Тендер - Поставка хозяйственных товаров (батареек, помп механических для бутылей, чистящего средства) №318826677

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПРОЕКТ_Контракт_Поставка_батареек_и_помп[1].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров (батареек, помп механических для бутылей, чистящего средства) для нужд ГБДОУ детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2066

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров (батареек, помп механических для бутылей, чистящего средства) для нужд ГБДОУ детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров (батареек, помп механических для бутылей, чистящего средства) для нужд ГБДОУ детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 01.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:36

Срок завершения подачи оферт: 02.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:36

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 102, корп. 2, строение 1 196233, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.29, корп.4, стр.1 196233, Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 97, корп. 4, стр. 1

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с Контрактом.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА">ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Космонавтов, Д. 102 К. 2 СТР. 1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, ДОМ 102/КОРПУС 2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2448

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Лопакова

Имя Елена

Отчество Борисовна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

контракт № 45/__-2025

Поставка хозяйственных товаров (батареек, помп механических для бутылей, чистящего средства) для нужд ГБДОУ детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Кватернюк Елены Владимировны, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________ (_________________________), именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о ниже следующем:

1. Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется по заданию «Заказчика» поставить хозяйственные товары для нужд ГБДОУ детский сад № 45 Московского района Санкт-Петербурга (далее Товар), а «Заказчик» принять эти услуги и оплатить их стоимость.

1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость Товара предусмотрены Расчетом стоимости поставки товара. (Приложение №1) и Техническими характеристиками товара (Приложение №2)

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1. Стоимость Товара составляет: ___________ (__________), НДС___/НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11, гл. 26.2, п.2, ч.2 Налогового Кодекса РФ (применение упрощенной системы налогообложения).

2.2. Стоимость Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, размещению в местах хранения Заказчика, упаковке, маркировке, сертификации, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не более пятнадцати дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную на поставленный Товар.

2.6. Стоимость Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара.

3. Срок (период) поставки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет, разгружает и размещает Товар в местах, указанных Заказчиком.

3.2. Срок поставки: 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Дата и время доставки должны быть согласованы не позднее 1 (одного) дня до начала отгрузки (передачи) Товара

3.3 Поставка Товара осуществляется по рабочим дням с 09.00 до 17.00 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.00 час.).

3.4 Адрес доставки:

196158, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 102, корп. 2, строение 1

196233, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.29, корп.4, стр.1

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 97, корп. 4, стр. 1

4. Срок действия Контракта

4.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его Сторонами по «31» декабря 2025 года.

4.2. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

5. Порядок поставки и приемки Товара

5.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, размещение в местах, указанных Заказчиком.

5.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки.

5.3. Поставщик вместе с товаром предоставляет следующие документы:

а) Акт приемки-передачи товара

б). Товарная накладная

в). Счёт

г). копии регистрационных удостоверений на Товар, заверенные в установленном законом порядке ;

д) копии сертификатов и/или деклараций соответствия на Товар, заверенные в установленном законом порядке;

е) копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар, выданных Роспотребнадзором, заверенные в установленном законом порядке.

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки Товара Заказчик обязан проверить количество, комплектность, объем, качество и соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в Приложении к настоящему Контракту, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, сроку поставки Товара, а также иных требований, предъявляемых к Товарам подобного рода.

5.5. Поставщик вправе направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.6. Порядок осуществления приемки:

5.6.1. При отсутствии замечаний у приемочной комиссии к поставленному Товару, акт приемки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

5.6.2. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, Заказчик оформляет соответствующий акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе уполномоченного представителя Поставщика от подписания акта, в акт вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

5.6.3. После устранения Поставщиком выявленных недостатков, проводится повторная приемка Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком надлежащего Товара.

При повторном выявлении отступлений от Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается членами приемочной комиссии и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Поставщика, в заключение вносится соответствующая запись, удостоверяемая подписями членов приемочной комиссии.

В случае отказа Заказчика от приемки Товара по основаниям, указанным в пункте 5.6.3. Контракта, оплата за поставленный Товар не производится.

5.7. Поставщик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки Товара своими силами и за свой счет. Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков Товара не освобождает Поставщика от уплаты неустойки.

5.8. В случае отказа от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

5.9. Товар считается поставленным со дня подписания Сторонами акта приемки Товара.

5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки Товара и утверждения его Заказчиком.

5.11. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.

6. Качество Товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в Приложении к настоящему Контракту, а также всем действующим стандартам и ГОСТам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве и происхождении Товара.

6.3. Срок годности поставленного товара – не менее 18 месяцев с момента подписания соответствующего документа о приемке Товара.

6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.1. Осуществить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. Проконтролировать срок поставки Товара.

7.1.3. В случае подписания акта приёмки Товара произвести оплату поставленного Товара.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по Контракту.

7.2.2. По согласованию с Поставщиком при возникновении потребности увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При поставке дополнительного количества Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товаров, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

7.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:

7.3.1. Осуществить поставку Товара Заказчику с характеристиками и в количестве, предусмотренными Приложением к Контракту, в сроки, согласно разделу 4 настоящего Контракта, по адресу Заказчика, указанному в пункте 1.2. Контракта.

7.3.2. За свой счет и своими силами произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этажи в соответствии с указаниями Заказчика, а также своевременный вывоз упаковочной тары.

7.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности при осуществлении поставки Товара.

7.3.4. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Сторонами и утверждения его Заказчиком.

7.3.5. Устранить выявленные недостатки поставляемого Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.6. При осуществлении поставки соблюдать требования законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей природной среды.

7.3.7. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы в комплекте с заверенными копиями сертификатов соответствия на Товары.

7.3.8. Приступить к исполнению Контракта и завершить его исполнение в установленные Контрактом сроки.

7.3.9. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения взятых на себя обязательств после подписания Сторонами акта приемки Товара и утверждения его Заказчиком.

8. Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.3 – 8.6 Контракта): 10 процентов цены контракта

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 3 процента цены контракта (этапа);

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей;

8.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей;

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.13. Указанная в настоящем разделе пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки товаров, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

11.3. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

11.4.1. При выявлении существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.4.2. При неоднократном и/или существенным нарушении сроков поставки Товара.

11.5. В случае принятия одной из сторон решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств, эта сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия данного решения, направляет другой стороне соответствующее письменное уведомление. Надлежащим уведомлением считается уведомление, направленное одним из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение стороной, направившей уведомление, подтверждения о его вручении другой стороне.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении стороне Контракта данного уведомления или дата получения стороной, направившей уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке информации об отсутствии другой стороны по адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения соответствующих подтверждения или информации, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (если Заказчик проводил экспертизу). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 13.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

13.5. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

12. Антикоррупционная оговорка

2.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения

14.1. Приложение №1 к Контракту: «Перечень и стоимость поставляемого Товара».

14.2. Приложение № 2 к Контракту: «Технические характеристики товара».

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту № 45/___-2025

от «__» декабря 2025 г.

Перечень и стоимость поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту № 45/__-2025

от «___» декабря 2025 г.

Технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными