Тендер - Мыло туалетное жидкое Наличие антибактериального компонента Нет Наличие ароматической отдушки Нет №272737132

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта[20].doc
• обоснование_НМЦК_304_литра.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 16.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000152

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга / Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0) / муниципальный округ Гавань,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Большой ВО, 85

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 0.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 16.05.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОКРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ БОЛЬШОЙ

В.О., Д.85,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

16.05.2024

План-график

14.05.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} КОНТРАКТ №_______

г. Санкт-Петербург «____» __________ 20__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница» (СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Бахолдиной Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (___________указывается сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в порядке ч. 12 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

Поставщик обязуется передавать в собственность Заказчика, а Заказчик принимать и оплачивать мыло туалетное жидкое (далее «Товар»), согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

Поставки Товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, состав которых (по ассортименту, количеству) определяется согласно Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

Настоящий Контракт заключен по итогам осуществления закупки товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (Извещение № _____ от «___» ________ 20__ г., Протокол подведения итогов определения поставщика № _____ от «___» ________ 20__ г.).

Идентификационный код закупки: ____________________________________

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ____________ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __ % – ________ (_____________________) рублей ____ копеек.

Источник финансирования за счет внебюджетных средств

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, доставки, таможенные пошлины и сборы, налоги, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы, которые Поставщик понесет при исполнении настоящего контракта. 1

2.3.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

2.4. В случае нарушения Поставщиком условий контракта Заказчик вправе осуществить оплату по контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за поставленный товар, уменьшенной на сумму неустойки (штрафы, пени).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара на основании Заявки Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке в ЕИС.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Сроки и условия поставки

4.1. Поставщик обязан своим транспортом доставлять Товар по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 85 (далее - Место доставки) по рабочим дням в часы работы склада с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов., а также осуществлять своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы.

Срок поставки – 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика.

Стороны признают, что направленные по средству факсимильной связи и электронной почты Заказчика на осуществление поставок приравниваются к заявкам, направленным почтовой связью. Номер факса / адрес электронной почты для направления заявок указан в разделе 12 настоящего Контракта.

4.2. Поставка осуществляется во взаимосогласованные сроки. О дате поставки Поставщик письменно извещает Заказчика за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

4.3. Приемка товара оформляется путем подписания обеими сторонами электронного документа о приемке в ЕИС.

4.4. Переход на Заказчика риска случайной гибели или случайного повреждения Товара происходит после подписания Заказчиком электронного документа о приемке в ЕИС.

4.5. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.6. Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности – не менее 12 месяцев.

5. Требования к товару

5.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства, спецификации и условиям настоящего Контракта, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия, декларацией или иным документом, подтверждающим качество данного Товара, Поставщик передает Заказчику техническую документацию на Товар на русском языке содержащую в том числе дату выпуска (изготовления) товара. Дата изготовления может быть указана также в техническом или заводском паспорте, этикетках, наклейках на Товар или другом документе.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5.3. Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Оформление и обмен документами о приемке Товара осуществляется сторонами в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (на сайте https://zakupki.gov.ru).

6.2. Результат исполнения обязательств принимается в следующем порядке:

6.2.1. Поставщик не ранее чем за 1 рабочий день и не позднее даты фактической поставки товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает в ЕИС документ о приемке 2 на основании информации, содержащейся в сведениях о настоящем контракте, а также информации единого реестра участников закупок.

Вместе с электронным документом о приёмке Поставщик с использованием ЕИС предоставляет копии документов, указанных в пункте 5.1. Контракта.

Электронный документ о приемке должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.2.2. При передаче Заказчику Товара Поставщик одновременно передает документы, предусмотренные п. 5.1. Контракта.

6.2.3. Электронный документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе, автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику электронного документа о приёмке подписанного Поставщиком, считается дата размещения в такого документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.2.4. Заказчик осуществляет приёмку Товара по количеству путём подписания товарной накладной в день фактической поставки товара. Фактической датой поставки Товара считается дата указанная Заказчиком в товарной накладной.

6.2.5. В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке, в соответствии с пунктом 6.2.3. настоящего Контракта, но не ранее фактической даты поставки товара, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия Товара и предоставленных отчетных документов требованиям и условиям настоящего Контракта.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчика своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций срок приемки товара продлевается на срок проведения такой экспертизы.

По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту Заказчик составляет экспертное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара.

6.2.6. В течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приёмке в соответствии с пунктом 6.2.3. настоящего Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) при отсутствии замечаний к предоставленным документам и отсутствии недостатков к Товару подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе электронный акт;

б) при наличии замечаний к предоставленным документам и недостатков к Товару формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания электронного документа о приёмке с указанием причин такого отказа с приложением скана мотивированного отказа от приемки Товара на бумажном носителе.

6.2.7. Электронный документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приёмке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе Заказчиком направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику электронного документа о приёмке или мотивированного отказа от подписания электронного документа о приёмке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом электронного документа о приёмке или мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.2.8. В случае получения в соответствии с пунктом 6.2.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания электронного документа о приёмке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок, указанный в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику электронный документ о приемке.

В случае невозможности устранить замечания в срок, указанный Заказчиком, Поставщик возмещает Заказчику расходы, понесенные в результате устранения нарушений.

6.2.9. Если Поставщик не согласен с отказом от приемки Товара, то Поставщик осуществляет обжалование решения заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта, оповестив Заказчика в ЕИС о намерении обжаловать отказ от приемки Товара.

6.2.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе электронного документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.2.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим Контрактом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного электронного акта.

Срок, необходимый для внесения исправлений в электронный документ о приемке не включается в срок приемки товара Заказчиком.

6.2.12. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком электронный документ о приёмки является основанием для оплаты.

6.3. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

6.4.Заказчик вправе после приемки товара, провести исследования товара на соответствие требованиям контракта.

6.5. В случае получения Заказчиком по результатам таких исследований заключения о несоответствии товара требованиям контракта, технических регламентов, и/или нормативно-правовых актов, регулирующих качество, безопасность соответствующего товара, Заказчик вправе требовать возврата стоимости всей партии поставленного недоброкачественного товара или замены товара на товар надлежащего качества и возмещения стоимости проведения таких исследований.

6.6. Поставщик обязан в срок, указанный в претензии Заказчика, исполнить соответствующее требование Заказчика.

6.7. Если в течение срока действия контракта Заказчиком будет неоднократно получены заключения о несоответствии товара требованиям контракта, технических регламентов, и/или нормативно-правовых актов, регулирующих качество, безопасность соответствующего товара, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.9. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие ее использование по прямому назначению) или товар в таре, поврежденной во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ Заказчиком не принимается и считается не поставленным.

6.10. Товар, поставленный в транспортной не промаркированной упаковке, Заказчиком не принимается, и считается не поставленным.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта уменьшают цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

7.2. При исполнении контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Поставщику для уведомления.

7.5. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Заказчиком Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Заказчику для уведомления.

7.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару, Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.8. По соглашению сторон возможно на основании пункта 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 3 .

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.6. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.

9. обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Контракта обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта, обмен претензиями осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

10.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Срок действия КОНТРАКТА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 г. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по нему.

11.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Контракта, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.3. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, оно вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в порядке, совершенном законодательством. В случае внесения изменений в настоящий Контракт, стороны подписывают Дополнительное соглашение посредством функционала электронной площадки усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и Поставщика.

11.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий.

Переписка сторон в ходе исполнения контракта, не связанная с применением мер ответственности, осуществляется сторонами по адресам сторон, в том числе, адресам электронной почты, указанным в разделе 12 настоящего контракта.

11.6. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

12. Юридические адреса и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______

от «____» _________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Указывается по каждой позиции спецификации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира

- Посмотреть таблицу с данными

^ Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

^ В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке Товара (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).

^ Применяется, в случае если источником финансирования по контракту являются средства, предусмотренные в п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со ст. 22 Закона и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ № 567), начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения следующего метода:

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Заказчиком было проведено исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих его потребностям.

Заказчик направил запросы о предоставлении ценовой информации семи участникам рынка, обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе. Запросы содержали сопоставимые условия исполнения контракта.

Ответы за запрос были получены от 3 Поставщиков.

Расчет произведен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом № 567 по формуле:

Где: НМЦК рын – НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги предложенная участниками рынка.

- Посмотреть таблицу с данными

Для формирования цены контракта используется Российский рубль.

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть EZTP20 Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Мыло туалетное жидкое ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть EP▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 1 15.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:11:35 (MSK+00:00) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5T09:11:35+03:00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭППИ ДЕЙ ПЛЮС" BAC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD5E-442D-9FD4-7FBB697A9945 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Мыло туалетное жидкое 112 Литр;^кубический дециметр admitted 1 ET44 Установлено 1 TR442 Установлено 1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть GXPhY7bvieqELRraFXkQROqdvo5rLC94axf1G2qtgXc= Протокол подведения итогов по закупке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьx Файл сформирован и добавлен автоматически 6D▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA196B75D485C▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьD0ED13721 85.143.176.75