Тендер - Приобретение стандартных образцов ГСО 8363-2003 №306859036

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Приложение_№_2_к_запросу_ТКП._Заявка_на_внесение_нового_контрагента_в_ЕОС-Закупки

Приложение № 2

к запросу ТКП

«Заявка на внесение нового контрагента в систему ЕОС-Закупки»

- Посмотреть таблицу с данными

Должность _____________ФИО

М.П.

Приложение_№_3_к_запросу_ТКП_для_закупки_МТРиО._Форма_ТКП - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_запросу_ТКП_для_закупки_МТРиО._Образец_ответа

Приложение № 1

к запросу ТКП

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый Максим Станиславович!

В ответ на Ваше письмо «О запросе ТКП» предоставляем вам технико-коммерческое предложение и сообщаем о готовности___________ (полное наименование контрагента) поставки продукции согласно запроса ТКП.

Приложения:

Приложение №1 «Технико-коммерческое предложение» на __л. в 1 экз.

Приложение №2 «Заявка на создание нового контрагента через систему SAP» на 1 л в 1 экз.

Приложение №3 «Подтверждение заключения договора».

Должность ФИО

Том 2. Техническая часть/ТЗ ГСО

Приложение №1 к Спецификации

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: Стандартный образец ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с данными Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Товар должен соответствовать параметрам, прописанным в данном техническом задании

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предъявляются

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предъявляются

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предъявляются

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предъявляются

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Не предъявляются

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Комплект поставки:

-закись-окись урана ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

-паспорт ГСО;

-паспорт на комплект источников;

-протокол измерений;

-паспорт безопасности вещества (материала).

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

В соответствии с подразделом 4.1. данного ТЗ

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Товар упакован в стеклянные флаконы, герметично закрытые пробками и за вальцованные металлическими колпачками. Каждый флакон опломбирован индикаторной пломбой, номера пломб отображены в паспорте на комплект источников. При транспортировании экземпляры СО должны упаковываться в опломбированный, сертифицированный транспортный контейнер.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ - Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ - Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

Информирую Вас о том, что у АО «Хиагда» на 2025 год существует запланированная к приобретению потребность в стандартных образцах ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (в соответствии с приложенным проектом договора).

На основании этого прошу Вас предоставить в наш адрес технико-коммерческое предложение (ТКП) о возможности удовлетворения вышеуказанной потребности с учетом следующих условий:

Срок поставки товара: в соответствии с условиями проекта договора.

Условия доставки/поставки: в соответствии с условиями проекта договора.

Условия платежей: в соответствии с условиями проекта договора.

Ответ должен содержать:

• подтверждение возможности исполнения договора;
• цену единицы товара и общую цену договора на условиях, указанных в запросе, с учетом двух вариантов условий оплаты;
• указание на производителя, марку/модель, каталожный номер и технические характеристики продукции.

Цена предложения должна включать в себя: стоимость поставки с учетом всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в том числе с четким указанием наличия/отсутствия НДС в составе стоимости предложения, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также прочие сопутствующие затраты.

Дополнительно для МТРиО указываются требования к комплектации МТРиО, предусмотренные техническими спецификациями, техническим заданием, исходными техническими требованиями, исходными данными для проектирования, разработки рабочей документацией (с разделением на базовую и дополнительную комплектацию) и т.п.

В предложении должен быть обязательно указан срок действия предлагаемой цены.

Проведение процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств у заказчика.

ТКП должно отражать возможность исполнения контрагентом всех пунктов проекта договора и технической части настоящего запроса ТКП, а также содержать детализацию цены с указанием единичных расценок по предлагаемым товарам.

Предложения прошу направлять не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса в сканированном виде с подписью руководителя и печатью организации на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, продублировать на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Надеюсь на скорейший ответ.

- Посмотреть таблицу с данными

Подопригора Марина Владимировна

+7 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 139

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с даннымиТом 1 часть 3. Проект договора/Договора поставки ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР № ___________

поставки

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и

________________________________ (______________), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке стандартных образцов ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в количестве _____ г (продукция).

Срок поставки Образцов по настоящему договору – в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Поставщик имеет право на досрочную отгрузку образцов.

Поставщик гарантирует, что поставляемые им в рамках настоящего Договора Образцы принадлежат ему на законных основаниях, находятся в законном обороте, не состоят в залоге и под арестом, а также свободны от требований, претензий и прав третьих лиц, как на промышленную, так и на интеллектуальную собственность.

Стандартные образцы поставляются в виде радиоактивного вещества (РВ).

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

За поставку Образцов Покупатель перечисляет Поставщику в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) ______________, в том числе НДС 20% - _________________. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

В стоимость поставляемых Образцов включается: стоимость продукции, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи по исполнению Договора.

Оплата Товара Покупателем по настоящему Договору производится строго в соответствии с Приложением №1 Договора (Протокол согласования договорной цены) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика, за фактически поставленную продукцию, на основании подписанных сторонами товарных накладных, выставленных Поставщиком счета, счет - фактуры, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания товарных накладных.

Оформление документов (счет, счет-фактура и товарная накладная) должно производиться в соответствии со ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. В счет - фактуре и товарной накладной раздел «Наименование» заполняется в соответствии с Приложение№1 (Протокол согласования договорной цены). Датой оплаты Стороны считают дату поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И СДАЧИ ОБРАЗЦА

Покупателю передаются стандартные образцы ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в количестве _____ г, с приложением паспорта и инструкции по применению.

Покупатель в течение 5 рабочих дней с момента приемки продукции возвращает оформленную товарную накладную (форма № Торг-12) с указанием даты приемки и расшифровкой подписи по e-mail: _________, а затем почтовым отправлением заказным письмом.

Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру в течение 5 дней после получения оформленной товарной накладной и отправляет Покупателю по e-mail: ___________ и с сопроводительным письмом почтой.

Условия доставки: самовывоз Покупателем со склада Поставщика по адресу: ________. О готовности образцов к отправке Поставщик сообщает по телефону _______.

Право собственности на поставляемые Образцы переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания накладной (форма Торг-12) уполномоченным представителем Покупателя, действующим на основании доверенности.

Поставка Образцов без документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

Особые условия поставки – стандартные образцы поставляются поставщиком при наличии у Покупателя и Поставщика лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на право обращения и транспортировки радиоактивных веществ.

Поставка стандартных образцов осуществляется по заказ-заявке (рекомендуемая форма указана в ОСПОРБ-99/2010 приложение № 2). Заказчик направляет Поставщику 2 экземпляра заказ-заявки по электронной почте (____) и заказным письмом по почте РФ.

УПАКОВКА

Поставщик упаковывает готовые Образцы в сертифицированный транспортный упаковочный комплект типа УКТ-М.

Упаковка продукции должна отвечать требованиям действующих «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СанПин 2.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть».

Поставка Образцов осуществляется в сертифицированном транспортно-упаковочном контейнере УКТ-М типа «А» Поставщика.

Транспортный упаковочный комплект с поролоновыми вкладышами является собственностью Поставщика и подлежит срочному возврату в исправном состоянии.

Возврат упаковочного комплекта типа УКТ-М, являющегося собственностью Поставщика, осуществляется Покупателем за свой счет не позже 1 месяца с момента поступления образцов на склад Покупателя.

В случае поломки или потери сертифицированного транспортно-упаковочного комплекта типа УКТ-М Покупатель возмещает Поставщику убытки по ремонту или изготовлению, сертификации нового контейнера по представленным документам

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ОБРАЗЦА

Приемка образцов по качеству осуществляется на складе Покупателя в соответствии с инструкцией «Порядок приемки продукции производственно-технического назначения и ТНП по качеству», утвержденной постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 №П-7 (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Госарбитража СССР от 14.11.74 № 98).

Приемка образцов по количеству осуществляется Покупателем в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.07.1965 № П-6.

В случае последующей продажи продукции Покупателем непосредственному пользователю (в дальнейшем – «Пользователь») в ненарушенной упаковке (таре) Поставщика проверка продукции по качеству осуществляется Пользователем в срок и в порядке, предусмотренном соответствующим договором, что предоставляет Покупателю право предъявления (переадресовки) Поставщику претензии (рекламации) Пользователя в 10 (десяти) дневный срок с момента ее получения или предъявления Поставщику в тот же срок собственной претензии (рекламации), основанной на претензии (рекламации) Пользователя. Претензии (рекламации) Покупателя или переадресованные им претензии (рекламации) Пользователя должны быть рассмотрены Поставщиком в 10-дневный срок.

Образцы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна документацию на стандартные образцы: паспорту или свидетельству о метрологической аттестации и инструкции по применению.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны, несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

В случае нарушения сроков оплаты Покупателем, установленных п. 2.3 настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных Образцов за каждый день просрочки.

В случае несвоевременной поставки Образца Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленных Образцов за каждый календарный день просрочки.

В случае если Поставщик поставил Образец, который не соответствует условиям Договора, требованиям нормативной документации и качество Образца не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить его Образцом надлежащего качества соответствующих Договору в течение 60 дней с момента получения претензии.

Дефектный Образец будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектной части, оплачиваются Поставщиком. Поставщик в течение 14 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Продукцию ненадлежащего качества качественной, а также доукомплектовать некомплектную Продукцию либо заменить ее комплектной, или в трехдневный срок с даты письменного требования Покупателя об отказе от Договора вернуть денежные средства, уплаченный за некачественную Продукцию. Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной Продукции на ответственное хранение, ее реализацией или возвратом Поставщику, заменой ее на Продукцию надлежащего качества и комплектности, вывозом/ввозом с/на территории(ю) Покупателя, включая транспортные расходы, несет Поставщик.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора.

8. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать в претензионном порядке.

8.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

8.4. При невозможности урегулирования споров, разногласий и требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в претензионном порядке они подлежат разрешению путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщика: _________

Покупателя: ______________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

8.5. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1 Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2 Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Информация, относящаяся к договору, не является конфиденциальной.

10.2 ________ вправе передать сведения, касающиеся настоящего договора в _______ с гарантией сохранения конфиденциальности и обеспечения защиты от несанкционированного доступа без предварительного согласия контрагента.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1 Поставщик гарантирует, что на дату заключения Договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров или иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, уставом юридического лица.

11.2 В случае изменения юридического адреса, реквизитов или обслуживающего банка, стороны обязаны уведомить об этом друг друга.

11.3 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.4 Настоящий договор, все изменения к нему, спецификации, переданные посредством факсимильной, электронной связи, имеют юридическую силу ту же, что и документы, подписанные собственноручно. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, переданные посредством факсимильной, электронной связи, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста. Обмен подлинными экземплярами документов обязателен.

11.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны дают свое согласие на передачу информации и документации (в том числе первичных учетных документов), полученной Сторонами в связи с исполнением Договора, а также копии Договора, в Многофункциональный общий центр обслуживания (МФ ОЦО) АО «Гринатом», который на профессиональной и долгосрочной основе оказывает Сторонам услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.

12.2. Стороны согласовали условие о том, что оформления дополнительных письменных согласований и разрешений для передачи Сторонами информации и документации (в том числе, первичных учетных документов) в АО «Гринатом» не требуется.

12.3. Стороны гарантируют друг другу и несут полную ответственность за полноту, точность и актуализацию предоставленной в Единой отраслевой системе управления нормативно-справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

12.4 В случае невыполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Покупатель имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.

12.5 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим в соответствии с Договором.

12.6 Покупатель обязан представлять подписанный акт сверки расчетов (далее – акт сверки) (Приложение № 3), составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.

12.7 Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Покупателя подписанный протокол разногласии.

12.8 Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству работ по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством работ;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения Договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству работ по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством работ;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком работ по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора. Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним».

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1 Договор действует с момента заключения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2 По согласованию Сторон, оформленному письменно, срок действия настоящего договора может быть изменен.

13.3 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

13.3.1 по письменному соглашению сторон;

13.3.2 по требованию одной из сторон по решению суда:

• при существенном нарушении договора другой стороной;
• в случае если на момент действия договора поставщик (исполнитель, подрядчик) внесен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

13.4 В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, информация о поставщике (исполнителе, подрядчике) заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1 К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 - Протокол соглашения о договорной цене;

- приложение № 2 - Спецификация;

- приложение № 3 – Акт сверки расчетов;

- приложение № 4 – Заказ – заявка.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______________

от _______2025г

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене

по поставке стандартных образцов ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Покупателя – ________________________________, и от лица Поставщика – директор научно-исследовательского метрологического отделения Горшкова Владимира Борисовича, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору в сумме: ______________________________, в том числе НДС 20% - ____________________.

В том числе:

ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – ______ рублей, в т. ч. НДС 20 % – ______ рублей

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов платежей между Поставщиком и Покупателем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № __________от_________2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору № ________________

от ________2025г.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ___

(форма)

г. ____________. « » 20 г.

Между _______________________________и _______________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на « » 20 г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована.

Приложение № 4

к договору № ________________

от ________2025г.

- Посмотреть таблицу с данными

Регистрационный номер организации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7198

Наименование и почтовый адрес поставщика:

Наименование и почтовый адрес заказчика: _____________________________

Наименование организации, для которой производится заказ: ______________

Предмет заказа: стандартный образец состава закиси-окиси урана (уран общий) ГСО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в количестве 20 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого Комплект из двух источников общей активностью: 2,138E+05 Бк

Примечания: Пробы передаются по Договору № …_________________

Гарантия оплаты: без оплаты__________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Учетные отметки о реализации заказа-заявки (при разовых поставках)

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнено в 4 экз.:

Экз.№ 1 и 2 – поставщику;

Экз.№ 3 –органу госсанэпиднадзора;

Экз.№ 4 – заказчику

Том 1 часть 3. Проект договора/Приложение № 1 Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиТом 1 часть 3. Проект договора/Приложение № 2. Форма представления информации - Посмотреть таблицу с даннымиТом 1 часть 3. Проект договора/Приложение № 3. Форма акта сверки взаиморасчетов

Приложение № 3 к Договору

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными