Тендер - Антифриз красный G12 (10кг), Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки WOG 520 мл., ПГУ сцепления на КПП ZF в сборе (аналог Wabco) 9 700 514 230, Кольцо глушителя ГАЗ-53 (53А-1203360), Автошампунь для бесконтактной мойки TURBO №286138537

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• сканирование0114.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть37  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "КУЗБАССАВТОТРАНС" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ПРОЕКТ_Контракта_на_2024_год_ВЕРНЫЙ

Контракт

на поставку товаров №

г. Кемерово «____»__________ 2024 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 43 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу» (ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Ледер Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________» (ООО «____________-»), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора __________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь: п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (деле по тексту – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать государственному заказчику качественный и безопасный товар российского производства: ________________________ (далее – товар) в количестве, по цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение №1), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара согласно ведомости поставки (приложение № 1), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем акта о приеме-передачи товара по форме согласно приложению №2.

2.1.5. Взыскивать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.2. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3.Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.

2.3.4. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем Государственного заказчика товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Цена Контракта, порядок и срок расчетов

3.1. Цена контракта составляет: ______________________НДС не облагается/ и включает в себя НДС 20 % стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. Цена единицы товара указана в ведомости поставки (приложение № 1).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3.1 Оплата по Контракту осуществляется за счет средств Федерального бюджета на 2024 год, по главе 320, разделу (подразделу) 0305, целевой статье▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, виду расхода 244, по факту поставки товара в полном объёме, в течение 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

3.4. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.6.Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

4.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ для данного вида товара.

4.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки».

4.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к транспортировке данного вида товара.

4.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

5. Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется передать Грузополучателю, уполномоченному Государственным заказчиком, товар в количестве, по качеству, цене, адресу и в сроки, предусмотренные ведомостью поставки (приложение № 1), и иными условиями Контракта.

5.2. Доставка товара до Государственного заказчика: ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Баха, 3А обеспечивает Поставщик, автомобильным транспортом.

5.3. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

- УПД (универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендован Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах или счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

- товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах
(по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- на товар, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация качества или соответствие которого может быть подтверждено декларацией соответствия (далее – документы о сертификации), Поставщиком при поставке товара должны быть предоставлены надлежащим образом удостоверенные копии документов о сертификации. Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

5.4. В случае, если документы, указанные в пункте 5.3. Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания акта приема- передачи товара (приложение № 2).

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента подписания акта приема- передачи товара по факту приемки товара.

5.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами акта приема- передачи товаров согласно приложению № 2.

6. Порядок проведения экспертизы

6.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

6.2. Количество товара, подлежащего экспертизе предусмотрено в ведомости поставки (приложение № 1).

6.3. Государственный заказчик приступает к проведению экспертизы товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.3. Контракта.

6.4. Место проведения экспертизы – ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Баха, 3 А.

6.5. Товар предъявляется Поставщиком представителям Государственного заказчика
в затаренном и упакованном виде, с нанесенной маркировкой в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

6.6. Результаты экспертизы оформляются в виде акта приемочной комиссии по количеству и качеству, которое составляется и подписывается представителем Государственного заказчика.

6.7. В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качественного состояния товара условиям Контракта, не препятствующего приемке товара, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

6.8. При установлении по результатам экспертизы соответствия качественного состояния товара условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика незамедлительно приступают к его приему-передаче в соответствии с условиями Контракта.

7. Качество и безопасность товара

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей,
не были восстановлены потребительские свойства. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта, соответствовать ГОСТ. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Срок годности (хранения) на товар должен составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты отгрузки товара.

8.2. При замене товара срок годности (эксплуатации) на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

8.3. Расходы, связанные с заменого товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

8.4. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии
с требованием производителя товара.

8.5. Срок замены некачественного товара составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара.

9. Ответственность Сторон

9.1 Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 №1042).

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается:

а) 1000 (одна тысяча) рублей.

9.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается:

а) 1000 (одна тысяча) рублей.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается:

а) 10 % цены контракта, что составляет: ________________.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств
по Контракту.

9.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 банковских дней со дня направления требования.

9.12. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.13. Перечисление неустойки производится Заказчиком в доход бюджета за счет средств данного контракта, высвободившихся от уменьшения размера оплаты в соответствии с п.9.12 Контракта.

9.14. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств
по Контракту, возмещается за его счет.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту .Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более
1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара;

11.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.4. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п.3.5. Контракта.

11.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи
с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

11.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

- неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

11.8. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

14. Прочие условия

14.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

14.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 рабочих дней в письменной форме.

14.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - [ведомость поставки];

Приложение № 2 - [акт приема-передачи товара (ФОРМА)];

15. Срок действия Контракта

15.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2024 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

16. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

№___________ от_________2024

Ведомость поставки

Государственный заказчик: ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу: г. Кемерово, ул. Баха, 3А. Срок поставки товара: Товар поставляться партиями согласно заявке Государственного заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней после подачи заявки. Заявка подаётся
в письменном виде по средствам электронной почты либо нарочным.

Доставка осуществляется за счет средств Поставщика до склада Заказчика:

ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Баха, 3 А. График работы: понедельник-пятница с 8-30 до 17-30; суббота, воскресенье – выходной. В случае, если товар поставлен Заказчику после 17-00ч. по местному времени, Заказчик имеет право осуществлять приемку
на следующий рабочий день.

- Посмотреть таблицу с данными

Контактные телефоны: Государственного заказчика: 8 (384-2)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту

№ __________ от_________2024

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

по Контракту от «____» ___________ 20__г. № ______

г. _______________ «____» _________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя), с одной стороны и Государственный заказчик в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Государственный заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Сопроводительные документы, переданные вместе с товаром: товарная накладная от _________ № ______; счет-фактура от _________ № ______; документы, удостоверяющие качество товара - ____________ (наименование соответствующего документа) от _________ № ______;

3. В соответствии с разделом ______ Контракта экспертом (экспертной организацией) - ______________________ (указать наименование эксперта, экспертной организации) проведена экспертиза товара. По результатам экспертизы составлено заключение экспертизы № ___ от _________________ (прилагается к настоящему акту), согласно которому _______________________. (пункт указывается при наличии заключенного контракта на экспертизу)

4. Товар принят в соответствии с действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назаначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбиража при Совете Министров СССР от 25.04.1996 № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

5. Стороны взаимных претензий по качеству, количеству, комплектности и сроку поставки переданного (поставленного) товара претензий не имеют. Поставленный товар соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

от Государственного заказчика от Поставщика

_______________ / ___________ / ____________________ / ________/

«_______» ______________ 20_______ г. «_______» ____________20_______ г.

(дата подписания акта) (дата подписания акта)

М.П. М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными