Тендер - Девелопер (проявитель) Xerox Magenta (005R00732) №269217023

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
НМЦК_девелопер - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор № _________

г. Казань «____» 2024 г.

ИКЗ ____________________

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Республики Татарстан», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тимерзяновой М.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ч. 1 п.__ ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар, в соответствии с характеристиками, ценами, количеством, указанными в спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик и Поставщик имеют права в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять товар, соответствующий качеству и требованиям настоящего Договора;
2.2.2. Своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные законодательством Российской Федерации для договоров данного вида.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. Своевременно поставить товар Заказчику, соответствующий качеству и требованиям настоящего Договора;
2.3.2. Предоставить Заказчику с передачей товара, товарную накладную, счет, счет-фактуру (УПД) и другие документы, необходимые для осуществления оплаты товара;
2.3.3. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные законодательством Российской Федерации для договоров данного вида.

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Место передачи товара – здание Заказчика, расположенное по адресу: __________________, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по Московскому времени.
3.2. Доставка товара до места его передачи осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.
3.3. Товар должен быть передан Заказчику в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора и его регистрации.
3.4. На день получения Заказчиком товара Поставщик гарантирует принадлежность ему товара на праве собственности и отсутствие каких-либо имущественных прав на переданный товар третьих лиц.
3.5. Потребительские свойства переданного товара должны соответствовать требованиям, указанным изготовителем и установленным стандартам потребительских свойств данного товара.
3.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, техническим условиям, техническому регламенту и сертификату соответствия, предъявляемым к данным видам товаров.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ товара
4.1. Сдача и приемка товара осуществляется Сторонами в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.2. Поставщик с передачей товара представляет Заказчику копии сертификатов соответствия, иные документы, подтверждающие соответствие товара условиям настоящего Договора, товарную накладную, а также финансовые документы, необходимые для оплаты товара.
4.3. Заказчик в течение ____ рабочих дней с момента получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора, проводит приемку товаров в части их соответствия условиям настоящего Договора.
4.4. Заказчик может привлекать на договорной основе стороннюю организацию или эксперта для участия в приемке переданного товара.
4.5. Для проведения приемки товара Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора.
4.6. По результатам приемки Заказчик принимает товар по товарной накладной или предъявляет Поставщику обоснованные замечания и претензии в случае обнаружения факта отступления Поставщиком от условий настоящего Договора.
В случае обнаружения факта отступления Поставщиком от условий настоящего Договора составляется двусторонний Акт с перечнем недостатков. Поставщик должен в течение ______ рабочих дней со дня подписания Акта с перечнем недостатков устранить выявленные отступления от исполнения настоящего Договора и повторно направить Заказчику товарную накладную.
4.7. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами товарной накладной.
4.8. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания товарной накладной.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость товара по настоящему Договору составляет: _________ (_________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____________.
5.2. Цена договора подлежит уплате Заказчиком путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Поставщика, указанные в пункте 9 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной, на основании счета и счет-фактуры.
5.3. Указанная стоимость не подлежит увеличению.
5.4. Стороны безусловно установили, что стоимость Договора включает в себя стоимость товара, доставку, отгрузку, все налоги и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком, и является достаточной для возмещения всех возможных расходов Поставщика, осуществляемых в целях и в связи с исполнением Договора в точном соответствии с Техническим заданием.
5.5. Днем осуществления платежа считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
5.6. Привлечение Поставщиком третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору не влечет увеличения стоимости настоящего Договора.
5.7. Источник финансирования- бюджетные средства Республики Татарстан.

РАСТОРЖЕНИЕ Договора
6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 2,5 процента цены Договора.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 2,5 процента цены Договора.
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года, а в части исполнения Сторонами принятых на себя обязательств – до полного их исполнения.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться между Сторонами во внесудебном порядке. В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

8.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, руководителя, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 3 (трех) дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях и сообщить новые реквизиты.

8.6. При заключении и исполнении настоящего Договора изменение существенных условий договора допускается по письменному соглашению Сторон.

8.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.8. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.9. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям государственных стандартов качества, техническим условиям, техническому регламенту и сертификату соответствия, предъявляемым к данным видам товара.

8.10. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки товара, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы) и другие) могут быть осуществлены посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан. Направление таких документов, подписанных электронной подписью с использованием программно- аппаратных средств, приравнивается к собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.

8.11. Поставщик подтверждает свое соответствие требованиям статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все юридически значимые сообщения Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

12.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения.

12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные лица и работники при осуществлении своей деятельности будут воздерживаться от совершения коррупционных действий и содействовать противодействию коррупции в соответствии с ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Спецификация.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору № ___________

от «____» января 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными