Тендер - ЦСК. Техническое обслуживание (очистка) трубопроводов, согласно ЛСР №№ 24/25, 25/25, 26/25 на сумму 5 901 241,96 руб. без НДС (ТЗ 50 ОГМ) №289790531

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 24.25.pdf
• 25.25.pdf
• 26.25.pdf

Шаблон_договора_подряда

ШАБЛОН

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Свердловская область, г. Ревда «___» _________ 202_ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО "Среднеуральский медеплавильный завод", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Абдулазизова Багира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами по заданию Заказчика
работы по ___________________________ в соответствии с условиями настоящего
договора, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Результатом работ по Договору является - ____________________________.
Результат выполненных работ должен соответствовать документации, требованиям,
содержащимся в нормативно-технической документации, действующей на территории
Российской Федерации, требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, требованиям
органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать решения и наделенных другими полномочиями в отношении
создаваемого результата работ.

1.3. Виды работ устанавливаются в cметах и ведомостях дефектов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, номера смет указываются в календарном плане, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Договора. Сметы составляются Заказчиком и представляются на согласование Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему договору.

1.4. На результат работы установлен гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 или КС -14) последнего(их) по дате, если иной срок не согласован сторонами в Приложениях к настоящему Договору. Гарантийный срок продлевается на период с момента выявления недостатков до момента фактического устранения недостатков в течение гарантийного периода.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями Договора, а при отсутствии их регулирования в тексте Договора – в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с привлечением своих машин, механизмов, оборудования и транспортных средств либо машин, механизмов, оборудования и транспортных средств.

При выполнении работ с использованием машин, механизмов, оборудования и транспортных средств Подрядчик обязан обеспечить их исправное техническое состояние, а также их соответствие требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Подрядчик обязан обеспечить хранение горюче-смазочных материалов в термических емкостях на поддонах, исключающих контакт с почвой.

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов или материалов Заказчика своими силами и средствами.

В рамках настоящего Договора Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль всех материалов и оборудования, используемых при производстве работ. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. При выполнении работ из материалов Заказчика уполномоченный соответствующей доверенностью представитель Подрядчика в порядке, установленном в Приложении № 4 к настоящему Договору, самостоятельно получает материалы со склада Заказчика, осуществляет их входной контроль до начала использования при производстве работ. Дополнительно по требованию Заказчика стороны ежемесячно подписывают акт сверки наличия материалов у Подрядчика.

Все предоставляемые Заказчиком материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Обязанность по контролю за наличием указанных документов и соответствие им предоставляемых Заказчиком материалов и документов возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

Ответственность за сохранность всех используемых для выполнения работ по Договору машин, механизмов, материалов, оборудования и транспортных средств до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки работ недостатки, а также вывозить находящиеся на территории Заказчика машины, механизмы, материалы, оборудование и транспортные средства) несет Подрядчик.

2.1.5. Подрядчик обязан вывезти с территории Заказчика в течение 5 календарных дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику машины, механизмы, оборудование и транспортные средства, инструмент, инвентарь, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку места проведения работ.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, а также машины, механизмы, оборудование и транспортные средства, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих строительных норм и правил.

2.1.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, действующего на территории Заказчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «СУМЗ», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик обязан обеспечить предоставление Заказчику информации и документов в соответствии с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «СУМЗ».

Подрядчик обязан получить письменное согласие своих сотрудников, привлеченных для выполнения работ по Договору, на передачу персональных данных Заказчику в целях выполнения работ по настоящему Договору.

Если Заказчиком будет установлен факт нарушения пропускного или внутриобъектового режима, он обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику, а Подрядчик обязан принять меры по прекращению нарушения.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное нахождение уполномоченного лица на площадке работ в период их проведения.

Если поведение сотрудников Подрядчика образует состав преступления или административного правонарушения, Заказчик вправе принять меры к задержанию нарушителя.

Если поведение сотрудника Подрядчика не является правонарушением, но нарушает пропускной или внутриобъектовый режим, Заказчик имеет право выдворить его за пределы своей территории.

О нарушении пропускного и внутриобъектового режима АО «СУМЗ» работником Подрядчика или третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, составляется соответствующий акт, являющийся основанием для уплаты Подрядчиком Заказчику штрафа в следующих размерах:

• за не предоставление сотрудником Подрядчика пропуска на территории Заказчика, а равно предоставление просроченного пропуска – 1000 рублей за каждый факт нарушения;
• за нахождение сотрудника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения при условии подтверждения данного факта соответствующим актом на основании показаний прибора Алкометр, прошедшего соответствующую поверку –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• при обнаружении у сотрудника Подрядчика алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, ядовитых или сильнодействующих веществ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае систематического (не менее 2-х раз) нарушения запретов нахождения сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или нарушения запретов на наличие у сотрудников Подрядчика на территории Заказчика алкогольных напитков, наркотических веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, ядовитых или сильнодействующих веществ –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае выявления факта кино-, видео-, фотосъемки на территории Заказчика без письменного разрешения Заказчика – 5000 рублей за каждый факт нарушения;
• при вывозе, выносе сотрудником Подрядчика товарно-материальных ценностей с территории Заказчика без разрешающих документов, а равно с просроченными документами –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• за курение сотрудником Подрядчика на территории Заказчика вне специально отведенных мест –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

Акт подписывается со стороны Заказчика лицом, выявившим нарушение, со стороны Подрядчика лицом, допустившим нарушение. В случае, если лицо, допустившее нарушение отказывается от подписания акта, Заказчик делает в нем соответствующую отметку.

Составленный акт является безусловным основанием для произведения Заказчиком удержания штрафов, указанных выше, из сумм, причитающихся выплате Подрядчику за работы по настоящему Договору. Копия акта направляется Заказчиком Подрядчику.

2.1.9. Транспортные средства подрядной организации, выполняющие работы на территории предприятия, должны двигаться с соблюдением скоростного режима, определенного установленными на территории предприятия знаками дорожного движения, но не более 40 км/ч и по установленным проектом производства работ (ППР) маршрутам. На территории предприятия действуют правила дорожного движения РФ.

2.1.10. Подрядчик обязуется не допускать к производству работ, предусмотренных настоящим Договором, работников, не имеющих необходимой квалификации, а также не прошедших обучение и аттестацию в области выполнения работ на опасном производственном объекте в соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными действующим законодательством РФ.

Подрядчик может обратиться к Заказчику об аттестации своих работников по требованиям промышленной безопасности в комиссии Заказчика с применением Единого портала тестирования Ростехнадзора. В этом случае аттестация проводится по областям промышленной безопасности, имеющимся у комиссии Заказчика, для категорий работников Подрядчика, соответствующим подпунктам «а» - «в» пункта 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365.

Аттестация работников Подрядчика осуществляется на платной основе исходя из установленной стоимости 1000 (одна тысяча) рублей с учетом НДС за аттестацию 1 (одного) работника. Плата взимается за работу аттестационной комиссии, независимо от результатов аттестации.

Оплата Подрядчиком аттестации производится на основании выставляемых Заказчиком счетов в течение 15 календарных дней с момента их получения.

2.1.11. До начала производства работ все участвующие в исполнении Договора работники Подрядчика обязаны пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика.

2.1.12. До начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику Проект производства работ (далее – ППР), являющийся приложением к настоящему Договору, где определяются отвечающие требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности порядок и способы производства ремонтных и строительно-монтажных работ, предусмотренные настоящим Договором. До согласования и утверждения ППР проведение работ запрещено.

2.1.13. Перед началом выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит допуск работников Подрядчика в соответствии со стандартом АО «СУМЗ» «Работы повышенной опасности. Требования к организации и выполнению».

При отсутствии наряда-допуска (акта-допуска) Подрядчик не имеет права приступать к выполнению работ.

2.1.14. Подрядчик берет на себя обязательства по соблюдению Положения о выполнении требований безопасности подрядными организациями при производстве строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ на объектах предприятия, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Для обеспечения узнаваемости персонала Подрядчик обеспечивает своих работников спецодеждой с фирменной символикой и (или) фирменным наименованием организации, сохраняющимися в течение всего срока службы спецодежды.

2.1.15. В случае, если в результате нарушения работниками Подрядчика требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований, в том числе, когда выполнение работ было приостановлено по требованию Заказчика, произошло нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

2.1.16. В случае нарушения работниками Подрядчика, а также третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований, нарушения Правил дорожного движения РФ, применение работниками спецодежды без соответствующей фирменной символики и (или) фирменного наименования о принадлежности к организации, Положения о выполнении требований безопасности подрядными организациями при производстве строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ на объектах предприятия, Положения о движении по территории АО «СУМЗ» негабаритных транспортных средств, Стандарта АО «СУМЗ» «Работы повышенной опасности. Требования к организации и выполнению» составляется соответствующий акт, являющийся основанием для уплаты Подрядчиком Заказчику штрафа в следующих размерах:

• в случае производства работ без согласованного проекта производства работ, акта-допуска либо наряда-допуска на производство работ повышенной опасности, наряда-допуска на производство огневых и пожароопасных работ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае допущения аварийных ситуаций▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• в случае допущения пожаров (возгораний)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• в случае допущения несчастных случаев, относящихся к категории легких,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• в случае допущения несчастных случаев, относящихся к категории тяжелых,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• в случае допущения несчастных случаев со смертельным исходом –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• за сокрытие случаев допущения аварийных ситуаций, пожаров (возгораний), несчастных случаев –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт сокрытия дополнительно к сумме штрафа, налагаемого на Подрядчика за соответствующее нарушение;
• за допуск к производству работ грузоподъемных механизмов, не поставленных на учет в установленном порядке, не прошедших техническое освидетельствование, управляемых лицами, не имеющими соответствующего удостоверения,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае создания препятствий в производственной деятельности Заказчика, угрозы повреждения имущества Заказчика, угрозы жизни и здоровью работников Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения, в том числе оформленный актом ООО «Противопожарная аварийно-спасательная служба»;
• за нарушение требований по содержанию в чистоте и порядке, очищению от мусора и снега, незагромождению складируемыми материалами и конструкциями дорожных покрытий, проездов, проходов на производственные территории, а также проходов к рабочим местам и на рабочих местах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• за нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• за несанкционированное нарушение поверхностного слоя почвы на территории Заказчика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей за каждый факт нарушения;
• за нарушение требований Положения о движении по территории АО «СУМЗ» негабаритных транспортных средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• в случае применения работниками Подрядчика спецодежды без соответствующей фирменной символики и (или) фирменного наименования о принадлежности к организации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения;
• за нарушение правил дорожного движения РФ на территории предприятия –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый факт нарушения.

Акт подписывается со стороны Заказчика лицом, выявившим нарушение, со стороны Подрядчика лицом, допустившим нарушение. В случае, если лицо, допустившее нарушение, отказывается от подписания акта, Заказчик делает в нем соответствующую отметку. Составленный акт является безусловным основанием для произведения Заказчиком удержания штрафов, указанных выше, из сумм, причитающихся выплате Подрядчику за работы по настоящему Договору. Копия акта направляется Заказчиком Подрядчику. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности компенсировать причиненный нарушением ущерб.

За однократное нарушение нижеуказанных требований охраны труда, промышленной или пожарной безопасности работниками Подрядчика, а также третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе заблокировать им доступ на территорию предприятия, о чем составляется соответствующий акт:

- проведение работ, требующих выдачи наряда-допуска на производство работ на высоте без использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

- проведение работ в действующих электроустановках без применения соответствующих средств индивидуальной защиты;

- нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования (использование газовых баллонов с истекшим сроком эксплуатации (испытания); использование неисправного редуктора, использование шлангов с видимыми дефектами и повреждениями, прокладка газовых шлангов совместно с электропроводами);

- проведение работ в колодцах, котлованах траншеях и тоннелях без применения средств индивидуальной защиты;

- проведение работ в ограниченных и замкнутых пространствах без использования средств индивидуальной защиты;

- проведение работ на действующих железнодорожных путях или на автомобильной дороге без ограждения места проведения работ соответствующими знаками.

Акт подписывается со стороны Заказчика лицом, выявившим нарушение, со стороны Подрядчика лицом, допустившим нарушение. В случае, если лицо, допустившее нарушение, отказывается от подписания акта, Заказчик делает в нем соответствующую отметку. Копия акта направляется Заказчиком Подрядчику.

2.1.17. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований.

В случае, если в процессе выполнения работ по настоящему Договору с работником Подрядчика либо с третьим лицом, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, произошел несчастный случай, повлекший за собой причинение вреда жизни или здоровью, либо смерть работника или третьего лица, Подрядчик несет полную ответственность за причиненный вред.

2.1.18. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Договору обязан обеспечить соблюдение требований системы экологического менеджмента МС ИСО 14001, с которыми Заказчик должен ознакомить под роспись уполномоченное лицо Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика является ___________________________________________ .

2.1.19. Подрядчик в процессе выполнения работ по настоящему Договору обязан обеспечить соблюдение требований системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда МС ИСО 45001, с которыми Заказчик должен ознакомить под роспись уполномоченное лицо Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика является __________________________ .

2.1.20. Подрядчик обязан соблюдать экологические, санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления.

На территории Заказчика Подрядчику разрешается сбор, обработка и транспортировка возникающих при исполнении Договора отходов.

Подрядчику запрещается накопление, утилизация, обезвреживание, размещение отходов на территории Заказчика.

Подрядчику запрещается загрязнение и захламление территории Заказчика, площадок, выделенных для производства работ, и прилегающих к ним территорий.

2.1.21. В случае возникновения в процессе выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору пожара (возгорания) Заказчик с привлечением специализированной сторонней организации принимает меры по тушению пожара (возгорания) и ликвидации его последствий. Подрядчик обязан в этом случае компенсировать Заказчику понесенные расходы в течение 5 календарных дней после направления Заказчиком соответствующего требования с приложением документов, подтверждающих размер расходов. В случае заключения Подрядчиком Договора со специализированной организацией на оказание услуг по пожаротушению меры по тушению пожара принимаются соответствующей специализированной организацией без участия Заказчика.

2.1.22. Оформлять документацию на ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей на (с) территорию (ии) Заказчика по формам, предусмотренным в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору.

2.1.23. До начала выполнения работ представить Заказчику протоколы аттестации по проверке знаний сотрудников общих требований промышленной безопасности, требований промышленной безопасности в химической и металлургической промышленности.

2.1.24. На все используемые и изготавливаемые в рамках настоящего Договора технические устройства предоставить Заказчику всю необходимую разрешительную документацию, в том числе санитарно-эпидемиологические заключения, сертификат соответствия ТР ТС, заключение экспертизы промышленной безопасности, технические условия, эксплуатационную документацию на русском языке, в том числе паспорт, руководство по эксплуатации, методики поверки, и т.д.

2.1.25. До начала выполнения работ представить Заказчику копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, лицензии и/или иного нормативного разрешительного документа, регламентирующего деятельность Подрядчика по предмету настоящего Договора.

2.1.26. Руководствоваться Требованиями к организациям, осуществляющим деятельность в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве СДА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.1.27. В обязательном порядке предварительно согласовывать с Заказчиком привлечение третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Для согласования предоставить Заказчику информацию по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору. Отсутствие у Подрядчика согласования с Заказчиком привлечения третьих лиц является основанием для последнего требовать расторжения Договора в одностороннем порядке.

2.1.28. В случае, если для выполнения работ Заказчик передал Подрядчику материалы и оборудование, Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованные материалы и оборудование в течение 20 календарных дней с момента окончания работ по акту приема-передачи. При этом стороны признают, что моментом окончания работ является дата подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Если Подрядчик не возвратил Заказчику неиспользованные материалы и оборудование, Заказчик имеет право удержать стоимость неиспользованных материалов и оборудования из сумм, причитающихся выплате Подрядчику по настоящему Договору. Моментом проведения удержания будет являться направление Заказчиком Подрядчику соответствующего письменного уведомления.

2.1.29. Не позднее чем за 5 календарных дней до начала производства работ назначить ответственного представителя и предоставить Заказчику соответствующую доверенность.

2.1.30. Обеспечить информирование Заказчика обо всех случаях возникновения или допущения инцидентов, аварийных или нештатных ситуаций, пожаров (возгораний), несчастных случаев.

2.1.31. Регулярно производить уборку места проведения работ.

2.1.32. Проверить документацию, выданную Заказчиком, при наличии замечаний сообщить об этом Заказчику в течение 15 календарных дней с момента получения документации. В случае, если от Подрядчика в течение 15 календарных дней не поступило замечаний по документации, то документация считается принятой в работу без замечаний.

2.1.33. При производстве работ обеспечить чистоту дорожных покрытий Заказчика.

2.1.34. Возместить затраты Заказчика, понесенные на проведение обследований строительных объектов, назначенных надзорными органами вследствие неудовлетворительной подготовки Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Договора, отсутствием отдельных видов работ в разрешительной документации, указанной в пункте 2.1.26 настоящего Договора.

2.1.35. Предоставлять возможность Заказчику в любое время проводить контроль соблюдения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований. Подрядчик обязан обеспечить доступ Заказчику к месту проведения работ для проведения контроля.

2.1.36. До начала выполнения работ с применением материалов и оборудования, фактическая стоимость которых предварительно не рассматривалась и не согласовывалась сторонами, письменно согласовать с Заказчиком фактическую стоимость таких материалов и оборудования, с обязательным приложением подтверждающих документов (счетов на оплату, коммерческих предложений, официальных прайс-листов).

2.1.37. Подрядчик обязан обеспечить участие руководителя организации (лично), руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности, а также иных специалистов в совещаниях, организуемых Заказчиком, по вопросам соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований.

2.1.38. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Подрядчик заверяет, что:

- имеет необходимые для исполнения настоящего Договора материальные и трудовые ресурсы, допуски, лицензии и специальные разрешения;

- Договор подписан уполномоченным лицом, исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;

- заключение настоящего Договора и исполнение его условий не приведет к нарушению учредительных документов Подрядчика и положений законодательства Российской Федерации;

- перед заключением данного Договора были соблюдены необходимые корпоративные процедуры и получены все требующиеся одобрения, разрешения и согласования органов управления Подрядчика;

- перед заключением данного Договора Подрядчик изучил как всю представленную Заказчиком, так и самостоятельно применяемую Подрядчиком документацию, прямо или косвенно относящуюся к последовательности, способам, этапности, срокам, качеству выполняемых по Договору работ; подлежащим использованию при выполнении работ материалам и (или) оборудованию, инструментам и возможным ограничениям их применимости; получил от Заказчика всеобъемлющие пояснения о требованиях к цели выполнения и качеству результатов работ по Договору и своей подписью в Договоре подтверждает, что в дату заключения Договора признаёт его полностью исполнимым в соответствии с требованиями Заказчика;

- Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчиком своевременно предоставляется в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность;

- все операции Подрядчика по приобретению и реализации работ будут полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- Подрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе стоимости работ, и произведет уплату соответствующих сумм НДС в бюджет;

- Подрядчик предоставит Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы.

Перечисленные в настоящем пункте Договора заверения Подрядчика об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. В случае недостоверности заверений об обстоятельствах и/или при отказе Подрядчика представить документы, подтверждающие гарантии и заверения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тысяч) рублей за каждое недостоверное заверение либо за каждый случай отказа в предоставлении запрошенных документов, но не более 10 % от стоимости Договора.

2.1.39. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ

- возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС;

- возмещает Заказчику 20 % от суммы расходов, исключенных для целей налогообложения по налогу на прибыль, а также все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате пеней и штрафов, доначисленных из-за исключения расходов для целей налогообложения в связи с непринятием их к вычету в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с Подрядчиком (в том числе при недостоверности заверений Подрядчика об обстоятельствах).

Указанные в настоящем пункте Договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований (в т.ч. требований третьих лиц) или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Подрядчика возместить потери.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

2.1.40 При ввозе на территорию Заказчика не тарированных сыпучих материалов (щебень, отсев, песок, асфальт и т.п.) для производства работ в обязательном порядке осуществлять перевеску таких материалов на авто весовой Заказчика с последующим приложением результатов перевески к акту КС-2.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.4. Предоставить за отдельную плату необходимые бытовые, складские производственные и административные помещения для организации работ по настоящему Договору.

2.3. Права Заказчика.

2.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик в любое время вправе осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований.

В случае обнаружения нарушений, Заказчик имеет право приостановить работы до устранения выявленных нарушений, о чем информирует Подрядчика в письменном виде.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Подрядчик при этом возмещает затраты Заказчика в размере разницы между стоимостью выполненных работ по настоящему Договору и окончательной стоимостью работ, оплаченной Заказчиком третьему лицу с предоставлением подтверждающих документов.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора путем направления письменного извещения Подрядчику, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, не входящую в сумму аванса.

2.3.5. Заказчик имеет право приостановить работы в случае непредставления Подрядчиком доступа Заказчику к месту проведения работ для осуществления контроля, выявления некачественного выполнения работ, использования некачественных материалов, в случае, когда у Заказчика есть основания полагать, что работы выполнены некачественно, и, по его мнению, требуется провести экспертизу и/или вскрытие скрытых работ. Подрядчик обязан организовать экспертизу и/или вскрытие скрытых работ в срок, указанный Заказчиком за свой счет. В случае, когда подтверждается ненадлежащее качество работ или использованных материалов, в т.ч. по результатам экспертизы и/или вскрытия скрытых работ, Подрядчик за свой счет устраняет выявленные недостатки, при этом сроки выполнения работ не переносятся. В случае если по результатам экспертизы и/или вскрытия скрытых работ подтверждается надлежащее качество выполненных работ и использованных материалов, расходы по проведению экспертиз, а также вскрытию скрытых работ Заказчик компенсирует Подрядчику, срок работ в таком случае продлевается.

2.3.6. Заказчик имеет право приостановить работы, если, по мнению Заказчика, работы выполняет неквалифицированный персонал Подрядчика или по иным обстоятельствам, которые, по мнению Заказчика, могут негативно влиять на качество работ. Срок выполнения работ в таком случае не продлевается, если Подрядчик не докажет, что у Заказчика не было оснований приостанавливать работы и обстоятельства, на которые ссылается Заказчик, не могли негативно влиять на качество работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ предусматриваются календарным планом (Приложение №1), составленным на основании сметной документации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по Договору устанавливается сметами, составленными Заказчиком и согласованными с Подрядчиком до начала работ.

Стоимость выполненных Подрядчиком работ принимается и оплачивается Заказчиком на основании Актов приемки выполненных работ формы КС-2 исходя из объема фактически выполненных работ в пределах общей стоимости работ по договору, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

Если в процессе выполнения работ объем фактически выполненных Подрядчиком работ превысит общую стоимость работ по договору, то общая стоимость работ по договору изменению не подлежит.

4.2. Стоимость каждого этапа рассчитывается базисно-индексным методом на основе методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр с использованием нормативной базы ТЕР-2001 года в редакции 2014 года с изменениями и дополнениями. ФЕР, ГЭСН допускается при отсутствии ТЕР по региону строительства в федеральном реестре сметных нормативов.

4.2.1. Накладные расходы в ЛСР определяются от фонда оплаты труда (ФОТ) на основе нормативов накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 21.12.2020 №812/пр.

В случае отсутствия ГЭСНр при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, включенных в ФРСН, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам накладных расходов для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,9. Коэффициент не применяется при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) и при капитальном ремонте объектов производственного назначения.

4.2.2. Размер сметной прибыли определяется от фонда оплаты труда (ФОТ) рабочих на основе нормативов по видам строительных и монтажных работ согласно Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.12.2020г. №774/пр.

В случае отсутствия ГЭСНр работы при определении сметной стоимости работ по

капитальному ремонту, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, с использованием ГЭСН, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие увеличение затрат на оплату труда, к нормативам сметной прибыли для соответствующих ГЭСН по отдельным позициям локального сметного расчета (сметы) применяется коэффициент 0,85.

4.2.3. При применении сборников на ремонт технологического оборудования (РЦМО, РМО, РМ 1984г. и 1991г.) размер накладных расходов устанавливается в размере 80% от ФОТ, сметной прибыли 50% от ФОТ.

4.3. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 без замечаний к количеству и качеству выполненных работ при наличии счета-фактуры установленного образца. Заказчик оплачивает счета в хронологическом порядке. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству.

Любые платежи в соответствии с настоящим Договором осуществляются Заказчиком только при наличии надлежащим образом оформленных первичных документов и исполнительной документации. Непредставление таких документов, а равно предоставление документов, выполненных с нарушением требований действующего законодательства и/или не соответствующих условиям Договора, является основанием для отказа в осуществлении платежа. Задержка платежа по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, не является просрочкой Заказчика.

4.4. В случае, если в Договоре не предусмотрены иные условия оплаты и формы расчетов по Договору /дополнительных соглашениях к Договору и предусмотрена предварительная оплата, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения принятых на себя обязательств в виде безотзывной независимой гарантии банка на сумму не менее предусмотренных авансов. Условия независимой гарантии и банк, который выступит гарантом, предварительно письменно согласовываются с Заказчиком. Гарантия банка должна быть выдана на срок не менее установленного Договором срока исполнения обязательств Подрядчика, увеличенного на 60 дней. Подрядчик перед соответствующим авансовым платежом предоставляет Заказчику оригинал независимой гарантии банка. При непредставлении Подрядчиком обеспечения Заказчик вправе не производить предварительную оплату по Договору. Несвоевременное перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения, не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения обязательств со стороны Подрядчика.

4.5. Уступка Подрядчиком прав требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика не допускается. В случае, если Подрядчик в нарушение условий настоящего пункта уступил право требования по настоящему Договору иному лицу без получения на то предварительного письменного согласия Заказчика, последний имеет право начислить и удержать из сумм, причитающихся уплате Подрядчику по настоящему Договору штраф в размере 10 % от стоимости уступленного права требования.

4.6. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.7. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

4.8. Если Подрядчик после завершения работ не произведет сдачу площадки по акту Заказчику, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ.

4.9. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 3 календарных дней предоставляет Заказчику акт сверки расчетов по выполненным работам.

4.10. С момента заключения настоящего Договора обеспечение выполнения работ электрической энергией по настоящему Договору осуществляет Заказчик. Электрическая энергия предоставляется Заказчиком для обеспечения выполнения работ по настоящему Договору. Электрическая энергия является собственностью Заказчика, переход права собственности на нее к Подрядчику не осуществляется.

При наличии приборов учета количество использованной электрической энергии определяется ежемесячно по приборам учета Заказчика путем составления справки не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. При осуществлении расчетов за выполненные работы общая сметная стоимость выполненных работ уменьшается на сумму стоимости электрической энергии, использованной для выполнения работ по настоящему Договору, исходя из установленной стоимости ______ рублей ____ копеек за 1000 кВт*час (без НДС). Стоимость использования электрической энергии указывается в форме КС-2 отдельной строкой с отрицательной суммой.

При отсутствии приборов учета количество использованной Подрядчиком электрической энергии, использованной для выполнения работ по настоящему Договору, не определяется.

5. Порядок приемки работ

5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда работы выполнены ненадлежащим образом, а Подрядчик обязан сдать выполненные работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

5.2. Приемка работ осуществляется после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности к сдаче результатов работ и после представления Заказчику комплекта документов, предусмотренных в настоящем пункте.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 составляются Подрядчиком и направляется Заказчику в течение 3 календарных дней с момента окончания работ, но не позднее 25-го числа отчетного месяца.

Обязательным приложением к акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) являются отчет об израсходованных материалах Заказчика, акты на сдачу мусора строительного и металлического лома по формам, указанным в Приложениях № 6 и № 7 к настоящему Договору, исполнительная документация.

Для проверки акта формы КС-2 Подрядчиком предварительно должна быть предоставлена исполнительная документация на фактически выполненный объем работ. Без предоставления Подрядчиком исполнительной документации приемка выполненных работ Заказчиком не проводится. Исполнительная документация составляется в соответствии с приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1026/пр от 02.12.2022 «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, определяющих порядок ведения исполнительной документации, стороны руководствуются действующими нормативными правовыми актами.

Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 оформляются в соответствии с Указаниями по применению и заполнению унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденными постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999, а также письмом Федеральной службы государственной статистики №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/381 от 31.05.2005 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3 и КС-11».

5.3. Заказчик в срок не более 20 календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ с участием уполномоченного представителя Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным Договором.

При наличии исполнительной документации и в случае, если работы выполнены Подрядчиком в объеме, указанном в акте, с надлежащим качеством и с использованием надлежащих материалов, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает акт.

5.4. Наименование выполненных работ в актах о приемке выполненных работ должно соответствовать наименованию работ в сметах.

5.5. Работы считаются принятыми с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) без замечаний.

5.6. Заказчик возвращает Подрядчику неподписанный акт выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента его получения с мотивированным отказом от его подписания (в этом случае работы считаются не принятыми и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков) в следующих случаях:

- отсутствует надлежаще оформленная исполнительная документация на выполненный объем работ;

- объем выполненных работ не соответствует объему, указанному в акте выполненных работ;

- работы выполнены с недостатками;

- использованные Подрядчиком материалы по количественным и качественным характеристикам не соответствуют материалам, согласованным сторонами в смете;

- отсутствуют акты на сдачу мусора строительного и металлического лома.

5.7. Подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания акта, обязан:

- в случае согласия с замечаниями Заказчика, в течение 5 календарных дней направить письменное предложение Заказчику о сроке устранения выявленных недостатков, который не должен превышать 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа. Если Заказчик в течение 3 календарных дней после получения предложения не направил свои возражения Подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика;

- в случае несогласия с замечаниями Заказчика, в течение 5 календарных дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, акт подписывается с замечаниями, при этом каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются в порядке, указанном в таком решении. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда.

5.8. Если Подрядчик не предпринял мер, указанных в пункте 5.7, он обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 15 календарных дней после получения мотивированного отказа.

После устранения недостатков Подрядчик вновь обязан предъявить Заказчику результат выполненных работ и направить акт выполненных работ (если ранее Заказчик направил мотивированный отказ от его подписания). Заказчик обязан рассмотреть и подписать представленный Подрядчиком акт выполненных работ в течение 10 календарных дней с момента получения.

5.9. Если недостатки не были устранены в указанные в настоящем разделе сроки или в дополнительно согласованные сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- отказаться от исполнения настоящего Договора в целом или в части, потребовать от Подрядчика возврата уплаченных за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков. Договор считается расторгнутым в целом или в части с даты направления Заказчиком в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления. В случае расторжения Договора в части Заказчик обязан подписать акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их;

- уменьшить цену выполненных работ на стоимость невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ. Цена считается уменьшенной с даты направления Заказчиком в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления;

- устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков;

- поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков.

5.10. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его хотя и пригодным для предусмотренного в договоре использования, но не соответствуют условиям Договора по качеству, стороны пришли к соглашению о соразмерном уменьшении цены за работу от стоимости некачественной работы. Стороны применяют для окончательного расчета уменьшающий коэффициент от стоимости некачественной работы 0,5.

5.11. Наличие актов формы КС-2, подписанных Подрядчиком в одностороннем порядке, не лишает Заказчика права ссылаться на несоответствие объемов, качества работ и использованных материалов, в том числе документам, перечисленным в п. 5.2 настоящего Договора, на несоответствие выполненных работ сметам, на несоответствие выполненных работ проектным и принятым Заказчиком техническим решениям, на неустранение замечаний, выявленных при приемке работ, на неподтверждение надлежащего ведения Подрядчиком исполнительной документации.

6. Ответственность. Риски.

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить причиненные Заказчику убытки.

6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, транспортных средств, а также иного имущества Заказчика, находящегося в месте выполнения работ. В этом случае по выбору Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество на равноценное или возместить Заказчику причиненные убытки.

6.5. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

6.6. В случаях, когда после подписания акта приемки Заказчиком будут выявлены недостатки в выполненных работах, которые не могли быть обнаружены в процессе приемки, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.7. Подрядчик после получения уведомления обязан:

6.7.1. В случае согласия с замечаниями Заказчика в течение 5 календарных дней направить письменное предложение Заказчику о сроке устранения выявленных недостатков, который не должен превышать 60 календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления. Если Заказчик в течение 3 календарных дней после получения предложения не направил свои возражения Подрядчику, считается, что стороны согласовали срок устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика.

6.7.2. В случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 календарных дней направить к Заказчику своего представителя, уполномоченного доверенностью, для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае, если стороны не пришли к согласию по данным вопросам, акт подписывается с замечаниями, при этом каждая из сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам. Если обе стороны согласны с решением эксперта, недостатки устраняются стороной, виновной в возникновении недостатков. Порядок и сроки устранения недостатков определяются Заказчиком. Если какая-либо из сторон не согласна с решением эксперта, она вправе передать спор на разрешение суда.

6.8. Если Подрядчик не предпринял мер, указанных в пункте 6.7, он обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в течение 15 календарных дней после получения уведомления, указанного в пункте 6.6.

6.9. После устранения недостатков Подрядчик обязан предъявить Заказчику результат выполненных работ и направить акт об устранении замечаний. Заказчик обязан подписать представленный Подрядчиком акт в течение 10 календарных дней.

6.10. Если недостатки не были устранены в указанные в настоящем разделе сроки или в дополнительно согласованные сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

6.10.1. Устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков.

6.10.2. Поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков.

6.10.3. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.11. За нарушение начального и конечного сроков выполнения работ как в целом, так и по отдельному этапу, сроков устранения выявленных недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам) как в целом, так и по отдельному этапу, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% в день от стоимости Договора или устранение недостатков, по которым произведено несвоевременно.

Заказчик также имеет право удержать вышеуказанную неустойку из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за работы по настоящему Договору.

6.12. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их сторона.

6.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.15. Применение мер ответственности не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.16. В случае нарушения пунктов 2.1.11, 2.1.17, 2.1.21, 2.1.25 Подрядчик обязуется полностью возместить Заказчику причиненные убытки.

6.17. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае систематического (не менее 2-х раз) нарушения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических, санитарно-эпидемиологических требований.

6.18. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение требований системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям МС ИСО 14001.

6.19. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение требований системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, соответствующей требованиям МС ИСО 45001.

6.20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное информирование Заказчика о необходимости освидетельствования работ, контроль за которыми не может быть произведен после выполнения других работ. В противном случае при возникновении необходимости устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков, невозможных без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, затраты возлагаются на Подрядчика.

6.21. В случае нарушения третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований, ответственность перед Заказчиком по настоящему Договору несет Подрядчик, в том числе за нарушения, предусмотренные пунктами 2.1.8 и 2.1.16 настоящего Договора.

6.22. При нарушении Подрядчиком сроков передачи Заказчику документации, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в несвоевременно переданной документации, за каждый день просрочки. Заказчик имеет право удержать вышеуказанную неустойку из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за работу по настоящему Договору.

6.23. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не может удерживать результат работ и/или имущество Заказчика.

6.24. В случае допущения протечек атмосферных осадков при проведении ремонта кровли Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Заказчик имеет право удержать указанный штраф из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за работы по настоящему Договору. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности компенсировать причиненный ущерб.

6.25. В случае выполнения некачественной работы, этапов работы Подрядчик обязан оплатить штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. за каждый факт выявления такого отступления от условий договора. Заказчик составляет Акт о выявленном нарушении в присутствии Подрядчика.

6.26. Предусмотренные Договором неустойки/штрафы/пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств являются штрафными. Убытки, причиненные Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить в полном объеме сверх неустойки/штрафа/пени.

6.27. Помимо предусмотренных настоящим Договором мер ответственности стороны несут иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства являются чрезвычайными и объективно непредотвратимыми и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения сторон настоящего Договора.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.202__ г., а в части финансовых обязательств – до момента их полного исполнения сторонами по настоящему Договору.

8.2. Подрядчик с оформленным с его стороны Договором обязан представить Заказчику заверенные копии следующих документов:

- устав, дополнения и изменения к нему, а также иные учредительные документы;

- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в случае осуществления деятельности, необлагаемой НДС;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до подписания Договора;

- решение учредителя или протокол общего собрания о назначении директора, доверенности, иные документы, подтверждающие полномочия представителей организации на подписание Договора, актов, счетов-фактур и иных документов;

- лицензию, выписку из реестра членов саморегулируемой организации, если деятельность контрагента подлежит лицензированию и/или требует получения свидетельства о допуске к определённым видам работ;

- документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения Подрядчика;

- бухгалтерский баланс за последний отчетный период;

- отчет о финансовых результатах;

- налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за последний налоговый период (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).

8.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор (отказаться от его исполнения) путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, в том числе в следующих случаях, но не ограничиваясь:

- неоднократного (2 и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе и по отдельным этапам;

- нарушения Подрядчиком срока начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- предоставления Подрядчиком Заказчику недостоверных и/или искаженных данных о Подрядчике на этапе преддоговорной работы и заключении Договора, в том числе при выборе Подрядчика по результатам проведенного конкурса;

- в случаях, если Заказчик по любым основаниям (экономическим, финансовым и т.п.) утратит интерес к выполняемой по настоящему Договору работе. В этом случае Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, связанные с таким отказом;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.4. Подрядчик в случае одностороннего расторжения Договора Заказчиком обязан прекратить исполнение Договора с момента получения от Заказчика соответствующего письменного уведомления и в течение 15 календарных дней предъявить последнему фактически выполненные к моменту отказа работы к приемке. Приемка работ в этом случае осуществляется обеими сторонами по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, в котором они фиксируют фактически выполненные Подрядчиком работы к моменту получения от Заказчика указанного отказа и стоимость работ. Данные фактически выполненные работы оплачиваются Заказчиком Подрядчику на основании подписанного сторонами без разногласий акта приема-передачи с понижающим коэффициентом 0,8.

При наличии между сторонами разногласий по объему и\или стоимости фактически выполненных к моменту отказа работ они подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. При недостижении соглашения Подрядчик имеет право привлечь независимую экспертную организацию для проведения соответствующей экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет виновная сторона.

При непредоставлении Подрядчиком Заказчику в установленный настоящим пунктом срок акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 считается, что стороны в соответствии с п. 3 ст. 407 ГК РФ прекратили обязательства друг перед другом по приемке и оплате работ, фактически выполненных Подрядчиком до момента расторжения Договора: последствием такого прекращения является утрата Подрядчиком права предъявить Заказчику фактически выполненные работы, а также утрата соответствующего права требования от Заказчика оплаты работ, заявленные за пределами сроков, предусмотренных настоящим пунктом.

Работы, по которым технологический цикл не завершен согласно рабочей документации, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. До передачи спора на рассмотрение суда обязателен претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения ее стороной.

10. Обмен электронными документами

10.1. В целях исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, стороны вправе осуществлять по телекоммуникационным каналам связи обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью в порядке, определенном настоящим разделом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.Стороны для организации ЭДО используют КЭП, что предполагает получение сторонами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае наличия у сторон нескольких уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору, каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную КЭП, подтвержденную квалифицированным сертификатом, и доверенность в отношении этого лица. При подписании документа уполномоченным лицом по доверенности впервые, направляющая сторона обязана предоставить скан-копию доверенности.

В случае, если владелец квалифицированного сертификата ключа подписи, подписавший документ с помощью КЭП, не является лицом, действующим от имени стороны ЭДО без доверенности, то сторона должна предоставить доверенность, заверенного подписью руководителя и печатью организации, подтверждающего полномочия лица, уполномоченного подписывать документы электронной подписью. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные надлежащим образом КЭП электронные документы (Договор, приложения к нему, спецификации, счета-фактуры, ТОРГ-12, универсальный передаточный документ и т.п. документы, подтверждающие поставку товаров) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно.

10.3. В следствии причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стороны вправе осуществлять обмен документами на бумажном носителе с их подписанием уполномоченными лицами. Сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении порядка обмена документами. При получении уведомления в соответствии с условиями настоящего пункта, вторая сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня подтвердить получение такого уведомления. В случае, когда одна сторона ненадлежащим образом уведомила или не уведомила другую сторону об изменении порядка документооборота, такая сторона обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки. В этом случае, направляющая сторона считается исполнившей свои обязательства по направлению, выставлению и передаче электронных первичных учетных документов надлежащим образом.

10.4. В случае противоречия между документом в электронном виде и документом на бумажном носителе, имеющими одинаковые реквизиты, приоритетную силу имеет документ на бумажном носителе.

10.5. Стороны обмениваются электронными документами через Оператора ЭДО. Каждая из сторон самостоятельно осуществляет оплату услуг привлеченного ей Оператора ЭДО. Взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи через разных Операторов ЭДО осуществляется при наличии у данных Операторов ЭДО совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи электронных документов. В случае использования сторонами разных Операторов ЭДО, взаимодействие осуществляется через роумингового оператора (роуминг).

10.6. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.

10.7. Датой получения документа в системе от направляющей стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным стороной.

10.8. В случае передачи стороне электронного документа с ошибкой, сторона, которая выявила ошибку направляет уведомление другой стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой стороне исправленный документ в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления.

10.9. Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку за односторонний отказ от исполнения договора в размере 10 (десяти) процентов от суммы Договора (или отдельного этапа невыполненных работ) в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об отказе от исполнения Договора, а также возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом от Договора, в полной сумме сверх неустойки.

Штрафная неустойка и убытки могут быть удержаны Заказчиком из денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику по настоящему Договору.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими уполномоченными лицами.

11.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, в том числе конфиденциальность информации, составляющую коммерческую тайну и персональные данные сторон и их работников, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.

11.6. Настоящий Договор не является Договором присоединения. Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего Договора.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.8. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 - Календарный план с перечнем смет на работы.

Приложение № 2 - Бланк на ввоз оборудования и материалов.

Приложение № 3 - Бланк на вывоз оборудования и материалов.

Приложение № 4 - Порядок получения материалов, предоставляемых Заказчиком.

Приложение № 5 - Бланк согласования привлечения субподрядчиков.

Приложение № 6 - Акт на сдачу мусора строительного.

Приложение № 7 - Акт на сдачу металлического лома.

11. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

С требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «СУМЗ», Положения о выполнении требований безопасности подрядными организациями при производстве строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ на объектах предприятия, Положения о движении по территории АО «СУМЗ» негабаритных транспортных средств, Стандарта АО «СУМЗ» «Работы повышенной опасности. Требования к организации и выполнению», ознакомлен _______________/Подрядчик/.

Приложение №1

к Договору №_________

от «___»_________202_г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

для выполнения работ на объекте:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость и виды работ определены по смете №

Основание чертежи № __________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору №_________

от «___»_________202_г.

Директору по

безопасности АО «СУМЗ»

__________________________

Ф.И.О.

Прошу Вашего согласования на ввоз (внос) на территорию предприятия имущества (оборудования) в соответствии со сметой (проект, чертеж) №__________________

_____________________________________________________________________________________

(при отсутствии см. док. указать объект реконструкции)

на автомобиле _________________________ гос. № _______________________________

( марка автомобиля ) ( гос. регистрационный номер )

водитель ____________________________, экспедитор _____________________________

Ф.И.О. Ф.И.О.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор предприятия _____________ __________________________

подпись

Примечание: составляется в двух экземплярах

экз. № 1 – УОР АО «СУМЗ»

экз. № 2 – предприятию – подрядной организации

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору №_________

от «___»_________202_г.

Директору по

безопасности АО «СУМЗ»

__________________________

Ф.И.О.

Прошу Вашего согласования на вывоз (вынос) с территории предприятия имущества (оборудования), завезенного на основании письма № ______ от ________ в соответствии со сметой (проект, чертеж) №______________

_____________________________________________________________________________

(при отсутствии см. док. указать объект реконструкции)

на автомобиле _____________________________ гос. № ____________________

(марка автомобиля) ( гос. регистрационный номер )

водитель _______________________ , экспедитор ___________________________

Ф.И.О. Ф.И.О.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор предприятия _____________ __________________________

подпись

Вывоз (вынос) согласован (ответственные лица АО «СУМЗ»)

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: составляется в двух экземплярах

экз. № 1. – УОР АО «СУМЗ»

экз. № 2. – предприятию подрядной организации

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору №______________

от «______»____________202_г.

Порядок получения материалов, предоставляемых Заказчиком

1. Порядок подачи заявки на перемещение и отпуск материалов

с центральных складов

1.1. Для выполнения работ с использованием товарно-материальных ценностей Заказчика (далее - ТМЦ) Подрядчик оформляет «Заявку на перемещение ТМЦ» и передает ее уполномоченному представителю Заказчика. Все реквизиты заявки должны быть обязательно заполнены. В исключительных случаях при отсутствии информации о номере локального сметного расчета указывается номер чертежа, номер Договора.

1.2. Заявку на перемещение ТМЦ утверждает уполномоченное должностное лицо Заказчика.

1.3. Одновременно с заявкой либо по мере необходимости Подрядчик предоставляет доверенность уполномоченному представителю Заказчика для передачи в бухгалтерию Заказчика.

1.4. Доверенность должна содержать наименование организации, выдавшей доверенность, ФИО и паспортные данные, а также образец подписи материально-ответственного представителя, получающего ТМЦ, подпись руководителя, главного бухгалтера и оттиск печати Подрядчика.

2. Выписка накладных на отпуск материалов представителю Подрядчика

с центрального склада

2.1. Выписку накладных на отпуск материалов на сторону с центральных складов Подрядчику осуществляет кладовщик цеха на основании заявки на перемещение ТМЦ и доверенности Подрядчика.

2.2. Накладная на отпуск материалов на сторону выписывается по Типовой межотраслевой форме № М-15 в 5-ти экземплярах.

2.3. В накладной на отпуск материалов на сторону обязательно указывается:

1) номер и дата накладной;

2) наименование подрядной организации;

3) ФИО лица, получающего материалы, номер и дата выдачи доверенности;

4) наименование объекта, номер локального сметного расчета;

5) номенклатура, единицы измерения, количество, цена материалов, сумма заявленных материалов.

2.4. Накладную на отпуск материалов на сторону перед получением ТМЦ подписывают начальник цеха, ст.механик цеха, кладовщик цеха, экономист цеха, представитель подрядной организации.

2.5. В целях осуществления контроля за оформлением накладные на отпуск ТМЦ представляются для визирования начальнику бюро учета производственных запасов централизованной бухгалтерии. Отпуск ТМЦ без визы начальника бюро учета производственных запасов централизованной бухгалтерии не допускается.

2.6. Комплект документов для получения ТМЦ на складе (накладные на отпуск материалов на сторону и копию доверенности) Подрядчик получает у кладовщика цеха.

2.7. В определенный Подрядчиком день получения ТМЦ с центрального склада Подрядчик предоставляет комплект накладных в бюро пропусков АО «СУМЗ» для отметки.

3. Получение материалов с центральных складов

3.1. Получение ТМЦ с центральных складов осуществляет представитель Подрядчика.

3.2. Отпуск ТМЦ Подрядчику осуществляется на основании накладных и копии доверенности. Материально-ответственный представитель Подрядчика передает кладовщику центрального склада комплект накладных и доверенность, подтверждающую его полномочия на получение ТМЦ в определенный период, и предъявляет паспорт.

3.3. Кладовщик центрального склада имеет право проверить содержание доверенности и соответствие паспортных данных лица, получающего ТМЦ, с данными, указанными в доверенности.

3.4. ТМЦ не подлежат отпуску со склада в случае обнаружения расхождений между паспортными данными материально-ответственного представителя и паспортными данными, указанными в доверенности (в т.ч. подпись), а также при отсутствии реквизитов, указанных в пункте 1.4.

3.5. При передаче ТМЦ материально-ответственному представителю Подрядчика кладовщик в накладных указывает фактически отпущенное количество, расписывается в отпуске ТМЦ. Материально-ответственный представитель расписывается в получении и расшифровывает свою подпись. Кладовщик обязан сверить образец подписи, проставленной в доверенности, с подписью в накладной.

3.6. Два экземпляра оформленной накладной остаются у кладовщика центрального склада, один из которых является отчетным перед бухгалтерией Заказчика.

3.7. Три экземпляра накладной передаются материально-ответственному представителю Подрядчика, один из которых является отчетным перед бухгалтерией Подрядчика, остальные два экземпляра накладной предоставляются работникам управления по охране и режиму при перемещения материалов со склада на территорию объекта через контрольно-пропускные пункты предприятия Заказчика.

3.8. На основании фактических данных складского учета Заказчик формирует акт сверки давальческих материалов, который ежемесячно направляет Подрядчику для подписания и возврата Заказчику.

3.9. Запросы Подрядчика о предоставлении накладных (повторно для бухгалтерии Подрядчика) Заказчиком не принимаются.

4. Выписка накладных на отпуск товарно-материальных ценностей

со склада ремонтно-механического цеха

4.1. Выписка накладных на отпуск товарно-материальных ценностей со склада ремонтно-механического цеха осуществляется в аналогичном порядке (см. разделы 2, 3) с учетом следующих отличий.

4.2. Накладная, на основании которой Подрядчик получает материалы, не содержит информацию о цене изделия. Накладную, содержащую полную информацию по ценам и стоимости изделий, Подрядчик получает у кладовщика цеха под роспись в книге выдачи накладных после 18 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. В накладных требуется подпись начальника РМЦ (вместо подписи специалиста ОМТО).

4.4. Накладная выписывается и оформляется в шести экземплярах вместо пяти (по три экземпляра Заказчику и Подрядчику).

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на перемещение ТМЦ № _____________ от «____» _____________ 20_____ г УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заинтересованной службы)

______________ /____________

Наименование подрядной организации ______________________________________________ «____»___________________ 202___г.

Объект (код объекта) ______________________________________________

Основание __________________________________________________________________________

(Реквизиты документов: проект, спецификация, чертеж, смета, протокол, приказ и т.д.)

Получатель __________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № доверенности, дата выдачи, срок действия доверенности)

Прошу выдать в производство работ ТМЦ:

- Посмотреть таблицу с данными

При составлении заявки на материалы (оборудование) по нескольким сметам, №№ смет указываются в графе «Примечание».

Составил заявку:

_________________________ _________________________________________________ ___________________________ «_____»___________ 202___г. ____________

(должность) (Ф.И.О. представителя подрядной организации) (№ тел.) (дата) (подпись)

Заявку принял:

____________________________________________ «____»____________ 202___г. _____ ______

(должность) (Ф.И.О. представителя Заказчика) (дата) (подпись)

Приложение № 5

Угловой штамп

с реквизитами предприятия –

подрядной организации

к Договору №_________

от «___»_________202_г.

Директору по

коммерческим и финансовым

вопросам

________________________

Ф.И.О.

Прошу Вашего согласования на привлечение в качестве субподрядчика нижеуказанной организации для выполнения нижеуказанных работ с __________ (указать дату).

_____________________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма________________________________________________________

Полное наименование__________________________________________________________________

ИНН________________________________________________________________________________

Дата регистрации юр.лица______________________________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Руководитель________________________________________________________________________

__Ф.И.О._____________________________________________________________________________

__телефон____________________________________________________________________________

Главный бухгалтер___________________________________________________________________

__Ф.И.О._____________________________________________________________________________

__телефон____________________________________________________________________________

Представитель_______________________________________________________________________

__Ф.И.О._____________________________________________________________________________

__телефон____________________________________________________________________________

Объем поручаемых работ

- Посмотреть таблицу с данными

Директор предприятия ___________________ _________________________

подпись Ф.И.О.

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ сверки

- Посмотреть таблицу с данными

Контролер ОТК _________________ И.О.Ф.

подпись

Представитель охранной организации _________________ И.О.Ф.

подпись

Представитель подрядчика _________________ И.О.Ф. (печать)

подпись

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору № ____________________

от «__» _________ 202_г.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЕМНЫЙ АКТ № _____

« ___ » _____________ 202_ г.

На поступившее сырье: ___________________________________________________________

Отправитель: ________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

вес поставщика ________________ кг;

вес нетто _____________________ кг.

Контролер ОТК _________________ И.О.Ф.

подпись

Представитель охранной организации _________________ И.О.Ф.

подпись

Представитель поставщика _________________ И.О.Ф. (печать)

подпись

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_№08-20.50.2025