/Фаршатов Р.Ф./ ________________ / /

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Контракту № _________

от « » 2025 г.

(является неотъемлемой частью Контракта)

Спецификация

на поставку дезинфицирующего средства для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Зай» Заинского муниципального района Республики Татарстан

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

_______________________/Фаршатов Р.Ф./ ________________ / /

М.П. М.П.