Тендер - поставка строительных материалов №271158199

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя Тех.задание_на_строительные_материалы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор КОГОБУ СШ

с. Ошлань Богородского района

______________В.А. Зашихин

Техническое задание на поставку строительных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: КОГОБУ СШ с. Ошлань Богородского района

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, Богородский район, с. Хороши, ул. Молодежная, д.1 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Доставка по указанному адресу.

Способ определения поставщика: закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок поставки товара: в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта.

Порядок оплаты: Оплата поставляемого Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной. Основанием для платы является счет (счет-фактура при наличии) и накладная Поставщика.

строительные_материалы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} КОНТРАКТ №_

на поставку строительных материалов для нужд

КОГОБУ СШ с. Ошлань Богородского района

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

с. Ошлань "__" апреля 2024 года

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с. Ошлань Богородского района", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Зашихина Владимира Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, далее именуемые «стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта
1.1 Предметом настоящего Контракта является поставка строительных материалов (далее - товар) Заказчику за счет средств областного бюджета на 2024 год.
1.2. Срок поставки: в течение 2 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.
1.3. Наименование, количество и технические характеристики товара определяются в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к настоящему Контракту).

Цена контракта
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________ (________________) рублей ___ копеек, НДС нет.
2.2. В цену настоящего Контракта включаются: стоимость товара, упаковки, хранения, страхования, уплату всех видов установленных налогов, включая НДС, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с данной поставкой.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменению не подлежит.

Порядок расчетов
3.1. Заказчик производит оплату стоимости фактически поставленных товаров.
3.2. Форма оплаты безналичная. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в течение 10 рабочих дней с момента выставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры и товарной накладной, подписанной представителями Заказчика.
3.3. Все платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязуется:
а) передать товар, свободный от любых прав третьих лиц, Заказчику;
б) гарантировать качество поставленного товара;
в) предоставить в полном объеме документацию, сертификаты на товар;
г)осуществлять гарантийное обслуживание (ремонт) поставленного товара, включая при необходимости его замену.
4.2. Поставщик вправе требовать оплаты за поставленный по настоящему Контракту товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4.3. Заказчик обязуется:
а) принять поставленный товар по качеству и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
б) оплатить стоимость поставленного товара согласно разделу 3 настоящего Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
а) требовать передачи недопоставленного товара при недопоставке;
б) осуществлять контроль за выполнением Поставщиком условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, не вмешиваясь в его оперативно - хозяйственную деятельность.

Порядок поставки и приемки
5.1. . Товар поставляется Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта путем доставки в помещение Заказчика по адресу: Кировская область, Богородский район, с. Хороши, ул. Молодежная, д.1 в сроки, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта.
5.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
по количеству, качеству и комплектности - в соответствии с условиями настоящего Контракта, что подтверждается датой и подписью представителя Заказчика на товарной накладной. Обязанность по подготовке товарной накладной на товар возлагается на Поставщика.
5.3. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:
- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, предусмотренные пунктом 6.4. раздела 6 настоящего Государственного контракта.
В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

Качество и гарантии
6.1. Товар должен быть новым, свободным от любых прав третьих лиц на него.
6.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ Р, ТУ, принятых для данного вида Товара.
6.3. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивающую сохранность Товара при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.
6.4. При поставке Товара поставщик предоставляет исполнительную документацию, паспорта и сертификаты на Товар (копии сертификатов соответствия Товара требованиям ГОСТ Р на всю продукцию, подлежащую обязательной сертификации, копии санитарно-эпидемиологических заключений на всю продукцию, подлежащую санитарно-эпидемиологической экспертизе).
6.5. Товар, не соответствующий требованиям и характеристикам, указанным в Спецификации, считается не поставленным.
6.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества, соответствующий настоящему Контракту. Замена должна быть произведена не позднее 5 рабочих дней.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.

7.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени) Государственный заказчик вправе направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензионное письмо с требованием уплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

7.6. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Государственный заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), которые приняты Государственным заказчиком, или направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Уплата неустойки по настоящему Контракту не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения выявленных нарушений.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, забастовки, вступление в силу законодательных и иных актов, прямо или косвенно запрещающих или препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Контракту, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

8.2. Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана в письменной форме известить об этом другую Сторону в течение 5 дней с момента их наступления. Факт, время наступления и продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть документально подтверждены.

9. Разрешение спорных вопросов

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок для переговоров - 10 рабочих дней.

9.2. В случае недостижения соглашения между Сторонами, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.Срок действия Контракта, расторжение

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует по 31 декабря 2024 года включительно, а в части финансовых обязательств до полного исполнения.

10.2. Контракт может быть изменен в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. Прочие условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, за исключением изменений банковских реквизитов сторон, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3.Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

11.4. Об изменении адреса и (или) банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в 3-хдневный срок со дня изменения.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Банковские реквизиты и адреса сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту

от «__» апреля 2024 №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму: _________ (_____________________) рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными