Тендер - Поставка моющих средств №307646223

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Смоленская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.08.2025 по 26.08.2025Место предоставления документации:г.Смоленск, ул.Крупской, д.28Порядок предоставления документации:Носит информационный характерОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 1._Извещение

Утверждаю

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России

И.о ректора _____________ Абросимов С.Ю.

_____ _____________ 2025 год

М.П.

Извещение

о проведении закупки согласно нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1. Техническое задание

Прилагается в виде отдельного файла

Приложение № 2. Обоснование цены договора

Прилагается в виде отдельного файла

Приложение № 3. Проект Договора

Прилагается в виде отдельного файла

2._Техническое_задание_на_моющие_Общ№3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств (Общежитие: №2, №3, №4), гараж 1-го учебного корпуса.

II-е полугодие 2025г.

Наименование объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Подготовил:

- Посмотреть таблицу с данными4._Проект_договора_v2

Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР №_____

на поставку моющих средств

г. Смоленск «___»______________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________, действующего на основании ________ , с одной стороны, и _________________________________ (______________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденным 28.12.2018 г. (с изменениями от 29.06.2021 г., 13.07.2021 г., 30.08.2022 г., 17.12.2024г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключается с единственным поставщиком на поставку моющих средств (далее – товар).

1.2. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2), прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении).

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет _______________ (__________________) рублей __ коп., в том числе НДС __ %, что составляет________ (_____________________) рублей __ коп.

Цена Договора включает все обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением им обязательств по Договору, включая расходы на упаковку, доставку и прочее.

2.2. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2.4. и разделом 10 настоящего Договора.

2.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и полученного от Поставщика счета, счёта-фактуры.

2.4. Размер суммы, подлежащей уплате, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

2.6. Финансирование осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.7. Поставка считается оплаченной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком, является российский рубль. Официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, при оплате Договора не применяется.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Выполнить в полном объеме все принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.2. Произвести прием товара по качеству, объему и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Требовать оплаты поставленного товара в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Поставщик обязуется:

3.4.1. Поставить товар в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3.4.2. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Договора.

3.4.3. Производить замену некачественного товара в согласованные с Заказчиком сроки. Расходы, связанные с заменой товара, несет Поставщик.

3.4.4. Осуществить доставку, погрузо-разгрузочные работы, в помещения, указанные Заказчиком.

ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1 Поставка товара осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Договора в Общежитие №3 ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д.28. Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время поставки.

4.2. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика.

4.3. Приемка поставляемого товара осуществляется по месту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки, включает в себя следующие этапы:

- внешний осмотр, проверка на отсутствие внешних повреждений, наличие маркировки и исправности тары;

- проверка наличия сопроводительных документов, перечисленных в п. 4.4, настоящего Договора

- проверка соответствия поставляемого товара содержанию сопроводительных документов, а также на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании (Приложении № 1), прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, нормативным документам, стандартам, техническим условиям и другим нормативно-техническим документам, действующих на территории РФ.

4.4. При передаче товара Заказчику Поставщик предоставляет следующие документы: счёт (один экземпляр), подписанную со стороны Поставщика товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (два экземпляра), счёт-фактуру (один экземпляр) и иные необходимые документы.

4.5. Заказчик подписывает документы, указанные в пункте 4.4 настоящего Договора, по итогам приемки товара при наличии всех сопроводительных документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара.

4.6. В случае наличия недостатков Заказчик направляет Поставщику документ о наличии недостатков (претензию, акт, уведомление), в котором описывается наличие недостатков и (или) приглашает Поставщика для составления совместного акта. При неявке Поставщика для составления акта Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Поставщику. Поставщик обязан устранить нарушения, в указанные Заказчиком в претензии (акте, уведомлении) сроки.

Поставщик обязан заменить (доукомплектовать) товар, не принятый Заказчиком, в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующих требований.

Если Поставщик не выполнит требования Заказчика о замене (доукомплектовании) товара, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, а Поставщик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки.

4.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

4.8. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

4.9. Заказчик вправе осуществлять экспертизу поставляемого товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Заказчику. Заказчик вправе привлекать для экспертизы внешних экспертов.

4.10. Товар считается принятым с момента подписания Заказчиком сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество товара и соблюдение надлежащих условий его хранения до передачи Заказчику.

5.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или иным обязательным требованиям, предъявляемым к конкретному виду товара. Товар должен сопровождаться документами, установленными для данного вида товара, подтверждающими качество товара, иметь соответствующие разрешительные документы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид товара должен сопровождаться данными документами.

5.3. При обнаружении недостатков в товаре в процессе его использования Заказчиком, Заказчик должен в разумные сроки сообщить о выявленных недостатках Поставщику для устранения недостатков.

5.4. Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с документацией изготовителя, но не может быть менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ -12 или универсального передаточного документа Сторонами.

5.5. При замене товара и его комплектующих гарантийный срок исчисляется заново с даты подписания соответствующего акта Сторонами.

5.6. В случае наступления гарантийного случая устранение недостатков производится Поставщиком в сроки, указанные в уведомлении о наступлении гарантийного случая.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком последнему начисляется неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим Договором. Размер неустойки составляет 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. При просрочке Поставщиком исполнения обязательства Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим Договором. Размер неустойки составляет 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

6.7. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением поставляемого товара и (или) отправлением их не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки товара или несоблюдения инструкции по их перевозке.

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.9. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые включают, но не ограничиваются: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями.

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде с приложением документов, выданных компетентным органом, известить другую Сторону в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.

7.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора, Сторона не освобождается от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему Договору.

7.4. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, наступившие в период просрочки.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «30» октября 2025 г., а в части гарантийных и финансовых обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

• Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
• В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны).

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

9.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.3 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Смоленской области.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному соглашению Сторон в рамках действующего законодательства.

10.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

1) цену:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

2) по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором:

- в одностороннем порядке;

- по соглашению сторон;

- на основании решения суда.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все уведомления и сообщения в рамках действия (исполнения) настоящего Договора направляются по электронной почте, указанной в Договоре, по средствам факсимильной связи считаются полученными адресатом в день их направления, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в день их вручения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента отправления, а также нарочным уведомлением, в день его вручения.

11.3. Уведомления и сообщения будут иметь юридическую силу и считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены способом, указанным в п.11.2 настоящего Договора.

11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями Техническое задание (Приложение № 1) и Спецификация (Приложение № 2).

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № _____

от «____» ____________2025 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору № _____

от «___»____________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

3._ОБОСНОВАНИЕ_ЦЕНЫ_ДОГОВОРА - Посмотреть таблицу с данными