Тендер - Поставка фейерверков в рамках празднования мероприятия “9 мая”. №243958025

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ ЭА.docx
• ЭД №1. Описание объекта закупки (Техническое задание).docx
• ЭД №2. Обоснование НМЦК.pdf
• ЭД №3. Проект муниципального контракта.doc
• ЭД №4. Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение о проведении электронного аукциона от 13.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000503

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

677911, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомолькая, 20/2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В соответствии с ЭД № 3. Проект муниципального контракта

Требования к гарантии производителя товара

В соответствии с ЭД № 3. Проект муниципального контракта

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с ЭД № 3. Проект муниципального контракта

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 28009.67 56019.34

Итого: 56019.34 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1

ЭД_№1._Описание_объекта_закупки_(Техническое_задание)

Электронный документ №1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными

Описание товара

Характеристики в соответствии с таблицей №1. Спецификация товара.

Товар должен быть новым. Поставщик обязан поставить товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, у которого не меняли составные части.

Исполнитель поставляет товар согласно характеристикам к месту поставки Заказчика.

Место поставки

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Табага, ул, Комсомольская 20/2.

– административное одноэтажное здание.

Срок поставки

С момента заключения контракта в течение 2 календарных дней.

Требования к условиям поставки

• • • Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
    • Наличие сертификата или его копии, заверенную поставщиком или производителем;
    • Товар должен быть промаркирован и соответствовать условиям хранения.

Требования к таре и упаковке

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин и порезов. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Межгосударственный стандарт. Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»

Товар должен поставляться в заводской упаковке, на которой указывается наименование или индекс изделия, номер партии, дата изготовления, наименование или условный индекс организации-изготовителя, количество изделий, срок годности (гарантийный срок), вес, класс опасности и ярлык. Упаковка должна обеспечивать целостность изделия, а также безопасность при хранении, транспортировании, подготовке к использованию. Маркировка на изделиях и на упаковках импортных изделий должна быть на русском языке, содержать сведения об опасных особенностях изделия. Погрузка и разгрузка должны соответствовать требованиям действующих норм. Количество, калибр и наименования пиротехнических изделий должны соответствовать представленным в техническом задании Заказчика.

Требования к безопасности

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 «Межгосударственный стандарт. Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности»

Маркировка должна содержать в себе сведения:

- наименование;

- предупреждение об опасности;

- наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

- обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

- дата окончания срока годности;

- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

- ограничения в отношении условий обращения;

- требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

- инструкция по применению;

- информация о подтверждении соответствия;

- назначение или область применения.

Исполнитель должен иметь на пиротехнические изделия гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензия на продажу пиротехники.

Пиротехнические изделия должны иметь соответствующие сопроводительные документы, необходимые маркировки и инструкции на русском языке, а также наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный срок на оказанные услуги и объем гарантий

Гарантийный срок товара установлен изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке.

В случае обнаружения нарушения целостности упаковки, товар должен быть заменён в 1-дневный срок.

Информация о приложениях

Таблица № 1. Спецификация товара

Таблица №1

Спецификация товара

- Посмотреть таблицу с даннымиЭД_№4._Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_ее_заполнению

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Для участия в открытом аукционе в электронной форме заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подачу заявки обеспечивает оператор электронной площадки (п. 14 Дополнительных требований к операторам электронной площадки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656).

Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

Если предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений). Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании). При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

!!! Только в случае приведения в составе «Описание объекта закупки» (ЭД №1) таблицы «Спецификация товара», участником закупки предоставляются конкретные показатели товара в зависимости от установленных требований в конкретном столбце Неизменяемое значение/Изменяемое значение/Минимальное значение/Максимальное значение/Диапазонное значение:

• установление требования в столбце «Неизменяемое значение» означает, что значение характеристики, указанное заказчиком, не подлежит изменению участником закупки;

• в случае установления требований в столбце «Изменяемое значение», заказчик приводит группу значений, разделяющихся только словом «или», между которыми участнику закупки следует сделать выбор. Участник закупки вправе выбрать более одного значения (группы значений), за исключением, если количество значений, которое следует выбрать определено в этой же ячейке столбца «Изменяемое значение»;

• установление требования в столбце «Минимальное значение» со знаком «≥X» означает, что участник закупки указывает конкретное значение (конкретные значения), которое(ые) больше или равно(ы) заданному заказчиком значения;

• установление требования в столбце «Минимальное значение» со знаком «>X» означает, что участник закупки указывает конкретное значение (конкретные значения), которое(ые) больше заданного заказчиком значение;

• установление требования в столбце «Максимальное значение» со знаком «≤X» означает, что участник закупки указывает конкретное значение (конкретные значения), которое(ые) меньше или равно(ы) заданного заказчиком значения;

• установление требования в столбце «Максимальное значение» со знаком «

• одновременное установление требования в столбцах «Минимальное значение» и «Максимальное значение» означает, что участник закупки указывает конкретное значение в пределах заданных заказчиком значений, в соответствии с приведенными выше обозначениями знаков «≤X», «≥X», « X» в столбцах «Минимальное значение» и «Максимальное значение»,

где X – заданное заказчиком значение.

• установление требования в столбце «Диапазонное значение» означает, что указывается значение показателя только в виде диапазона, включающего в себя значение диапазона, указанного заказчиком.

Заявка не должна содержать слова и знаки: «или», «не должен» (также склонения), «должен» (также склонения), «менее», «более», «не менее», «не более», «шире», «не шире», «уже», «не уже», «от», «до», «меньше», «больше», «не меньше», «не больше», «аналог», «типа», «эквивалент», «min», «max», «±», «≤», «≥», «+», «-», «/», «≈», « » в отношении характеристик товара. Если заявка содержит указанные слова и знаки, неконкретные показатели, то их следует сопровождать словами «неконкретное значение».

При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых показателей закупаемых (поставляемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую товарную позицию, в отношении показателя которой подается предложение. В случае предложения участником закупки товара эквивалентного закупаемому, он должен указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Извещении и указание на товарный знак (при наличии). При этом количество и наименования показателей товаров, содержащиеся в первой части заявки закупки, должны соответствовать количеству и наименованиям показателей товара, установленным в ЭД №1 «Описание объекта закупки (техническое задание)» Извещения.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных определенному виду и порядку закупаемых (используемых) товаров.

Если в Извещении содержится указание на товарный знак, то следует читать со словами «или эквивалент», за исключением, если закупается оригинальный товар, о чем указывается Извещении

рекомендуемая форма

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ*

- Посмотреть таблицу с данными

*Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Извещении, и указание на товарный знак (при наличии), указываются в составе первой части заявки только при наличии в ЭД №1 «Описание объекта закупки» в таблице «Спецификация товара».

*При подаче заявки участником предоставляются сведения по конкретным показателям товара (ов) только по установленным в отношении показателей товара (в столбцах таблицы «Спецификация товара» требованиям заказчиком в ЭД №1 «Описание объекта закупки» в таблице «Спецификация товара».

%88%87%82%85%99%85%8d%88%85_%9d%80

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

«Администрация села Табага»

МКУ ГО «город Якутск»

______________ /В.К.Паланычка/

"____" _________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №____

о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение муниципального контракта на поставку фейерверков в рамках празднования мероприятия “9 мая”.

г. Якутск

2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с даннымиЭД_№3._Проект_муниципального_контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на поставку фейерверков в рамках празднования мероприятия “9 мая”.

- Посмотреть таблицу с данными

«Администрация села Табага» муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Паланычка Виктории Константиновны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и _________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (протокол ________________ от «___»______ ____ г. №____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Термины и их толкование

В рамках настоящего Контракта, дополнительных соглашений и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, Стороны, принимают следующие термины и их толкование:

«Муниципальный контракт» - гражданско-правовой договор, предметом которого является поставка товара, который заключен от имени ГО «город Якутск» муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;

«Муниципальный заказчик» - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

«Эксперт, экспертная организация» - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

«Предмет Контракта» - поставка товара согласно условиям настоящего Контракта;

«Цена контракта» – денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Поставщику в порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом;

«Отдельный этап исполнения контракта»- часть обязательства поставщика в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара;

«Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение» - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренныестатьей 26 настоящего Федерального закона;

«Документ о приемке» - подписанный уполномоченными представителями Поставщика, Заказчика документ сдачи-приемки товара;

«Гарантийный срок» – период времени, в который Поставщик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества поставленного товара, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту;

«Дефект» (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки) – каждое отдельное несоответствие товара установленным требованиям и условиям Контракта, технической документации, технических регламентов, нормативно-правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе поставки товара, а также в течение гарантийного срока;

«Представитель Поставщика (Заказчика)» – лицо, уполномоченное Поставщиком (Заказчиком) на совершение от его имени действий в соответствии с настоящим Контрактом. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

«Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки поставляемого товара;

«Обязательства, не имеющие стоимостного выражения» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом.

«Обязательства, имеющие стоимостное выражение» - факты неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком любых обязательств, предусмотренных Контрактом, имеющих денежную стоимость, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе: за нарушение сроков начала, окончания и некачественную поставку товаров, не в соответствии с техническим регламентам и иными нормативно-правовыми актами и контрактными условиями; непредставления исполнительной документации, в том числе сертификатов, технических паспортов, и других документов, удостоверяющих качество товаров, конструкций и деталей.

При толковании настоящего Контракта, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию, опыт и добросовестность Поставщика и привлеченных им субпоставщиков.

Предмет Контракта

Поставщик обязуется передать Заказчику фейерверки в рамках празднования мероприятия “9 мая” в количестве и ассортименте, указанные в приложении № 1 к Контракту («Спецификация поставляемых товаров»), и в соответствии с приложением №3 к Контракту («Техническое задание»), являющиеся неотъемлемой частью Контракта (далее – товар, товары), в обусловленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется оплатить товары в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РС(Я), г.Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская 20/2

При поставке товара Поставщик обязан: произвести доставку, разгрузку товара.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Цена контракта и порядок оплаты

Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, (в том числе НДС – _____ процентов, _______ (______) рублей ___ (___) копеек) / 3.1. Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, (без НДС) (далее – Цена Контракта), является твердой и не подлежит изменению в течение срока исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров по Контракту.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных, транспортные расходы, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара, включены в Цену Контракта.

Источник финансирования: бюджет городского округа «город Якутск»

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 16 Контракта. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Авансирование не предусмотрено.

3.10. Заказчик оплачивает поставщику, цену за поставленные товары в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления цены контракта на банковский счет поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 16 контракта, за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами настоящего контракта документа о приемке и товарно-транспортных накладных, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Сумма подлежащей уплате уменьшается заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Срок и условия поставки

В рамках исполнения Контракта поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

Одновременно с заключением Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу места доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РС(Я), г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская 20/2 в течение 2 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

Поставщик до осуществления поставки Товара в место доставки направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара.

Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Приемка товара

Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов):

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- документацию, предусмотренную производителем на данный вид товара, а именно технический паспорт и/или инструкцию по эксплуатации и др., на русском языке или имеющими перевод на русский язык;

г) проверку по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По решению Заказчика для приемки товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке товара Заказчик/приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Поставщик в течение 3 (трех) дней с момента поставки товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (здесь можно перечислить все документы, которые Поставщик должен приложить к документу о приемке). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае получения в соответствии с пп. 2 п. 5.5 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

Права и обязанности сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

Заказчик обязан:

Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.

При обнаружении Заказчиком несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик вправе:

Требовать подписания в соответствии с п. 5.5 настоящего Контракта Заказчиком документа о приемке товаров по Контракту.

Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Контракта.

Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

Поставщик обязан:

Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 1 дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

Представить Заказчику счет для оплаты не позднее 2 (двух) календарных дней со дня подписанного обеими Сторонами документа о приемке товара.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

• 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
• 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
• 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

• 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
• 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
• 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
• Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
• Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
• Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта

Требование об обеспечении исполнения контракта не установлено.

Гарантии

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям Контракта, изложенным в «Техническом задании» (приложение № 3 к Контракту).

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в «Спецификации» (приложение № 1 к Контракту), «Техническом задании» (приложение № 3 к Контракту) и исчисляется с момента подписания документа о приемке товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставщик обязан осуществить гарантийное обслуживание в следующих случаях (гарантийные случаи):

- неисправности упаковки;

- неисправности товара;

Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено в течение 3 (календарных, рабочих) дней с момента получения. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику. Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требование по обеспечению гарантийных обязательств не установлено.

Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней.

11.5 В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

11.6 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

Порядок расторжения Контракта

Контракт может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в том числе по следующим основаниям:
• В случае осуществления поставки товаров ненадлежащего качества (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный разумный срок;
• В случае нарушения сроков поставки товаров / этапов поставки;
• В случае осуществления поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик не выполнил в установленный заказчиком разумный срок требования о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
• В случае отказа Поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему.

Заказчик не вправе принять решение об одностороннем отказе в случае, если обстоятельства, предусмотренные пунктом 12.2 наступили по вине заказчика.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта.

Заказчик обязан расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения закупки, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

Установления факта предоставления независимой гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Установления факта проведения ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренномКодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Наличия у Поставщика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наличие у Поставщика закупки -физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Наличие у Поставщика закупки -юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у Поставщика закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

Наличие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Поставщиком. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Поставщик закупки является офшорной компанией, имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Поставщик закупки является иностранным агентом;

Наличие у Поставщика закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

В случае отказа Поставщика исполнить обязательства по контракту.

Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям, при условии, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:

В случае непередачи или передачи заказчиком непригодных или недоброкачественных материалов, оборудования, документации или переданной для переработки (обработки) вещи, необходимых для исполнения обязательств по контракту, поставщику;

В случае совершения заказчиком действий, которые препятствуют либо создают невозможность исполнения Поставщиком обязательств по контракту в установленный срок;

В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате товаров.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи, при которых одна из сторон вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.12. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Срок действия, порядок изменения Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 г.

Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного впункте 13.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:

При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В иных случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По контрактам, заключенным до 1 января 2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе на основании решения местной администрации при осуществлении муниципальных нужд.

13.4. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Уведомления Заказчику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта необходимо направлять на адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Уведомления Поставщику о нарушениях каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта необходимо направлять на адрес электронной почты: _________________________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 14.1 и 14.2 настоящего Контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 14.3 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.

Прочие условия

Подписывая настоящий Контракт, Поставщик подтверждает, что:

Поставщик полностью понимает и осознает характер и количество поставляемого товара и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить поставка товара, в том числе: расположением оснащаемого объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, оборудования, механизмов, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на поставку товара и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с поставкой товара.

Поставщик получил и изучил все материалы, связанные с заключением Контракта, включая все приложения к нему, и получил информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество поставляемого товара, в полном объеме. Поставщик признает правильность и достаточность цены, предусмотренной Контрактом, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, разрешение, которых необходимо для надлежащей поставки. Соответственно, Поставщик не претендует ни на какие – либо дополнительные платежи по указанному в Контракте количеству товара, а также не освобождается ни от каких – либо обязательств и/ или ответственности, по причине его недостаточной информированности, за исключением согласованных с Заказчиком дополнительного количества товара, оформленного в соответствующей письменной форме предусмотренной условиями Контракта.

Никакая поставка, работа (иные обязательства) осуществляемая Поставщиком, не является приоритетной в ущерб поставке Товара по настоящему Контракту.

Уступка требований по Контракту не допускается.

Контракт, приложения к нему и все документы, имеющие к ним отношение должны быть составлены на русском языке.

Настоящий Контракт заключен в электронной форме через функционал единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Приложения к контракту:

Приложение № 1. «Спецификация»;

Приложение № 2. «График поставки»;

Приложение № 3. «Техническое задание»;

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

Форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

Форма

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

- Посмотреть таблицу с данными

ЭД_№2._Обоснование_НМЦК

муниципальное кrвенное }чреждение

городского округа

сород Якугск>

куораттаа5ы уокуругун

сэлиэнньэтин дьаhалтато>

муниципtшьнай xaahъlнa тэрилтэтэ

ул. Комсом ол ьская,2012,с.Т аб ага, Республика Саха (Якут ия),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть| l

тел./факс (4I t 2) 40 -В▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьB,E-mail : mо_tа baga(2rrrail. гu

ГРКЦ НБ Республики

Caxcr (Якутия) Банка России

ИНН/КПП 14З513545з/14З▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБик▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к03> апреля2O2З года

Протокол обоснования начаJIьной (максимальной) цены контракта на

поставку фейерверков в рамках празднования мероприя-гия"9 мая",

комиссия в составе:

1.Паланычка

2. Парникова

В.К, - председатель

Е,А. - член комиссии

3, Сергеева Е.Н. - член комиссии

обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены

контракта: метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения и

обоснования начаJIьной (максимальной) цены контракта.

заказчик для обоснования цены использовал коммерческие предложения поставщиков.

этого

Заказчиком было направлено 5 (пять) запросов на предоставление коммерческих

щля

предложений потенциальным поставщикам. В ответ были получены 3 (три) коммерческих

предложения:

1. Коммерческое предложение от 03.04.2023 г.

2. Коммерческое предложение от 03.04.2023 г,

3. Коммерческое предлояtение от 03.04,2023 г,

в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен,

используемых в расчете HMIfK, rсоэффициент вариации определен следующим образом:

't/- о

где:

*100

V - коэффициент вариации;

среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара,

n - количество значений, используемых в расчете.

работы, услуги;

flля расчета среднеквадратичного отклонения и коэффиuиента вариации необходимо

посчитать среднее значение цены, полученной из анализа ценовой информации по каждой

позиции.

* Расчет начальной (максимальной)

цены контракта производится по формуле:

нмцк

чпп

- L* Iп,*цi=

!_1

f

и-НМI_|ср.ед,

:_а

где:

НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен

ч - количество (объем) услуги;

п - количество значений, используемых в расчете;

(ана-шиза рынка);

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен

товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта (Таблица 1):

Jt

наименовани

пl

е

объе

Ед.

изм

Источни

к1

м

Щена за

п

1 куб

2

1

2

фейерверко

в в рамках

празднован

ия

мероприяти

я"9 мая",

1

к2

L{eHa за

1

4

з

поставка

Источни

Шт.

куб

5

25700,0

з0000,0

0

0

Источни

к3

I_(eHa

1

Средня

Коэффицие

Сумма,

я цена

FIT

(руб,)

(руб.)

за

вариации,

куб

,7

6

2вз29,00

28009,6

в

7,74

1

-

4

4

1. Среднее значение цеFIы, полученной из анализа ценовой

(руб.)

1. 1. (25700,00+30000,00+28З29,00)/3:28009,67

Zi,,=,(ц

9

56019,з

56019,з

итого

2. Рассчитываем среднее квадратичное

О/о

информации :

откло[Iение:

)

Подставив значения u борrупу мы, получаем следующее среднеквадратичное отклонение:

1.1. о:2|6'7,7|З

3. Коэффициент вариации:

V

о

=

1.1

.

V:

*100

(2| 67 ,'l |▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67)

*

|ООО/о:7 ,7 4

Значение коэффициента вариации менее ЗЗОА, следовательно, совокупность цен

принимается однородной.

НЦМК : (28009,б7*2) :5661 9,34 рублей.

_

1.

Председатель:

2.

Членыкомиссии]

Парникова Е,А,

3.

Члены комиссии:

Сергеева Е.Н.

Паланычка В.К.