Тендер - Поставка Сорбента Ирвелен-М (М) марка-1, в рамках реализации проекта М-12 №240192230

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 2._Обязательные_п._для_включения_в_Договоры.docx
• Анкета_участника.docx
• Договор___Без_графика___с_22.02.2022.docx
• Документы_для_заключния_договора.docx
• Информация_для_участника.docx
• Котировочная_спецификация_АМБП_000111.xls
• Согласие_с_договором.docx

Уважаемый участник!

Просим Вас предоставить ценовое предложение согласно приложенной спецификации

Уточнения по материалам:

Сорбент Ирвелен-М (М) марка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг

Уточнения по адресу доставки: Владимирская область, Петушинский район, д. Старое Аннино. Штаб строительства ЕЗК М▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькм

Условия поставки: В коммерческом предложении нужно указать условия оплаты и сроки поставки

Коммерческое предложение на поставку материала, прошу направить в виде заполненной спецификации в 2-х форматах- excel и pdf с печатью и подписью ответственного лица с указанием контактов.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Общие сведения о компании и руководстве:

- Посмотреть таблицу с данными

История компании и производственная деятельность:

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения об имуществе и финансовом состоянии компании:

- Посмотреть таблицу с данными

Участник гарантирует достоверность представленных данных.

- Посмотреть таблицу с данными

БЛАНК УЧАСТНИКА

Приложение № ___ к Письму о подаче оферты

Исх. № ____________ от _____________

Претендент на участие в конкурентной процедуре по выбору контрагента для заключения договора по лоту________________________________________________

______________________________________________________________________

(указать наименование организации-претендента, адрес местонахождения)

Письмо о согласии с проектом договора и его принятии

(Указать наименование организации-претендента), далее именуемый «Претендент», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, настоящим письмом полностью соглашается с проектом договора, входящего в состав конкурсной документации, по всем его условиям.

Претендент также согласен с тем, что он участвует в конкурентной процедуре только на условиях безусловного принятия проекта договора в редакции, представленной в составе конкурсной документации.

В случае признания Претендента победителем конкурентной процедуры, Претендент обязуется безоговорочно и безусловно подписать проект договора в представленной редакции.

________________________(должность) __________________________ ФИО

М.П.

Номер договора должен включать идентификатор в следующем формате:

Договор №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0319Р0А0002/__________ либо ____________/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0319Р0А0002

г. Москва «_____» ___________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-Автомагистраль» (ООО «СТГ-Автомагистраль»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель / Поставщик / Субподрядчик», в лице Генерального директора Коваленко Григория Анатольевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и

______________________

В раздел «Предмет договора» обязательно включать сл. пункт:

Настоящий Договор заключен в рамках исполнения Договора № ДСиР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 22.09.2020 г. на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»), заключенного между АО «Стройтрансгаз» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», а также заключенного между ООО «СТГ-Автомагистраль» и АО «Стройтрансгаз» Договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0319Р0А0002/46-183АМ от 11.12.2020 г..

Раздел договора по сдаче работ, оплате дополнить сл. пунктом:

Исполнитель / Поставщик / Субподрядчик обязуется указывать через знак «/» в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0319P0A0002.

Обязательное условие для возможности оплаты аванса ООО «СТГ-Автомагистраль» открытие контрагентом счета в УФК (включается в договор в случае авансирования) (заполняется с учетом названия сторон Договора):

4.1.1. Для получения предварительных платежей Исполнитель / Поставщик / Субподрядчик обязуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций со средствами организаций, не являющимися участниками бюджетного процесса в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

4.1.2. Все правовые и финансовые риски, связанные с не открытием отдельного лицевого счета, а также с обслуживанием открытого лицевого счёта Поставщика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием платежей по настоящему Договору несёт Поставщик.

4.1.3. Поставщик обязуется соблюдать требования действующего законодательства, а также соблюдать требования действующих правил казначейского сопровождения, в отношении денежных средств, получаемых от Покупателя по Договору на лицевой счет, открытый в территориальном органе федерального казначейства.

4.1.4. Поставщик не вправе перечислять целевые средства:

• в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
• в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
• на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
• оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных правилах казначейского сопровождения);
• оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
• возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
• оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
• на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
  • Поставщик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Договора, либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном действующим законодательством.
  • Поставщик обязуется представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, а также предоставить сведения о привлекаемых Поставщиком в рамках исполнения обязательств по Договору в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Для договоров подряда:

• • Сумма выданного авансового платежа Субподрядчику учитывается (погашается) при промежуточных расчётах за выполненные и принятые объёмы работ, оформленные актом по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, путём вычетов 30% (тридцати процентов) от стоимости выполненных Поставщиком работ из сумм очередных платежей, причитающихся Поставщику за выполненные в отчетный период работы. Сумма погашенной части авансового платежа отражается в справке по форме КС-3 отдельной строкой.

Реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными ДОГОВОР ПОСТАВКИ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьV110322Р040002/___________________________

г. Москва «___»__________20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-Автомагистраль» (ООО «СТГ-Автомагистраль»), в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице Генерального директора Коваленко Григория Анатольевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, продукцию производственно-технического назначения, именуемую в дальнейшем «товар», в номенклатуре, количестве, по ценам, условиям и срокам согласно спецификациям к настоящему Договору.

На основании и во исполнение настоящего Договора Сторонами могут быть оформлены как одна спецификация на поставку товара, так и несколько спецификаций на поставку нескольких партий различного товара.

Настоящий Договор заключен в рамках исполнения Договора № ДСиР▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от 22.09.2020 г. на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»), заключенного между АО «Стройтрансгаз» и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», а также заключенного между ООО «СТГ-Автомагистраль» и АО «Стройтрансгаз» Договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьV110322Р040002/46-183АМ от 11.12.2020 г..

Качество и приемка товара

Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать ГОСТам, отраслевым стандартам и подтверждаться сертификатом (паспортом) предприятия-изготовителя.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем или в спецификации (что больше).

Приемка товара по качеству осуществляется Покупателем в месте получения товара, не позднее 10 календарных дней с момента его получения.

Для обеспечения своевременной и правильной приемки товара по качеству Поставщик обязан одновременно с отгрузкой товара передать Покупателю надлежащим образом оформленные товарно-транспортные накладные по установленной форме, а также документы, удостоверяющие качество товара.

• Если (при обнаружении несоответствия качества поступившего товара требованиям стандартов, технических условий, договору либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара) по действующему законодательству имеются основания для замены товара или его доработки, то Стороны составляют двухсторонний Акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке ТМЦ (форма ТОРГ-2). Дефектный товар подлежит замене или доработке в течение _____ дней от даты составления Акта.
• Приемка товара по количеству осуществляется Покупателем в момент получения товара от грузоперевозчика.
• Приемка товара производится уполномоченными лицами Покупателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.
• Приемка товара по количеству производится по сопроводительным документам Поставщика, перечисленным в п. 3.2 настоящего Договора и оформляется подписанием товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). В случае отсутствия некоторых из указанных документов составляется акт о фактическом наличии и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
• Если при приемке товара будет выявлена недостача товара против данных, указанных в транспортных и сопроводительных документах, Покупатель обязан приостановить приемку, известить Поставщика телеграммой (факсом, электронной почтой) о недостаче и вызвать его представителя для удостоверения факта недостачи и составления об этом двухстороннего акта недостачи. При неявке представителя Поставщика в установленный в таком извещении срок, акт недостачи составляется Покупателем в одностороннем порядке лицами, участвовавшими в приемке товара по количеству и комплектности, и утверждается уполномоченным лицом Покупателя не позднее, чем на следующий день после составления акта недостачи.

Условия поставки товара

Поставка товара осуществляется на условиях доставки товара Поставщиком до места поставки (назначения), указанного в соответствующей спецификации.

Партия товара в пределах общего количества и сроков поставки, указанного в соответствующей спецификации, должна иметь следующие сопроводительные документы:

• товарно-транспортная накладная,
• товарная накладная (форма ТОРГ-12) или УПД,
• спецификация (упаковочный лист),
• паспорт качества.
• Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате отгрузки и реквизитах транспорта в течение 2-х дней от даты передачи соответствующей партии товара грузоперевозчику по телеграфу, факсу или электронной связи.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю в момент поставки товара. Моментом поставки является момент передачи товара от Поставщика Покупателю в месте поставки (пункт 3.1. выше), подписания накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.
• Поставщик в момент поставки товара обязан передать Покупателю оригиналы следующих документов:
• товарно-транспортную накладную,
• товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД с обязательным указанием номера договора, номера товарно-транспортной накладной, а также иных обязательных реквизитов, предусмотренных унифицированной формой,
• счет-фактуру.
• Досрочная поставка допускается по предварительному согласию Покупателя.

Условия оплаты товара

Общая стоимость поставляемого по Договору товара (цена Договора), включая транспортные расходы, составляет ___________________ (____________________) руб., в том числе НДС 20 %.

Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам и в порядке, указанным в соответствующей спецификации. Изменение цены Договора возможно путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.

Для получения предоплаты (если предоплата предусмотрена условиями настоящего Договора) Поставщик обязуется открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций со средствами организаций, не являющимися участниками бюджетного процесса в течение 15 дней с момента заключения настоящего Договора.

При наличии предоплаты Поставщик обязан направить Покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в сроки, установленные законодательством РФ.

В связи с установлением у Покупателя единого платежного дня – четверг, настоящим Стороны согласовали, что все платежи, причитающиеся Поставщику по условиям настоящего Договора, будут осуществляться в четверг, следующий за последним днем срока платежа, и это не будет являться нарушением срока оплаты.

Поставщик обязуется соблюдать требования действующего законодательства, а также соблюдать требования действующих правил казначейского сопровождения, в отношении денежных средств, получаемых от Покупателя по Договору на лицевой счет, открытый в территориальном органе федерального казначейства.

Поставщик не вправе перечислять целевые средства:

• в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
• в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
• на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
• оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
• оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных правилах казначейского сопровождения);
• оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
• возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
• оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
• на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
• Поставщик обязуется указывать в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, условие о необходимости открытия лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства по месту открытия лицевых счетов.
• Поставщик обязуется вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения договора, либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном действующим законодательством.
• Поставщик обязуется представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств, а также предоставить сведения о привлекаемых поставщиках в рамках исполнения обязательств по Договору в территориальный орган Федерального казначейства по месту открытия лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.
• Поставщик обязуется указывать через знак «/» в договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным казначейством –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьV110322Р040002.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,04% от стоимости соответствующей спецификации за каждый день просрочки.

В случае нарушения Поставщиком установленного настоящим Договором срока открытия счета в территориальном органе федерального казначейства, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате Поставщику поставленного товара (исключая случаи форс-мажора), на сумму такого денежного обязательства, просроченного исполнением, начисляется исключительная неустойка в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы просроченной задолженности.

В случае несоблюдения Поставщиком сроков поставки товара, в отношении которого Поставщику была выплачена предоплата, на сумму предоплаты начисляется процент в размере 16% (шестнадцать процентов) годовых начиная с даты выплаты предоплаты и по дату надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по поставке.

В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, несвоевременного их предоставления, а также по иным причинам, приведшим по вине Поставщика к отказу в возмещении суммы НДС налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Стороны настоящим согласовали, что к денежным обязательствам Сторон друг перед другом, возникшим из настоящего Договора, не применяются правила о начислении процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, если иное не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон.

В случае предъявления к Покупателю со стороны Федеральной налоговой службы РФ или иного уполномоченного государственного органа требований в отношении любых:

• неуплаченных и/или неудержанных сумм налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей;
• штрафов или пени за нарушение налогового законодательства и/или за несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин, взносов и аналогичных платежей;
• налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с корректировкой ранее заявленной налоговой базы и/или суммы налоговых вычетов по НДС и/или затрат, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль,

в каждом случае основания для которых возникли в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить потери Покупателя в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере суммы, подлежащей выплате Покупателем в бюджетную систему Российской Федерации и/или на которую была скорректирована налоговая база / уменьшены налоговые вычеты по НДС и/или затраты, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (далее – Потери).

• Поставщик подтверждает Покупателю, что заверения об обстоятельствах, указанные в пунктах 8.3. – 8.5 Договора, являются достоверными, полными и соответствующими действительности на дату заключения настоящего Договора. В случае недостоверности, неполноты или несоответствия действительности какого-либо заверений об обстоятельствах, указанных в пунктах 8.3. – 8.5. Договора и/или в случае нарушения какого-либо из указанных в пункте 10.5. – 10.6. обязательств, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (далее – Неустойка) в размере соответствующих требований со стороны Федеральной налоговой службы РФ или иного уполномоченного государственного органа в отношении:
• неуплаченных и/или неудержанных сумм налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей;
• штрафов или пени за нарушение налогового законодательства и/или за несвоевременную уплату налогов, сборов, пошлин, взносов и аналогичных платежей;
• налогов, сборов, взносов, пошлин и аналогичных платежей, обязанность по уплате которых возникла в связи с корректировкой ранее заявленной налоговой базы и/или суммы налоговых вычетов по НДС и/или затрат, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
• Покупатель вправе по своему выбору:
• в одностороннем порядке удержать (зачесть) Потери и/или Неустойку из подлежащей оплате Поставщику стоимости товара, или
• потребовать от Поставщика возмещения Потерь и/или уплаты Неустойки, при этом Поставщик обязуется возместить Потери и/или уплатить Неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования о возмещении Потерь и/или уплаты Неустойки. Настоящим Поставщик выражает свое согласие на проведение Покупателем такого удержания (зачета).

Форс-мажор

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

Сторона, испытывающая влияние обстоятельств форс-мажора, должна известить другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней о наступлении или прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово–Промышленной Палатой РФ, если эти обстоятельства возникнут на территории РФ.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующие выполнению любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, превысят 1 (один) месяц, Стороны принимают совместное решение об изменении сроков и других условий настоящего Договора или его расторжении.

Разрешение споров

7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним подлежат обязательному предварительному разрешению в претензионном порядке. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана вначале заявить соответствующую письменную претензию нарушившей стороне. При неурегулировании претензии в течение 30 календарных дней со дня ее заявления Сторона, считающая свои права нарушенными, передает спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Датой заявления претензии является дата почтового штемпеля (иной почтовой отметки) о вручении соответствующего отправления адресату, а в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в Договоре или возврату почтового отправления по иной причине в связи с невозможностью доставки или вручения – дата, указанная в почтовой квитанции соответствующего почтового отправления.

Заверения об обстоятельствах

Настоящим Стороны при заключении Договора дают друг другу заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения, исполнения и/или прекращения Договора, о том, что:

• являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами;
• деятельность не приостановлена и иным образом не ограничена, Стороны обладают полной правосубъектностью и вправе вступать в договорные правоотношения на общих основаниях;
• Сторонами, каждой в отдельности, получены все необходимые корпоративные разрешения, согласования и одобрения, необходимые для заключения и исполнения данного Договора;
• представители Сторон обладают законными полномочиями на совершение данного Договора;
• предмет настоящего Договор является обычной хозяйственной деятельностью каждой из Сторон;
• предмет договора не составляет крупную сделку для каждой из Сторон, а если и составляет таковую, то Стороны получили или находятся в стадии получения (и в таковом не будет отказано) всех необходимых корпоративных решений;
• данный Договор не являет собой сделку с заинтересованностью, а если и составляет таковую, то Стороны получили или находятся в стадии получения (и в таковом не будет отказано) всех необходимых корпоративных решений;
• Стороны обладают всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками и свидетельствами для исполнения обязательств по настоящему Договору;
• финансовое состояние каждой из Сторон является устойчивым, стабильным и у каждой из Сторон отсутствуют признаки недостаточности имущества или неплатежеспособности.
• Настоящим Поставщик заверяет и гарантирует, что товар:
• не является предметом спора, залога, сервитута;
• не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц;
• надлежащим образом оформлен и не имеет ограничений для свободного гражданского оборота;
• Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы достоверная налоговая, бухгалтерская и иная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Все операции Поставщика по продаже товара Покупателю, а также по покупке товара у своих поставщиков (если применимо), достоверно и надлежащим образом отражены в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.
• Все сведения Поставщика, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, являются достоверными.
• При выявлении недостоверности вышеизложенных заверений Сторона, недостоверность сведений которой выявлена, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

Расторжение договора

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения любой спецификации известив об этом Поставщика не позднее, чем за 5 дней до срока поставки, предусмотренного соответствующей спецификацией.

С момента извещения обязательства Сторон по поставке прекращаются, и Стороны обязаны в кратчайшие сроки принять взаимоприемлемое решение о судьбе товара и распределении возможных убытков, вызванных односторонним отказом от исполнения спецификации.

• В случае не поставки Поставщиком товара в сроки, предусмотренные в соответствующей спецификации, и/или поставки товара ненадлежащего качества, а равно поставки товара без соответствующих документов, подтверждающих качество товара, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, при этом, Поставщик обязан возместить понесенные Покупателем убытки.
• Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в уведомлении не указана иная дата.

Прочие условия

Стороны настоящим согласовали, что исполнение настоящего Договора будет осуществляться надлежащим образом уполномоченными (приказы, доверенности) представителями Сторон. Сторона, имеющая сомнения в полномочиях представителя второй Стороны, вправе запросить документы, удостоверяющий личность представителя и его полномочия. В таком случае срок исполнении соответствующих обязательств увеличивается соразмерно времени, необходимому для выполнения такого запроса.

Уступка права (требования) к Покупателю без его предварительного согласования запрещена. Поставщик обязуется предварительно согласовать с Покупателем уступку права требования. Согласованию подлежит уступаемая сумма для исключения споров о действительности уступки. Уступка возможна на основе акта сверки взаиморасчетов на дату уступки с четким и однозначным определением (идентификацией) уступаемого требования (дата возникновения, основание возникновения, размер, вид требования).

Уступка права на получение неденежного исполнения запрещена.

В случае нарушения Поставщиком положений настоящего Договора об уступке прав требования Поставщик обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 20 % от уступленного требования.

Поставщик обязуется уплачивать все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также вести и своевременно подавать в налоговые и иные государственные органы достоверную налоговую, бухгалтерскую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется достоверно и надлежащим образом отразить все операции Поставщика по продаже товара Покупателю, а также по покупке товара у своих поставщиков (если применимо), в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать (зачесть) сумму неустойки (пени, штрафы), установленную настоящим Договором, из подлежащей оплате Поставщику стоимости товара с последующим письменным уведомлением Поставщика об этом. В этом случае оплата Поставщику товара осуществляется путем выплаты ему суммы, уменьшенной на сумму неустойки. В случае если сумма неустойки превышает стоимость товара, либо удержание невозможно по причине отсутствия поставленного товара, не взысканную сумму неустойки Поставщик перечисляет на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента письменного требования Покупателя.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор (исключая односторонний отказ) осуществляется исключительно посредством заключения единого документа – дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Настоящий Договор подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор (исключая односторонний отказ и другие случаи, установленные настоящим Договором) осуществляется исключительно посредством заключения одного документа – дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Стороны допускают возможность заключения настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему посредством обмена скан-образом (в формате pdf) одного соответствующего документа с отображением в нем подписей и печатей Сторон.

Оформление первичных учетных документов для целей бухгалтерского и налогового учета осуществляется на бумажном носителе.

Приложения

Приложение №1. Спецификация №1.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными