Тендер - Биопрепараты для Черепетской ГРЭС. мсп. №293377277

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

зд 530.25.00011/1.1. Спецификация 530.25.00011.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымизд 530.25.00011/1. ТЗ 530.25.00011.docx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку товаров

«Биопрепараты для Черепетской ГРЭС».

(наименование в соответствии с наименованием закупки в ГКПЗ)

Краткое описание закупаемого товара.

Наименование и объем закупаемого товара.

Биопрепараты согласно спецификации. Подробное описание и количество поставляемой продукции указано в спецификации (Приложение №1 к ТЗ).

• Сроки поставки товара.

Продукция должна быть поставлена Заказчику в указанные в спецификации сроки (Приложение №1 к ТЗ), возможна досрочная поставка закупаемого товара.

• Возможность поставки аналогичных товаров.

Возможна поставка аналогичных товаров.

Общие требования к товару.

Место применения, использования товара.

Биопрепарат NOVOZYMES Bacti-Bio 9500 применяется для полного и интенсивного разложения органических веществ и осадков сточных вод на очистных сооружениях бытовых сточных вод.

Биопрепарат NOVOZYMES BG Max 3000 применяется для биологического разложения отходов на очистных сооружениях бытовых сточных вод.

Биопрепарат NOVOZYMES BioRemove 5100 применяется для очистки промышленных сточных вод с широким спектром загрязнений.

Коагулянт Аква-Аурат 30 применяется для очистки бытовых сточных вод на очистных сооружениях бытовых сточных вод.

Кальция гипохлорит нейтральный А 1 с применяется для обеззараживания питьевой воды на насосных станциях артезианской воды №№1,2.

• Требования к товару.

Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

• Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

Не требуется.

• Требование о добровольной сертификации товаров.

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров. Данное требование является желательным.

• Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на товар.

Поставляемый товар на день поставки должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2024 года.

• Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров.

Не требуется.

Требования к выполнению поставки товаров.

Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставляемая продукция должна транспортироваться автомобильным видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции при транспортировке.

Адрес грузополучателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, г. Суворов, ул. Островского, 1А, филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Поставка и передача Товара осуществляется на центральный материальный склад филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Вместе с продукцией заказчику передается отчетная документация, оформленная надлежащим образом: товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ-12», счет-фактура, товарно-транспортная накладная, паспорт и сертификат завода изготовителя, подтверждающие качество поставляемой продукции.

• Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Тара должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

• Требования к приемке товаров.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно покупателем в одностороннем порядке, при этом покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. №П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г №П-7 в части, не противоречащей условиям договора.

Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции.

Продукция, которая по результатам входного контроля не соответствует требованиям стандартов, подлежит возврату или принимается на склад покупателя по акту ответственного хранения, с обязательным уведомлением Поставщика, до решения вопроса с Поставщиком.

Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.

Возврат транспорта осуществляется за счет средств Поставщика.

Поставщик возмещает Покупателю расходы за простой транспорт, если этот простой возник по причине обнаружения несоответствующего качества, количества, ассортимента и/или комплектности поставленного Товара в течение десяти дней с момента выставления Покупателем соответствующего счета.

• Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товара.

С продукцией поставляется паспорт завода-изготовителя, паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия на русском языке, товаросопроводительные документы на бумажном носителе. Паспорт должен содержать: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; наименование продукта, его марку и сорт; номер партии и дату изготовления; массу брутто и нетто; результаты проведенных анализов (протокол испытаний, паспорт качества) или подтверждение о соответствии продукта требованиям стандарта; обозначение стандарта.

• Прочие требования к поставке товаров.

Поставка Товара осуществляется без попутного груза.

Порядок формирования коммерческого предложения участника закупки, обоснования цены, расчетов, предоставления банковских гарантий

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации и спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).

Требования к порядку расчетов и предоставлению банковских гарантий указаны в проекте Договора.

Требования к участникам закупки

Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

Не требуется

• Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется

• Требования к опыту поставки товаров

Не требуется

• Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник закупки (Поставщик) в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции.

6. Приложения.

1.Спецификация.

зд 530.25.00011/2. ПД 530.25.00011.docx

Договор поставки №

г. Суворов «___» _________ 2025 г.

Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (сокращенное наименование: АО «Интер РАО – Электрогенерация») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация» Ворожеева Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности № от ____________, в целях обеспечения деятельности филиала, с одной стороны и __________________(сокращенное наименование: _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующе___________ на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность биопрепараты (далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и Приложениями к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.

1.3. В случае возникновения необходимости в поставке Товара, определяемой Покупателем по своему усмотрению, Покупатель направляет Поставщику заявку - Спецификацию (в 2-х подписанных со своей стороны экземплярах) по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней с момента получения заявки подписать и направить сканированную версию экземпляра Покупателя на электронную почту Покупателя, указанную в заявке, оригинал направить Покупателю не позднее окончания месяца поставки и принятия к учету Товара по данной заявке. С момента подписания Спецификации Поставщиком она является неотъемлемой частью настоящего Договора. Права и обязанности по поставке и оплате партий Товара возникают у Сторон на основании подписанных ими Спецификаций.

1.4. Номенклатура и количество партии Товара, цена партии, срок поставки (при необходимости) устанавливаются Спецификациями, оформляемыми в соответствии с п.1.3. Договора, в соответствии с номенклатурой, ценами за единицу товара и требованиями к Товару, определенными Сводной номенклатурой (приложение № 1 к Договору), и другими приложениями к Договору, являющимися неотъемлемой частью Договора после их подписания Сторонами.

Сумма Договора и порядок оплаты

2.1. Общая предельная сумма Договора составляет _______________ (__________________), в том числе НДС __%, в размере _____________ (________________) или НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС [1] .

• По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности приобрести Товар на всю указанную сумму либо часть указанной суммы.

2.3. Сумма Договора устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.4. Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

2.5. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней от даты поставки Товара (партии Товара) и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры или УПД (при УСН согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются);

• Счета(ов);

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12;

• Товаросопроводительных транспортных документов (транспортная накладная, товарно-транспортная накладная).

2.6. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.7. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.

2.8. Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах. При УСН согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются.

2.9. Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.10. Покупатель вправе зачесть начисленные Поставщику на основании Договора суммы неустойки, пени, расходов на приобретение Товара у других лиц и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив об этом Поставщика.

2.11. Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Покупателем, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.

Качество и комплектность

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (технический паспорт);
• Инструкция по эксплуатации (указывать при необходимости);
• иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
• Товаросопроводительных транспортных документов (транспортная накладная, товарно-транспортная накладная.
• Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки, а также от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора.
• В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара.
• В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.
• Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке в паспорте, гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента поставки товара.

3.7. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

3.8. В случае если при внутритарной приемке Товаров, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Покупатель (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 к настоящему Договору, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя (грузополучателя), по выбору Покупателя:

• производит за свой счет ремонт Товара;
• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

3.9. В случае уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Сроки, порядок и условия поставки

5.1. 5.1. Передача Товара Поставщиком и его предварительная приемка Покупателем осуществляется по адресу: РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1А, склад филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Погрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Срок поставки Товара указывается в Приложении № 1 (Сводная номенклатура) к настоящему Договору. Погрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Поставка осуществляется без попутного (не относящего к филиалу) груза. Срок поставки Товара составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Спецификации, если иное не установлено в Сводной номенклатуре (Приложение №1) или в Спецификациях, подписанных Сторонами

5.2. Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара на складе Покупателя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня(ей) до даты такой поставки.

5.3. Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.

5.4. Поставщик до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днем отгрузки (поставки) Товара, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в пункте 16 настоящего Договора. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № товарно-транспортной накладной. Одновременно с Товаром (каждой партией Товара) Поставщиком должны быть направлены Покупателю оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) Товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и счета–фактуры или УПД).

Все первичные учетные документы и счета-фактуры должны быть предоставлены в адрес Покупателя до 3-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки Товара.

5.5. Документы, подтверждающие факт отгрузки (поставки) товара, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.6. настоящего Договора. В течение 2 (двух) календарных дней после предоставления исправленных копий документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов.

5.6. В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 5.5. Договора, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

5.7. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.

5.8. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

5.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый Товар является новым, ранее не использовался, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.

5.10. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождения товара в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03.12.2020 № 2013, на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах».

Приемка по количеству и качеству

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей условиям настоящего Договора, включая условия, определенные Сторонами в Спецификациях.

7. Ответственность по Договору

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За нарушение сроков расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,02% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

7.3. За нарушение сроков поставки, номенклатуры и количества поставляемого Товара, указанных в Спецификациях, Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы основного обязательства.

7.4. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

7.6. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 1.3, 2.5, 2.8, 2.9, 5.4, 5.5. настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 1.3, 2.5, 2.8, 2.9, 5.4, 5.5. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, и/или в акте сверки.

7.7. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

7.8. В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

7.9. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

7.10. В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

7.11. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

7.12. При неисполнении Поставщиком обязательств по Договору и возникновения у Покупателя права на получение неустойки, предусмотренной Договором за неисполнение соответствующих обязательств, Покупатель вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Поставщику по Договору, на размер такой неустойки.

Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п. 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.

7.13. В случае выявления несоответствующего законодательству РФ использования Поставщиком объектов интеллектуальной собственности (включая товарные знаки), непосредственно связанных с Товаром, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере, равном убыткам Покупателя, включающим: 1. Сумму уплаченных или подлежащих уплате на основании вынесенных уполномоченными органами решений Покупателем штрафов, компенсаций, иных выплат за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности; 2. 100% стоимости Товара, в случае его изъятия у Покупателя как контрафактной продукции.

В случае выявления указанных нарушений при приемке, до полной оплаты Товара Покупателем, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Поставщик обязан вернуть аванс (если его выплата была предусмотрена условиями Договора) с выплатой процентов по ст. 395 ГК РФ, а также выплатить Покупателю штраф в размере оставшейся части цены Товара.

Указанные выплаты Поставщик обязан осуществить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

Выплата предусмотренных настоящим пунктом штрафов не освобождает Поставщика от возмещения убытков Покупателя в части, не покрытой штрафами. В том числе, Покупатель вправе в случае покупки Товара взамен контрафактного у другого лица по более высокой, но разумной цене предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между выплаченной Поставщиком частью штрафа, равной цене контрафактного Товара, и ценой по совершенной взамен сделке.

7.14. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком независимых гарантий, предусмотренных договором, Покупатель имеет право:

а) приостановить оплату платежей, причитающихся Поставщику;
б) взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 1 (одного) % от суммы непредставленной независимой гарантии за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы, на которую представлена такая гарантия. Применение указанных мер не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по предоставлению независимой гарантии, предусмотренной Договором

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны, не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Тульской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания расторжения Договора

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущих к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

в случаях, предусмотренных п. п. 12.1 и 13.2. Договора.

при непредставлении Поставщиком или представлении с нарушением установленных настоящим Договором требований независимой гарантии

Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 10.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков.

В случае недостоверности (в том числе частичной) любого из заверений об обстоятельствах, указанных в п.12.1 настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 432.1, 450 и 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора относится к основаниям, связанным с нарушением Поставщиком своих обязательств».

Заключительные положения

Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 3 (трёх) лет.

При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трёхдневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 3 (трёх) дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания договора и действует до 31.12.2025 года, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Поставщик вправе по письменному согласованию с Покупателем заключить договоры поставки с другими Поставщиками. При этом предельный объём поставки, осуществляемый по таким договорам, не может превышать 50 % от общего объёма поставки по основному Договору.

Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

Заверения об обстоятельствах

12.1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателю, что на момент заключения Договора:

Работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

а) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

в) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными Поставщиками требований налогового законодательства;

с) обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

12.2 В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 13.1 Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 13.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Возмещение имущественных потерь:

13.1 В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Поставщиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, неисполнением или ненадлежащим неисполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих Поставщиков (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением Поставщиками Поставщика в качестве своих Поставщиков организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки Поставщиков (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа») либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее –«Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или по Мотивированному мнению налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателю определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из причитающихся платежей Поставщику по договору, а также из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

13.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

13.2.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки») или - в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее – «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

13.2.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, а также имеющиеся документы/информацию, подтверждающие необоснованность претензий налогового органа, указанных в Выписке, которые Покупатель обязан учесть при представлении Возражений в налоговый орган в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

13.3. Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 14.1 Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора

14. Антикоррупционная оговорка

14.1 Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 14.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

15. Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Сводная номенклатура;
• Приложение №2–Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Приложение №3 - Спецификация (Форма Заявки Покупателя на поставку товара)
• Приложение № 4 - Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора.
• Приложение №5 - Форма предоставления информации о стране происхождения товара.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _______________________

от «___» _________________ _____ г.

Сводная номенклатура

Грузополучатель: филиал « Черепетская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № _______________________

от «___» _________________ _____ г.

Справка о цепочке собственников компании

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными.

Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателем полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки № _______________________

от «___» _________________ _____ г.

Спецификация (Форма Заявки Покупателя на поставку товара)

В соответствии со сводной номенклатурой – Приложение №1 к Договору от …………. № ………

Грузополучатель: филиал « » АО «Интер РАО - Электрогенерация», г. ______________ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки _______________

от «___» _________ ______ г.

Информация о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г, N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

От (указать наименование стороны контрагента) /

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

или указывается иное основание, при наличии ↑

зд 530.25.00011/3. Форма КП с ОКПД2_530.25.00011.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымизд 530.25.00011/4. Техническое предложение 530.25.00011.docx

Приложение 4 к Уведомлению о проведении упрощенной закупочной процедуры

Техническое предложение

Предмет договора в соответствии с Уведомлением о проведении закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

название лота

В случае если участник закупки предлагает к поставке товары* включенные в реестры, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информация о продукции предоставляется в следующем виде:

- Посмотреть таблицу с данными

*В том числе, если к поставке предлагается эквивалентная продукция

Инструкции по заполнению

Участник закупки в составе технического предложения предоставляет информацию о включении предлагаемой им продукции в реестры (номера реестровых записей и иная информация, указанная в формах 1, 2) в случаях предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и непредоставления данной информации, заявка участника будет отклонена. В случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами и непредоставления данной информации, предлагаемый участником товар будет приравниваться к товарам происходящим из иностранных государств.

Указание реестровой записи и производителя продукции в составе реестровой записи не является раскрытием сведений об участнике и заявка участника не будет отклонена .

зд 530.25.00011/5. Согласие на обработку ПД с 20.04.2023.docx

Форма согласия на обработку персональных данных

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

зд 530.25.00011/6. Гарантийное письмо.docx

Приложение №5 к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания нашей организации победителем в закупке [указать название закупки] мы [полное наименование организации - Участника закупки по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников, а также комплект подтверждающих документов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты признания нашей организации победителем закупки.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры закупки мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.

Непредоставление нами указанных сведений и/или непредоставление нами указанных сведений в срок, указанный в Гарантийном письме, дает Организатору закупки право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.

С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

зд 530.25.00011/7. Анкета.docx

Приложение №6

к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

зд 530.25.00011/8. Согласие с проектом Договора.docx

Согласие с проектом Договора

Форма письма-согласия с проектом Договора

начало формы

Приложение №___ к коммерческому предложению
от «____»_____________ года №_______

Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями проекта договора, предусмотренным закупочной документацией.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению Письма согласия с проектом Договора

1. Участник закупки приводит номер и дату коммерческого предложения, приложением к которому является данная форма

зд 530.25.00011/9. Справка о ЦС компании с 17.03.2023.docx

Справка о цепочке собственников компании (форма 13)

Форма справки о цепочке собственников компании

начало формы

Справка о цепочке собственников компании [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и адрес Участника закупки: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Для участников закупочной процедуры - индивидуальных предпринимателей, обязательными для заполнения являются столбцы 2-7,12 Формы «Справки о цепочке собственников».

Для участников закупочной процедуры - физических лиц, обязательными для заполнения являются столбцы 2,6,7,12 Формы «Справки о цепочке собственников». ↑

зд 530.25.00011/!Уведомление 530.25.00011.docx

«10 » марта 2025г.

Уведомление

о проведении упрощенной процедуры закупки

В целях удовлетворения нужд филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», фактический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1А.

Организатор закупки - фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКостромская область, г. Волгореченск; контактный телефон (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты ответственного лица ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, настоящим уведомляет Вас о проведении упрощенной закупочной процедуры на поставку МТР по лоту 530.25.00011 Биопрепараты для Черепетской ГРЭС.

Краткая справка по закупке:

Начальная (максимальная) цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,57Биопрепараты для Черепетской ГРЭС руб. без НДС

Сроки поставки товаров: в соответствии со спецификацией и Техническим заданием.

Объем поставляемых товаров: в соответствии со спецификацией. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема закупки.

Место поставки товаров: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.

Сведения о предоставлении национального режима: предоставляется в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875. Перечень кодов ОКПД 2 для целей определения порядка предоставления национального режима содержится в форме Коммерческого предложения (Приложение 3 к Уведомлению).

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

- К участию в закупочной процедуре допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

- Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Участники самостоятельно отслеживают все изменения и дополнения, внесенные в Уведомлении и размещенные в сети «Интернет» https://kim.tektorg.ru/ . Организатор закупки (Заказчик) не несет ответственности за несвоевременное получение указанной информации.

6. В случае, если Участником, не являющимся производителем, подана заявка с признаками демпинговых цен, Заказчик вправе направить в его адрес запрос на предоставление документов, подтверждающих приобретение товара у производителя, а также обосновывающих низкую цену и гарантирующих возможность своевременной поставки.

Иные условия закупки содержатся в Техническом задании и проекте договора.

Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в следующих случаях:

• не представления требуемых согласно настоящему извещению документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
• несоответствия сведений, указанных Участником закупки при заполнении соответствующих форм в интерфейсе электронной торговой площадки, сведениям, указанным в составе заявки на участие в закупке;
• несоответствия Участника закупки требованиям, установленным в настоящем извещении;
• несоответствия технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям, указанным в настоящем извещении;
• отсутствие Сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети «Интернет» (https://rmsp.nalog.ru/search.html) (в случае, если закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства);
• подачи предложения на сумму превышающую начальную (максимальную) цену закупки;
• непредставление в составе технического предложения таблицы сравнения показателей (характеристик) товара в случае предложения к поставке эквивалентной продукции;
• предложение к поставке эквивалентной продукции с показателями (характеристиками), худшими по сравнению с требованиями Технического задания.
• в случае установления запрета закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами и непредоставления информации согласно Приложению 4 Техническое предложение, заявка участника будет отклонена.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам в срок до 10:00 мск 18.03.2025г предоставить свое Предложение на Ценовой запрос, размещенный в корпоративном Интернет-магазине Группы «Интер РАО» (КИМ), расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://kim.tektorg.ru/.

В составе Предложения необходимо предоставить следующий пакет документов:

Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Excel).

Техническое предложение (с применением нац.режима)

Согласие с предложенным проектом договора.

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней от даты подачи предложения. Выписка должна быть с печатью ФНС, либо с электронной подписью.

Справку о цепочке собственников либо Гарантийное письмо на предоставление справки о цепочки собственников, по формам, приведенным в приложениях в настоящем Уведомлении.

Согласие на обработку персональных данных, по форме, приведенной в приложении в настоящем уведомлении.

Анкета Участника закупки.

Устав.

Приложения:

Техническое задание в формате word.

Проект Договора

Форма коммерческого предложения Excel.

Форма Технического предложения.

Форма согласия на обработку персональных данных.

Форма гарантийного письма на предоставление справки о цепочки собственников.

Анкета Участника закупки в формате word.

Согласие с проектом Договора

Спецификация

Специалист 1 категории

ЗЦ «Запад» Косова А.С.