Тендер - Дезинфицирующее мыло для рук «Ника» 5л №268095088

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Приложение №1 к контракту № ________

от «___» ________2024 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиМУ_ЦБ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № __________________

п. Ува «__» _______ 2024г.

«», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице «» «», действующего на основании Устава, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _________________ и вместе именуемые «стороны», на основании ПРОТОКОЛА № ________________ от ________., рассмотрения заявок на малую закупку и определения победителя, заключили муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является поставка: дезинфицирующего мыла для рук «Ника» 5л (далее – Товар).
1.2. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика Товар в количестве, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к контракту). Поставщик обязуется поставить Товар согласно Требованиям к упаковке, требованиям к качеству Товара в отношении Товара, включенного в Спецификацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
1.4.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
1.4. При исполнении контракта на поставку Товара не допускается замена страны происхождения данного Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения Товара будет являться государство - член Евразийского экономического союза.
1.5. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 постановления Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление), не допускается замена Товара на:
Товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза;
Товар другого производителя, предложение о поставке которого содержалось в заявках, которые не были отклонены в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 Постановления, при заключении контракта.

Место, срок и условия поставки Товара
2.1. Место поставки (доставки): «»
«»
2.2. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения МК.
2.3. Доставка и разгрузка Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика в рабочие дни (пятидневная рабочая неделя) с 8.00 до 16.00 часов, обед с 12ч00мин до 13ч00мин. Указано местное время Удмуртской Республики.
2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.
2.5. Не допускается поставка Товара Заказчику сверх объема, указанного в заявке Заказчика. Товар, поставленный сверх объема, указанного в заявке, Заказчиком не принимается и не оплачивается.
2.6. Поставка Товара сопровождается предоставлением Поставщиком следующих обязательных документов:
- накладная, подтверждающая факт и срок передачи Товара от Поставщика к Заказчику, оформленная в соответствии с законодательством и содержащая ссылку на контракт (номер, дата);
- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на контракт (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление);
- Акт приемки Товара, являющего неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта (Приложение № 2 к контракту);
- подтверждающих качество Товара - сертификат соответствия или декларация о соответствии на каждую поставленную серию (партию) Товара или их копии, заверенные надлежащим образом, в случае если Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при наличии);
- иные документы, предусмотренные Требованиями к упаковке, остаточному сроку годности Товара, требованиями к качеству Товара.
Также лицо должно обладать полномочиями, дающими ему право забирать непринятый Товар от Заказчика в случае отказа Заказчика от приемки Товара.
2.7. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с использованием специально предназначенного или специально оборудованного для таких целей транспорта в условиях, полностью исключающих возможность порчи и загрязнения Товара.
2.8. Поставщик несет ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при доставке Товара.
2.9. Информация о наименовании, дате изготовления, наименовании и месте нахождения изготовителя продукции или фамилии, имени, отчестве и месте нахождения индивидуального предпринимателя изготовителя продукции должна наноситься на транспортную упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо содержаться в документах, сопровождающих Товар.
2.10. Доставка Товара должна производиться в транспортной упаковке, исключающей повреждения и воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Упаковка поставляемого Товара должна отвечать требованиям качества и безопасности, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
2.11. Товар, не соответствующий требованиям контракта, не принимается и считается непоставленным.
2.12. Упаковка, в которой поставляется Товар и в отношении Товара, включенного в Спецификацию, является невозвратной. Дополнительная упаковка, является невозвратной и предоставляется Поставщиком за счет своих средств.

Цена контракта и порядок оплаты
3.1. Цена контракта составляет__________________________
3.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимость Товара, маркировки; расходы, связанные с доставкой Товара до Заказчика, разгрузкой, временным хранением; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий контракта.
3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости поставленного Товара в течение 7 рабочих дней со дня подписания накладной Заказчиком на основании счета-фактуры, в случае если законодательством предусмотрено его предоставление.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату Товара по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата Товара по контракту осуществляется на основании акта приемки Товара, в котором указываются: стоимость принятого Товара; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); сумма, подлежащая оплате Поставщику за вычетом неустойки (штрафа, пени).
Взыскание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа.
Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), указанная в ежемесячном акте приемки Товара или ином документе, может быть уточнена сторонами в соответствии с разделом 7 контракта.
3.7. Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате Товара является дата фактического списания денежных средств со счета Заказчика.
3.8. Источник финансирования: Средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».
3.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Качество поставляемого Товара
4.1. Требования к качеству Товара установлены в Требованиях к упаковке, остаточному сроку годности Товара, требованиях к качеству Товара в отношении Товара, включенного в Спецификацию.
4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать условиям контракта по качеству Товара, а также обязательным требованиям к качеству Товара, установленным законодательством (при их наличии).
4.2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не после капитального ремонта, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов. Товар поставляется в таре и упаковке. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении, простоту учета. Упаковка Товара не должна иметь видимых повреждений. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик.
4.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
4.4. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
4.5. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии, иные документы, подтверждающие качество поставляемого товара), оформленными в соответствии с действующим законодательством.

Порядок и сроки приемки Товара
5.1. Приемка Товара осуществляется в соответствии с условиями контракта. Для осуществления приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию. При приемке Товара могут присутствовать третьи лица по согласованию с Заказчиком.
5.2. Общий срок приемки Товара составляет не более 10 рабочих дней с момента доставки Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 30 календарных дней. В указанные сроки Заказчик должен осмотреть Товар, проверить его количество и качество, Требованиях к упаковке, требованиях к качеству Товара в порядке, установленном контрактом, принять Товар.
5.3. Приемка Товара по количеству мест, внешнему виду на наличие видимых повреждений тары и (или) упаковки осуществляется в день передачи Товара Заказчику. Заказчик в течение 1 рабочего дня с момента доставки Товара Заказчику подписывает накладную и делает отметку о получении Товара, с указанием фамилии, имени, отчества ответственного лица и даты приемки. Подписание Заказчиком указанной накладной не означает факт приемки Товара по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту, требованиях к качеству Товара.
5.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе по качеству, комплектности, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы каждой Товара включается в общий срок приемки Товара. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. При этом Поставщик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
5.5. Результаты приемки Товара, поставленного в течение календарного месяца, оформляются в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.2 контракта.
5.6. При выявлении в ходе приемки какого-либо несоответствия поставляемого Товара условиям контракта, в том числе в случаях, если внешние признаки Товара однозначно характеризуют возможное повреждение или недостатки Товара, если при транспортировании и (или) хранении Товара не были соблюдены требования, установленные производителем, Заказчик имеет право без проведения экспертизы приостановить и (или) отказаться от приемки Товара полностью или частично с незамедлительным уведомлением об этом Поставщика.
5.7. Поставщик, получивший уведомление от Заказчика о несоответствии поставляемого Товара условиям контракта, обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее 2 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, а в случае поставки скоропортящегося Товара - незамедлительно. По прибытии уполномоченного представителя Поставщика стороны составляют и подписывают соответствующий акт. Если в указанный срок представитель Поставщика не прибудет в адрес Заказчика для составления соответствующего акта, Заказчик в одностороннем порядке составляет соответствующий акт и не позднее следующего рабочего дня направляет его Поставщику.
5.8. При обнаружении в ходе приемки несоответствия Товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменном виде (в виде факсимильного сообщения). Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения. Такие требования могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.7 контракта, либо оформлены в виде отдельного документа.
5.9. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной Заказчиком.

Порядок предъявления требований, связанных с несоответствием Товара условиям контракта
6.1. Сроки обнаружения несоответствия Товара требованиям контракта по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту:
6.1.1. Требования, связанные с нарушением условий контракта о количестве и/или об ассортименте Товара, внешнем виде, наименовании Товара, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что такие нарушения обнаружены Заказчиком в ходе приемки Товара, за исключением случаев, когда, исходя из характера и назначения Товара, Заказчик не имел возможности обнаружить такие нарушения.
6.1.2. Требования, связанные с недостатками Товара по качеству и/или комплектности, ассортименту могут быть предъявлены Заказчиком в течение сроков, установленных пунктами 2-5 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2. В случаях обнаружения нарушений условий контракта о количестве, ассортименте, качестве, комплектности после приемки Товара Заказчик обязан известить об этом Поставщика в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения таких нарушений, а Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для составления соответствующего акта в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.7 контракта. Требования, предусмотренные подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 контракта, могут быть указаны Заказчиком в акте, составленном в соответствии с пунктом 5.7 контракта, либо оформлены в виде отдельного документа. Поставщик обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.
6.3. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем указано в требованиях, предусмотренных подпунктами 6.1.1 и 6.1.2 контракта, не может быть засчитана в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 7.4 – 7.10 настоящего раздела, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.9 настоящего раздела):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 14 календарных дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах.
8.4. Если, по мнению сторон, исполнение контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Порядок рассмотрения споров
9.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда Удмуртской Республики после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении трех рабочих дней со дня направления претензии (требования).

Заключительные положения
10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31.12.2024г.
10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств, связанных с недостатками принятого Товара.
10.5. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней с момента изменения данных реквизитов. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с неуведомлением или возникшие в результате неуведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
10.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке, предусмотренных пунктами 2-7 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.7. В случае если Заказчик является бюджетным учреждением и оплата Товара осуществляется за счет средств субсидий: по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
10.8. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.9. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
10.10. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.
10.11. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
10.12. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
10.13. Спецификация (Приложение №1 к контракту), Форма акта приемки Товара (Приложение №2 к контракту) являются неотъемлемыми частями контракта.

Юридические адреса, банковские реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту № ________
от «___» ________ 2024 года
Форма
Акт приемки Товара № _____
по контракту от «___» ___________ № __________________
__________ «___» __________ 2023г.

«», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника «», действующего на основании Устава, подписал настоящий акт о нижеследующем:

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в соответствии с контрактом на поставку дезинфицирующего мыла для рук «Ника» 5л от __________ №_______ на основании накладной (-ых) (реестра накладных) от ______ № ____ передал, а Заказчик принял следующий Товар: - Посмотреть таблицу с данными

С учетом результатов экспертизы от _______ 20___ года, проведенной _______ (указывается, кем проводилась экспертиза: Заказчиком, экспертом (Ф.И.О.), экспертной организацией (наименование)), Товар проверен Заказчиком на соответствие условиям контракта по количеству, качеству, комплектности, наименованию, внешнему виду, ассортименту. Заказчик претензий к Товару не имеет.

Стоимость принятого Товара ______________.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, ______________.

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) (акты о несоответствии Товара, о недопоставке Товара, требование об уплате неустойки (штрафа, пени) и т.д.) __________________________________________________.

Сумма, подлежащая оплате Поставщику за вычетом неустойки (штрафа, пени), ______________.

7. Подпись Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными