Тендер - Аварийный (срочный) ремонт емкости из нержавеющей стали для перевозки эмульсионного взрывчатого вещества №267668205

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Список_документов_для_заключения_договора

Юр.лицо:

-Свидетельство о государственной регистрации;

-Свидетельство о постановке на налоговый учет;

-Устав;

-Решение о создании;

- Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (протокол выборов, приказ о назначении и пр.);

- Копию доверенности на лицо, уполномоченное подписывать договор, если указанное лицо не является руководителем;

-выписку из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не позднее, чем за 1 месяц до представления квалификационных документов);

-Документ, подтверждающий право Исполнителя на использование им помещения, расположенного по адресу местонахождения;

-Документ, подтверждающий право Исполнителя на использование им помещения, где будет оказываться услуга

- Карточка предприятия (с банковскими реквизитами)

- копия бухгалтерского баланса (формы № 1,2) , налоговой декларации по НДС за ПОСЛЕДНИЙ отчетный период, с ОТМЕТКОЙ налогового органа;

-справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.

ИП:

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

- Выписка из Единого Государственного Реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

- Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица

- Документ, подтверждающий право Исполнителя на использование им помещения, где будет оказываться услуга

- Карточка предприятия (с банковскими реквизитами)

- копия бухгалтерского баланса (формы № 1,2) , налоговой декларации по НДС за ПОСЛЕДНИЙ отчетный период, с ОТМЕТКОЙ налогового органа;

-справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.

Форма_коммерческого_предложения - Посмотреть таблицу с данными

Данное коммерческое предложение оформляется на фирменном бланке контрагента

Генеральному директору

ООО «КРУ-Взрывпром»

Борисенко Е.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

В ответ на Ваш запрос №______ от__.__.202_г., Общество с ограниченной ответственностью «__________» предлагает Вам рассмотреть коммерческое предложение по аварийному (срочному) ремонту емкости из нержавеющей стали для перевозки эмульсионного взрывчатого вещества, установленные на шасси смесительно-зарядных машинах, эксплуатируемых в ООО «КРУ-Взрывпром».

С надеждой на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением

Директор ООО «_________» _______________

Договор_подряда_на_аварийный_ремонт_ОБРАЗЕЦ - Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № _____

подряда на аварийный ремонт

г. Кемерово

«___» _________ 20__ года

(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность уполномоченного лица), действующего на основании (Доверенности/Устава), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассразрезуголь-Взрывпром», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Борисенко Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнять работы по аварийному (срочному) емкости из нержавеющей стали для перевози эмульсионного взрывчатого вещества, установленные на шасси смесительно-зарядных машин.

1.2. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком с использованием материалов и оборудования Подрядчика, инструментами и силами Подрядчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

- выполнять работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, собственными силами и обеспечить качество их выполнения в соответствии с заданием Заказчика, требованиями ТУ, ГОСТ, чертежей;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности производства работ, в том числе, требования интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области качества, экологии, охраны труда и энергетической эффективности при использовании и потреблении энергоресурсов (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001);

- соблюдать действующие пожарные и санитарные нормы, нормативные документы по охране труда, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность (данный пункт применяется, если работы выполняются на территории Заказчика);

- не разглашать условия настоящего договора, не передавать настоящий договор и любые дополнительные соглашения к нему или какую - либо информацию о них третьим лицам;

- сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения настоя­щего договора и при необходимости представлять соответствующие документы (копии документов);

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- после завершения ремонта передать Заказчику все замененные в процессе ремонта запасные части, узлы и агрегаты с оформлением Акта приема–передачи;

- устранить за свой счет выявленные при приемке недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика;

- своевременно предоставлять Акты выполненных работ и соответствующие счета-фактуры;

- обеспечить исполнение требований Положения о порядке проведения работ подрядными организациями на территории Заказчика;

- до начала производства работ на территории Заказчика обеспечить подписание совместных приказов «Об обеспечении правил безопасности и взаимодействия при совместной работе Заказчика и Подрядчика», по разработанным формам Заказчика. Не приступать к выполнению работ на территории Заказчика без оформленного в установленном порядке совместного приказа по взаимодействию Заказчика и Подрядчика;

- обеспечить при выполнении работ на выделенной территории, указанной в п. 1.1., соблюдение требований действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за нарушение указанных выше требований, равно как и за вред, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц, жизни и здоровью работников Подрядчика, Заказчика или третьих лиц, несет Подрядчик;

- привлекать к выполнению работ по настоящему Договору работников, имеющих соответствующую квалификацию, обучение (проверка знаний) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, необходимые для выполнения всех видов работ по настоящему договору и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, а также состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику списки лиц, ответственных за выполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, с указанием Ф.И.О., должностей, контактных телефонов, электронной почты, а так же документов, подтверждающих обучение и проверку знаний по ОТ и аттестации по ПБ, а также списки работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ с указанием их специальности/квалификации (машинисты, водители и т.д.), в соответствии с требованиями, изложенными в локальных документах Заказчика;

- обеспечить постоянный контроль за соблюдением персоналом требований действующего законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, хода безопасного выполнения работ, качества производимых работ, путем назначения лиц, ответственных за безопасное производство работ;

- получить акт-допуск персонала на территорию Заказчика, отведённую для выполнения работ. Для оформления акта – допуска Подрядчик предоставляет Заказчику документы и информацию согласно Приложению № 5 к настоящему договору;

- обеспечить персонал, задействованный при выполнении работ, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты до начала выполнения работ;

- обеспечить выезд специалистов для начала выполнения работ и приступить к выполнению работ не позднее следующего дня с даты получения технического задания Подрядчиком.

Техническое задание на выполнение работ направляется Заказчиком Подрядчику по адресу электронной почты (в отсканированном виде) или по факсу, указанным в разделе 11 настоящего договора.

Подрядчик обязан не позднее следующего рабочего дня после направления технического задания подтвердить его получение и согласие на выполнение обозначенных в нем работ путем отправки подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Подрядчика технического задания на адрес электронной почты (в отсканированном виде) либо по факсу Заказчика, указанные в разделе 11 настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется:

- предоставить Подрядчику все имеющиеся у него сведения и документы в рам­ках выполнения работ;

- совместно с Подрядчиком разработать условия и подробный механизм выполнения работ;

- принимать от Подрядчика протоколы переговоров, письма, справки о проде­ланной работе и другие материалы;

- принимать работу Подрядчика и подписывать Акт выполненных работ;

- оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего договора;

- назначить ответственное лицо за подписание Акта выполненных работ и удосто­верить его полномочия доверенностью.

2.3. Подрядчик имеет право:

- требовать своевременной оплаты выполненных работ.

2.4. Заказчик имеет право:

- требовать у Подрядчика сведения о ходе исполнения договора, копии докумен­тов, подтверждающие проведенную Подрядчиком работу;

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ и соблюдением сроков их выполнения;

- организовывать и осуществлять контроль над соблюдением Подрядчиком правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов по охране труда (данный пункт применяется, если работы выполняются на территории Заказчика).

2.5. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕлЬСТВА

3.1. Гарантийные обязательства Подрядчика на исправную работу отремонтированных узлов и комплектующих фиксируются в Дополнительных соглашениях к данному договору на каждый вид работ.

Или Гарантийный срок Подрядчика на исправную работу отремонтированных узлов и комплектующих составляет _____________________.

указывается срок гарантии и момент, с которого она исчисляется, например, 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ без замечаний;

срок гарантии прописывается в самом договоре, в случае если договор заключается с фиксированной предельной стоимостью, при которой аварийные ремонтные работы согласовываются на филиалах Угольной Компании, без оформления дополнительных соглашений).

3.2. В случае выхода из строя отремонтированного узла и комплектующих в гарантийный период Заказчик в течение суток обязуется в письменной форме вызвать представителей Подрядчика для комиссионного расследования причин поломки и составления Акта расследования причин отказа оборудования. В случае неявки представителя Подрядчика по истечении суток после отправки уведомления, Акт расследования причин отказа оборудования составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3. При выходе из строя отремонтированного оборудования в гарантийный период Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, письменно согласованные с Заказчиком, которые не должны превышать ___ дней (количество дней указывается в зависимости от специфики оборудования, срока доставки необходимых материалов и места нахождения Подрядчика) с момента составления Акта расследования причин отказа оборудования.

При наличии документального подтверждения вины Заказчика в выходе из строя указанного оборудования, Заказчик оплачивает работы Подрядчика по устранению выявленных неисправностей по согласованной стоимости.

3.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или иных причин, по требованию одной из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика. В указанных случаях расходы несет сторона, потребовавшая её назначения, а если она назначена по согласованию между сторонами, то обе стороны - поровну.

4. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы по договору выполняются на основании Технического задания Заказчика на аварийные работы (Приложение №1), содержащего информацию о виде и объеме работ, начальном и конечном сроках выполнения работ, источнике оплаты. Техническое задание формируется (составляется) Заказчика и в обязательном порядке согласовывается начальником автоуправления ООО «КРУ-Взрывпром», подписывается уполномоченным представителем Подрядчика и скрепляется печатью Подрядчика.

4.2. Если договор заключается без фиксированной предельной стоимости работ, в договор включается следующий пункт:

На каждый вид работ на основании Технического задания оформляется Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, в котором фиксируется стоимость работ, начальный и конечный срок выполнения работ, объект выполнения, условия выполнения, гарантийные обязательства. К Дополнительному соглашению прилагается Расчет стоимости работ (калькуляция) с расшифровкой материальных и трудовых затрат, который формируется на основании дефектных ведомостей.

Трудовые затраты на ремонт не могут превышать нормативные трудозатраты на выполнение ремонтных и сервисных работ в человеко-часах по видам операций (Приложение №2). В случае выполнения работ, отсутствующих в Приложении №2, работы Подрядчиком должны производиться в присутствии представителя Заказчика, с оформлением Акта фактических трудозатрат при выполнении работы.

Стоимость запасных частей и материалов не должна превышать цены на соответствующие материалы и запасные части, перечисленные в Приложении № 4 (Прайс-лист) к настоящему договору.

При необходимости использования в ремонте запасных частей и материалов, не указанных в Приложении № 4 к настоящему договору, Стороны заключают дополнительное соглашение, добавляющее соответствующие позиции в перечень Приложения № 4.

Стоимость запасных частей и материалов, используемых в ремонте, должна быть согласована в службе МТС Заказчика.

Дефектная ведомость, расшифровка материальных и трудовых затрат должна быть первоначально согласована на филиале Заказчика, затем (указывается подразделении Компании, ответственное за проведение данного вида работ). Дополнительное соглашение и техническое задание должны содержать заводской и инвентарный номер ремонтируемого оборудования

4.3 Если договор заключается с фиксированной предельной стоимостью работ, в договор включается следующий пункт:

Если стоимость ремонта превышает цифрами (прописать сумму словами) руб. без учета НДС (указать предельную стоимость, при которой аварийные ремонтные работы согласовываются на филиалах Угольной Компании), Сторонами оформляется Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, в котором указывается стоимость работ, начальный и конечный срок выполнения работ, объект выполнения, условия выполнения.

К Дополнительному соглашению прилагается Расчет стоимости работ с расшифровкой материальных и трудовых затрат. Расшифровка материальных и трудовых затрат согласовывается на филиале и в (указывается подразделение Компании, ответственное за проведение данного вида работ).

Расчет стоимости работ (калькуляция) формируется на основании дефектных ведомостей. Трудовые затраты на ремонт не могут превышать нормативные трудозатраты на выполнение ремонтных и сервисных работ в человеко-часах по видам операций (Приложение №2). В случае выполнения работ, отсутствующих в Приложении №2, работы Подрядчиком должны производиться в присутствии представителя Заказчика, с оформлением Акта фактических трудозатрат при выполнении работы.

Стоимость запасных частей и материалов не должна превышать цены на соответствующие материалы и запасные части, перечисленные в Приложении № 4 (Прайс-лист) к настоящему договору.

При необходимости использования в ремонте запасных частей и материалов, не указанных в Приложении № 4 к настоящему договору, Стороны заключают дополнительное соглашение, добавляющее соответствующие позиции в перечень Приложения № 4.

Стоимость запасных частей и материалов, используемых в ремонте, должна быть согласована в службе МТС Заказчика.

Дополнительное соглашение и техническое задание должны содержать заводской и инвентарный номер ремонтируемого оборудования.

4.4. В случае расчета стоимости работ на основании объема трудозатрат и стоимости 1 чел.часа работы персонала Подрядчика в редакцию договора включается следующий пункт:

Стоимость работ по аварийному ремонту определяется на основании фактических трудозатрат, указанных в дефектной ведомости, стоимости запасных частей и пробега сервисного автомобиля Подрядчика.

4.5. Ремонт оборудования осуществляется на территории (Подрядчика либо Заказчика) Доставка оборудования в ремонт осуществляется (Подрядчиком либо Заказчиком).

4.6. Максимальная стоимость разовой работы в рамках одного технического задания не должна превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(восемьсот тысяч) руб., без учёта НДС, на одном объекте ремонта оборудования.

4.7. Если договор заключается без фиксированной предельной стоимости работ, в договор включается следующий пункт:

По завершении ремонта Стороны подписывают Акт выполненных работ при наличии фактической калькуляции с расшифровкой материальных и трудовых затрат, а в случае отсутствия нормативов трудовых затрат при наличии Акта фактических трудозатрат при выполнении работы, подписанного представителем Заказчика. Фактическая стоимость не должна превышать стоимость, указанную в утвержденном Дополнительном соглашении, при условии 100% выполнения объема работ. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания, Акт выполненных работ высылается Подрядчику почтой либо с нарочным. Копия Акта выполненных работ высылается Подрядчику по электронной почте, либо по факсу. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4.8. Если договор заключается с фиксированной предельной стоимостью работ, в договор включается следующий пункт:

По завершении работ Стороны подписывают Акт выполненных работ, в котором отражаются фактические трудозатраты, запасные части и материалы в количественном и стоимостном выражении, пробег сервисного автомобиля, а также общая стоимость ремонта.

В случае выполнения работ, нормативы трудовых затрат по видам операций которых не отражены в Приложении № 2, акт выполненных работ подписывается при наличии Акта фактических трудозатрат, подписанного представителем Заказчика.

В Акте выполненных работ в обязательном порядке указывается заводской номер ремонтируемого оборудования. Фактическая стоимость не должна превышать стоимость, указанную в утвержденном Дополнительном соглашении, при условии 100% выполнения объема работ.

Если стоимость ремонта не превышает цифрами (прописать сумму словами) руб. без учета НДС (указать предельную стоимость, при которой аварийные ремонтные работы согласовываются на филиалах Угольной Компании), то акт выполненных работ подписывается уполномоченными на то представителями сторон, при условии согласования стоимости запасных частей и материалов, указанных в акте, специалистами службы МТС филиала Заказчика. При этом специалисты службы МТС филиала должны руководствоваться информацией, представленной в прайс-листах (указать наименование контрагента), согласованных в службе МТС ООО «КРУ-Взрывпром».

В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания, Акт выполненных работ высылается Подрядчику почтой либо с нарочным. Копия Акта выполненных работ высылается Подрядчику по электронной почте, либо по факсу. Работа считается выполненной после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

4.9. В случае расчета стоимости работ на основании объема трудозатрат и стоимости 1 чел.часа работы персонала Подрядчика в редакцию договора включается следующий пункт:

Стоимость работ 1 чел.часа сервисного персонала Подрядчика цифрами (прописать сумму словами) руб. без учета НДС, стоимость пробега 1км сервисного автомобиля Подрядчика цифрами (прописать сумму словами) руб. без учета НДС.

4.10. Заказчик производит оплату работ Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и получения счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по фактически произведенным затратам без выплаты Подрядчику экономии (п.2 ст. 710 ГК РФ).

4.11. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, необходимый для их устранения по технологии;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком.

5.2. Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение сроков выполнения работ и/или невыполнение работ - штраф в размере 0,1 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки;

за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом Заказчика - штраф в размере 0,1 % от договорной цены работ за каждый день просрочки;

- за некачественное выполнение работ штраф в размере 3 % от стоимости некачественно выполненных работ;

- за несвоевременное представление отчетных документов (актов выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы) - штраф в размере 1% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц;

- за нарушение начального срока выполнения работ и (или) несвоевременный выезд специалистов Подрядчика согласно абз. 11 п. 2.1 – штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый день просрочки.

5.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы в полном объеме до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.5. Ответственность за нарушение правил и причинение материального ущерба действиями (бездействием), связанными с соблюдением мер безопасности при проведении работ полностью возлагаются на Подрядчика.

5.6. Стороны имеют право на возмещение убытков, причиненных по вине другой стороны, в соответствии с действующим законодательством РФ. Убытки Заказчика возмещаются в полном размере сверх предусмотренных Договором неустоек.

5.7. Ответственность за нарушение требований действующего законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и причинение материального ущерба действиями (бездействием), связанным с соблюдением мер безопасности при проведении работ полностью возлагается на Подрядчика.

5.8. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере (указать сумму прописью) руб. (указывается сумма от 2000 до 5000 руб.), за каждый факт нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) условий настоящего договора, в том числе:

- нахождение работников Подрядчика на рабочем месте на территории Заказчика без установленной нормами спецодежды, спец, обуви и других средств индивидуальной защиты;

- ведение работ работниками Подрядчика с нарушением требований безопасности;

- создание работником Подрядчика аварийной ситуации, приведшей к повреждению имущества Подрядчика. Заказчика или третьих лиц;

производство работ неисправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- нахождение работников Подрядчика на рабочем месте на территории Заказчика без прохождения предсменного медицинского осмотра;

- нарушение работниками Подрядчика требований правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- нарушение работниками Подрядчика требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме» Заказчика;

Фиксация фактов нарушений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, осуществляется актами о нарушениях при выполнении работ, составленными в комиссионном порядке представителями Заказчика с участием представителей Подрядчика. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта, в акте делается соответствующая отметка и такой акт. подписанный со стороны Заказчика, является надлежащим доказательством наличия соответствующего нарушения.

5.8.1. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двадцать тысяч рублей), за каждый факт нахождения работников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного/наркотического опьянения и/или пронос работником Исполнителя на территорию Заказчика алкогольных/наркотических средств.

Фиксация фактов появления работников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, проноса работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольных/наркотических средств осуществляется следующими документами: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками Заказчика и/или третьими лицами, привлекаемыми Заказчиком по договорам оказания медицинских и охранных услуг и/или работниками Подрядчика, письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика.

5.8.2. Подрядчик несет ответственность и обязуется выплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч рублей) за каждый установленный и предотвращённый факт хищения имущества Заказчика работниками Подрядчика.

Установленным признается факт намерения работника Подрядчика в совершении хищения имущества, принадлежащего Заказчику, подтвержденный следующими документами:

- актом о выявленном нарушении, составленным с участием представителя организации, работником которого является нарушитель,

или

- зарегистрированным заявлением в органы внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту хищения либо приговором суда о признании работника виновным в совершении преступления.

Предотвращенным признаются случаи предупреждения причинения ущерба имуществу Заказчика (в т.ч. возвращение имущества в целости Заказчику).

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения причиненного Заказчику ущерба.

5.9. Несчастный случай на производстве, произошедший с работником Подрядчика при выполнении им работ по настоящему Договору, расследуется комиссией Подрядчика, созданной приказом по предприятию. Учет и расследование несчастных случаев на производстве ведется в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» с уполномоченным представителем Заказчика (включенного в состав комиссии по расследованию несчастного случая). При возникновении несчастного случая на производстве Подрядчик обязан сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (фото, видео фиксация, составление схем места происшествия), сообщить Заказчику о произошедшем, а также обеспечить направление извещения в соответствии с порядком, установленным ТК РФ.

5.10. В случае, если настоящим Договором предусмотрено взыскание с Подрядчика неустойки/штрафа, Заказчик вправе удержать такую неустойку/штраф из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы.

5.11. Заказчик имеет право начислять неустойку с первого дня просрочки исполнения обязательств до момента полного исполнения вне зависимости от срока действия договора.

5.12. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные предъявлением требований налоговым органом). К имущественным потерям относятся суммы НДС (отказ в возмещении НДС), соответствующих пеней и санкций, доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком в рамках настоящего Договора, в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных документах, налоговой отчетности Подрядчика этих операций.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе в возмещении НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

Основанием для возмещения имущественных потерь является решение налогового органа по результатам камеральной или выездной проверки.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ

СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия, запрещение или ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, международные санкции, налагаемые международными организациями, иные государственные ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по настоящему договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об их возникновении.

7.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере органами.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику уплаченную сумму аванса в течение 30 дней с даты расторжения договора.

8. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. До истечения срока действия настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика во внесудебном порядке. Подрядчик должен быть предупрежден о расторжении договора не менее, чем за 1 месяц.

Подрядчик в случае расторжения договора Заказчиком/одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по договору должен остановить все работы с момента получения соответствующего уведомления и предъявить Заказчику фактически выполненные работы к приемке и их дальнейшей оплате.

Полностью выполненные и принятые работы оплачиваются в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора. Частично выполненные работы оплачиваются в размере 80% от стоимости выполненной части работ.

8.2. При досрочном расторжении договора никакие дополнительные платежи, кроме указанных в п.8.1, Заказчик не производит. Заказчик не компенсирует Подрядчику расходы, связанные с подготовкой к выполнению работ по настоящему договору, в том числе расходы по перебазировке техники, приобретению материалов и оборудования, найму персонала и оплате труда, если иное не установлено соглашением сторон.

8.3. Настоящий Договор прекращает действие в следующих случаях:

- при истечении срока действия Договора;

- при расторжении по инициативе Заказчика;

- по соглашению Сторон;

- по решению суда (арбитражного суда).

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с момента получения претензии.

9.3. При не достижении Сторонами соглашения по предъявленной претензии рассмотрение спора передается в Арбитражный суд Кемеровской области, за исключением случаев невозможности изменения подсудности в соответствии с действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор действует с «___»__________20___ года до «____» ________ 20___ года (указывается дата, не позднее календарного года, в котором заключается договор).

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

10.3. О смене банковских реквизитов, указанных в договоре, Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Предусмотренные договором платежи должны осуществляться по новым реквизитам с момента получения Стороной уведомления с новыми банковскими реквизитами.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Под банковским/рабочим днем в тексте договора понимаются все дни, за исключением выходных (суббота и воскресенье), а также нерабочих праздничных дней.

10.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1. Техническое задание (форма);

- Приложение № 2. Нормативные трудозатраты на выполнение ремонтов по видам операций;

- Приложение № 3. Дополнительное соглашение (форма);

- Приложение № 4. Прайс-лист;

-

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от «____»______ 202__ г.

№________

подряда на аварийный ремонт

____________________________________

(наименование филиала Заказчика)

(дата) №_______________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник автоуправления

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору от «____»______ 202___ г. №______

подряда на аварийный ремонт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К ДОГОВОРУ от «____»_________ 202__ г. № _____

- Посмотреть таблицу с данными

подряда на аварийный ремонт

г. Кемерово

«___» _________ 202___ года

(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О., должность уполномоченного лица), действующего на основании (Доверенности/Устава), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбассразрезуголь-Взрывпром», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Борисенко Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от «____»_____________ 201__ г. № __________ подряда на аварийный ремонт (далее по тексту – «договор») о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения являются работы по аварийному (срочному) ремонту (указывается наименование оборудования, его инвентарный и заводской номер) филиала

Работы выполняются на основании Технического задания от «____»_______ 202__ г. №____________.

Начало выполнения работ: «____»_______ 202__ г., окончание: «____»_______ 202__ г.

Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению определяется Расчетом стоимости (калькуляцией) с расшифровкой материальных и трудовых затрат и составляет цифрами (прописать сумму словами) руб., кроме того НДС. Размер НДС определяется согласно ставке, установленной действующим налоговым законодательством РФ. Фактическая стоимость работ не должна превышать стоимость, указанную в настоящем Дополнительном соглашении.

Ремонт оборудования осуществляется на территории (Подрядчика либо Заказчика) Доставка оборудования в ремонт осуществляется (Подрядчиком либо Заказчиком).

Гарантийный срок на выполненные работы составляет ________________ с момента подписания Акта выполненных работ.

Все пункты договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменений.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора от «____»_____________ 202__ г. № __________ подряда на аварийный ремонт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «_______»_____________ 202___ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма Приложения № 3 согласована:

От Подрядчика: От Заказчика:

__________________/ __________________ / _________________/ Е.В. Борисенко/

Приложение № 4

к договору от «____»______ 202__ г. №________

подряда на аварийный ремонт

Прайс-лист

- Посмотреть таблицу с данными

От Подрядчика: От Заказчика:

__________________/ _____________ / _________________/ Е.В. Борисенко/