Тендер - Дезинфицирующее средство «Барьер +» №295274378

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен проект_контракта_(4)_(3)_(2)_(2)

КОНТРАКТ № _______

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сафетова Марата Ринатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _______________________. с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, на основании результатов проведения закупочной сессии (итоговый протокол закупочной сессии на ЕАТ «Березка» от «__» _______ 2024 г №______ ) и на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом Дезинфицирующее средство «Барьер +» (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость товара определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

2.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.3. Передать Заказчику документы на товар.

2.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

2.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить документы по качеству.

2.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.

2.1.7. Уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

2.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.

2.1.9. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.2. Права Поставщика:

2.2.1. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

2.2.2. Требовать своевременное оплаты по настоящему контракту при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приёмку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией.

2.3.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

2.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

2.4.4. Привлекать независимых экспертов и иных уполномоченных специалистов компетентных органов для проверки соответствия качества поставляемых товаров.

3. Цена контракта и порядок расчётов

3.1. Цена контракта составляет ___________ (____________), НДС _______________

3.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остаётся неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

3.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.6. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счёт _________________________________________

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе осуществить оплату контракта путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации. Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве. Действующие сертификаты соответствия или копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии, копии регистрационных удостоверений на поставляемые медицинские изделия должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Запрещается поставлять товар с истекшим сроком годности, пришедшие в негодность, незаконные копии товара. Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

4.3. Весь поставляемый товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации.

4.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца (сертификаты соответствия качества либо декларации соответствия качества, копии регистрационных удостоверений).

4.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации или условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). Товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения его качества и безопасности при хранении и перевозке.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. Поставка Товара производится в течении 10 (десяти) календарных дней со дня заключения контракта.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика либо транспортом по найму за счёт Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по месту нахождения Заказчика по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Ишеевка ул. Мира д.24 (на склад Заказчика).

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счёт.

5.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: накладной, счётом, счётом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

5.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приёмке.

При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемого товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение его качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товара и в соответствии с требованиями государственных стандартов.

5.5. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

6. Передача и приёмка товара

6.1. Приемка Товара производится Заказчиком в соответствии с действующими правилами: на соответствие их количества, сроков годности и качества.

6.2. Приёмка товара осуществляется в установленное для этого время: по рабочим дням с 8 час 00 мин до 16 час 00 мин, а в пятницу и предпраздничные дни – с8 час 00 мин до 14 час 00 мин.

6.3. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком при соответствии количества поставляемого товара по объёму и качеству товара, указанным в накладной.

6.4. Право собственности на передаваемый товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты, указанной на накладной.

6.5. Заказчик производит приёмку товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965) и № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966). Приёмка товара Заказчиком осуществляется в течении двух дней с момента поставки товара Поставщиком на основании накладной.

6.6. В случае расхождений в количестве и качестве при приёмке Товара (отсутствие сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия товара, маркировки поступившей товара, тары или упаковки условиям заявки и контракта; при обнаружении видимых (явных) недостатков) составляется двусторонний акт об установленном расхождении в количестве и качестве:

по числу тарных мест – в день приёма товара;

по количеству товарных единиц в каждом месте, бою, браку, недостаче, нарушению целостности упаковки, маркировке и иной потере товарного вида – в течение 3 дней с момента получения товара;

по качеству товара – в течение всего срока годности, при соблюдении Заказчиком требуемых условий хранения.

Поставщик не несёт ответственности и не обязан принимать к возврату Товар, на который Заказчик не оформил в установленный срок акт об установленном расхождении в количестве и качестве в соответствии с условиями контракта.

6.7. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию или рекламацию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня её получения. Брак подлежит замене, а некомплектный товар подлежит доукомплектованию в тот же срок, если актом приёмки не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и (или) устранением брака, несёт Поставщик.

6.8. Риски случайной гибели, порчи или утраты товара лежат на Поставщике до передачи товара Заказчику.

6.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.10. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы. Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы, по запросам эксперта или экспертной организации.

7. Ответственность сторон

7.1. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К вышеуказанным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.); забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

8.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны уведомляют друг друга в течение 14 (четырнадцати) дней срок с момента их возникновения. Факт наступления таких обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, сторона Контракта их получающая, вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исков) к другой стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта. При возникновении вышеуказанных обстоятельств все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются сторонами Контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия – в порядке арбитражного судопроизводства.

9. Порядок изменения и расторжения контракта

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.3. Одностороннее расторжение контракта допускается в следующих случаях, установленных 523 статьёй ГК РФ:

- в случае существенного нарушения контракта одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

-в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.4.Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть другой стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до расторжения Контракта.

9.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, решаться сторонами путем переговоров.

9.6.Если стороны не придут к соглашению, то спор или разногласие подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области.

9.7.До предъявления иска, вытекающего из отношений Поставщика и Заказчика по настоящему Контракту, стороны обязаны предъявить и рассмотреть претензии. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

9.8. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя)

по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.9. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

9.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика

с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части расчётов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. Дополнительные условия

12.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик привлекает экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставляемых товаров.

12.2. Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика, Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

12.3. Стороны соглашаются с тем, что Контракт, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Контракта, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением предоставления сведений организатору торгов и случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.4. Все предусмотренные Контрактом заявления, извещения, отчёты и другие документы отправляются Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в Контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны – получателя, либо посредством факсимильной связи, по номерам, указанным в Контракте. Оригиналы документов, отправленных посредством факсимильной связи, подлежат обязательному представлению обязанной Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их отправки по факсу.

12.5. Все документы, исходящие от Сторон по Контракту и отправляемые в рамках исполнения Контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны – отправителя.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой такую информацию и вторая сторона в силу этого не выполнит свои обязательства, ко второй стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды, а исполнение, произведенное второй стороной, будет считаться надлежащим.

12.7. Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон, вытекающие из настоящего Контракта, является право Российской Федерации.

12.8. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.9. Все соглашения и протоколы, составленные в письменной форме и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.10. К настоящему Контракту прилагаются:

- приложение № 1 – Спецификация.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

№ __

от ____________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ______(_________________________ ) НДС _.

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_ИП_Лагутин_15.01.25

Компания «Эстетика Жизни»

ИП Лагутин А.А.

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть840

410003, Саратов, ул. Гоголя, д.17, кв.4

Контактный телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исх № 178

от 01.04.2025г

ГУЗ Ульяновская районная больница

Коммерческое предложение № 178

Наша компания просит рассмотреть к поставке следующие товары:

№

Наименование

1

Дезинфицирующее средство «Барьер +» (5 л.)

С Уважением, Лагутин Александр Алексеевич.

Колво

10

Ед.

шт.

Цена,руб,

без НДС

4900

Сумма руб,

без НДС

49000