Тендер - поставка комплекта сочетания проволоки с флюсом на Машзал по ТЗ 640.1-25 №304747747

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

проект_договора_с_отлагательными

Договор поставкИ №____

- Посмотреть таблицу с данными

____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Кривченко Андрея Александровича, действующего на основании доверенности №ВФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 22.08.2024, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:security

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В порядке и на условиях, установленных в Договоре, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется его принять и оплатить обусловленную Договором денежную сумму.

Наименование, количество, цена, ассортимент, иные характеристики Товара, условия доставки, место поставки, наименование и адрес Грузополучателя определяются Сторонами в Спецификации (Спецификациях), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Товар должен соответствовать действующим государственным отраслевым стандартам и техническим условиям (далее по тексту – ГОСТ и ТУ), иным обязательным требованиям, конструкторской документации и чертежам, техническому заданию, а также иным требованиям, приведенным в Спецификации.

Товар, поставляемый по Договору, должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и (или) не изготовленным с использованием из бывших в употреблении и (или) восстановленных материалов (узлов, компонентов).

Товар, поставляемый по Договору, приобретается для нужд филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее:

«Аудит обеспечения качества» - документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам.

«ВК» - процедура Входного Контроля Покупателя (филиала Покупателя).

«Грузополучатель» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза.

«Дата отгрузки» - дата приёмки Грузовых мест первым перевозчиком Поставщика, подтвержденная товарно-транспортной накладной, свидетельствующая о принятии им Товара к перевозке в указанную дату.

«Дата поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара» - дата, определяемая в соответствии с п.4.4., 4.5. Договора.

Декларация на товары (ДТ) - документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

«Дефект» - несоответствия в Товаре установленным требованиям.

«Качество» – степень соответствия Товара, работ, процессов, требованиям, установленным Договором, законодательством, технической документацией и/или нормативно-технической документацией, в том числе в сфере ядерной безопасности, требованиям, предъявляемым к подобного рода Товару, а также, без исключения для указанного выше, пригодность Товара для целей, прямо или косвенно предусмотренных Договором, а при отсутствии указаний относительно такого назначения – соответствие своему обычному назначению.

Коносамент ((Bill of Lading) -документ, выдаваемый перевозчиком груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержащий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю.

«Место поставки» - место, определенное сторонами в пунктах 4.4., 4.5. Договора и/или в Спецификации к Договору.

Сертификат происхождения товара - документ определенной формы, свидетельствующий о происхождении товара и выданный уполномоченным государственным органом или уполномоченной организацией страны (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны) происхождения товара.

«Товар» - Оборудование, изделие, материал, полуфабрикат, комплектующее изделие, заготовка или поковка, как определено в Приложении №1 к Договору, соответствующее требованиям, определенным Договором, и поставляемое Поставщиком Покупателю на условиях и в сроки, установленные Договором.

«Товарная накладная» – товарная накладная ТОРГ-12 по форме, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998, или по форме Приложения №__ к настоящему Договору в случае заключения Договора в валюте, отличной от российского рубля.

Товарно-транспортная накладная - товарно-транспортная накладная по форме 1-Т или железнодорожная накладная или иной документ подтверждающий транспортировку Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Субпоставщик/соисполнитель» - организация, привлекаемая Поставщиком к выполнению части его обязательств по исполнению условий договора.

«УКД» - универсальный корректировочный документ.

Транспортные документы:

автомобильные перевозки - товарно-транспортная, либо транспортная накладная, международная товарно-транспортная накладная (CMR);

железнодорожные перевозки – ж/д накладная;

авиа перевозки - авиагрузовая накладная (Airway bill);

морские перевозки - коносамент (Bill of Lading), фрахтовый/ грузовой билет (паромы).

• «УПД» - универсальный передаточный документ, применяемый при расчетах по налогу на добавленную стоимость и первичный учетный документ о передаче товаров (услуг), в результате которого изменяется финансовое состояние передающей и принимающей стороны, основанного на форме счета-фактуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, по форме приведенной в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, согласованном с Минфином России и с учетом действующих на дату выставления документа изменений.
• «УКЭП» - усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица.
• CMR - международная товарно-транспортная накладная CMR (фр. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route — Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом) — транспортный документ, который, по сути, подтверждает наличие договора об автодорожной перевозке грузов.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена Товара (единицы Товара) определяется Сторонами в Спецификации(ях). Цена Товара является твердой и после подписания соответствующей Спецификации изменению не подлежит, если стороны не договорятся об ином.

Цена Договора (Общая стоимость Договора) складывается из Общей стоимости Товара (единиц Товара), указанной в Спецификации(ях).

Цена Товара и Цена Договора включает в себя вознаграждение, все и любые затраты и расходы Поставщика в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: расходы, связанные с изготовлением и поставкой Товара, выполнением требований по обеспечению качества, сертификацией, лицензированием, получением любых согласований и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Договору, страхованием и доставкой товара в Место поставки, гарантийным обслуживанием, уплатой налогов, сборов, таможенных сборов и пошлин, связанных с ввозом товара на территорию Российской Федерации.

• Порядок расчетов:

3.2.1. Выплата авансового платежа не производится.

3.2.2. Покупатель оплачивает 100 % от Общей стоимости поставленного Товара в течение 45(сорок пять)/30(тридцать) (для МСП) дней от даты поставки Товара, при условии получения положительных результатов прохождения процедуры Входного контроля (ВК) завода Покупателя (прохождение ВК без замечаний) и предоставления Покупателю оригиналов оформленных в соответствии с условиями договора и действующего законодательства счета-фактуры и товарной накладной или УПД, а также оригиналов или заверенных нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копий Транспортных документов.

• • В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, предоставление Поставщиком товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры или УПД, подписанных УКЭП уполномоченного лица, осуществляется посредством юридически значимого электронного документооборота.
  • Процедура Входного контроля проводится в срок, не превышающий 30(тридцать)/20(двадцать) (для МСП) календарных дней от даты поставки Товара. Процедура Входного контроля проводится при поставке Товара изготовителем – по сертификатным данным (данным подтверждающим качество Товара определённым в документах о качестве Товара (п. 4.17 настоящего Договора) в иных случаях – проведением испытания на полное соответствие поставленного Товара требованиям нормативно-технологической документации на поставку по методикам и программам испытаний Покупателя с использованием аттестованного испытательного оборудования.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика.

• Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Редакция пункта 3.5. в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»: Ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.

Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.

В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.

Редакция пункта 3.5. в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»: Ежегодно, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, а также в случае досрочного прекращения или расторжения Договора Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра акта сверки взаиморасчетов. После выполнения Сторонами всех договорных обязательств Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней обязан представить акт сверки взаиморасчетов по Договору в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и направляет один экземпляр Поставщику либо направляет письменные возражения в указанный срок.

Покупатель со своей стороны имеет право направить Поставщику два экземпляра акта сверки взаимных расчетов по Договору. Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать акт сверки и направить один экземпляр Покупателю, либо направить письменные возражения в указанный срок. В случае отсутствия письменных возражений Поставщика в указанные сроки, сверка считается проведенной на условиях Покупателя.

В случае наличия организованного между Сторонами юридически значимого электронного документооборота, одна Сторона направляет другой Стороне через систему юридически значимого электронного документооборота акт сверки взаимных расчетов по Договору в виде неформализованного документа, подписанного УКЭП уполномоченного лица. Сторона, получившая акт сверки, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки расчетов по Договору подписать акт сверки с применением УКЭП в системе юридически значимого документооборота, либо направить письменные возражения в указанный срок.

• Товар, поставляемый по настоящему Договору, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю не считается находящимся в залоге у Поставщика.
• В соответствии с настоящим Договором допускается прекращение обязательств путем зачета однородных встречных требований в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Срок и/или периоды поставки Товара определяются Сторонами в Спецификации.

Под периодом поставки Товара Стороны понимают согласованный Сторонами в Спецификации период времени в пределах срока действия Договора, в течение которого осуществляется поставка партии Товара, указанной в Спецификации.

• Товар должен быть укомплектованным в соответствии с условиями Договора и товаросопроводительной документацией.
• Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Покупателю с момента поставки Товара, который определяется в соответствии с положениями пункта 4.4. Договора.
• Если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, датой поставки (дата перехода права собственности и риска случайной гибели) Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя либо иного уполномоченного Покупателем лица (Грузополучателя) в месте назначения - на складе, указанном Покупателем, на территории Покупателя (Месте поставки):
• Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10

В случае поставки Товара железнодорожным транспортом датой поставки признается дата, указанная в оригинале накладной в разделе «Календарные штемпеля» в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю», фиксирующая дату выдачи груза грузополучателю. При этом моментом полного исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара признается дата предоставления Товара, готового к разгрузке с транспортного средства, в распоряжение Покупателя (Грузополучателя) в месте назначения (Месте поставки), указанном в п. 4.4. Договора.

В этом случае в связи с необходимостью доставки Товара до места назначения железнодорожными путями необщего пользования Покупатель от своего имени и за счет Поставщика организует услуги по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до Места поставки (места назначения), а Поставщик возмещает понесенные Покупателем расходы по оплате сборов за подачу-уборку вагонов на путях необщего пользования в соответствии с тарифами установленными в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» в действующей редакции, а также иных платежей, сборов, штрафов, которые могут возникнуть при транспортировке Товара от станции назначения до места поставки (места назначения) на основании отчета о произведенных расходах в форме справки-расчета произведенных расходов и счета-фактуры в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты предоставления указанных документов.

Оплата указанных расходов производится Поставщиком платежным поручением на расчетный счет Покупателя.

Допускается прекращение обязательств по оплате указанных расходов путем одностороннего зачета встречных однородных требований при осуществлении окончательного расчета по настоящему Договору.

Покупатель вправе удержать сумму расходов, подлежащих возмещению, при проведении расчетов по Договору в соответствии пунктом 7.11. Договора.

В случае поставки Товара автомобильным транспортом датой поставки признается дата, указанная в товарной накладной в разделе «ГРУЗ ПОЛУЧИЛ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ» или УПД в разделе «Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял».

Поставка Товара может осуществляться железнодорожным и/или автомобильным транспортом. Допустимы перевозки в прямом смешанном сообщении. Вид транспорта, которым осуществляется доставка груза, определяется Поставщиком. В случае перевозки груза в прямом смешанном сообщении датой поставки признается дата, указанная в товаросопроводительном/товарораспорядительном документе, оформленном при последней перевозке и подтверждающая передачу Товара Грузополучателю.

• Если доставка Товара Покупателю Поставщиком не предусмотрена, датой поставки признается дата передачи Товара перевозчику, указанному Покупателем, либо самому Покупателю которая подтверждается подписью Покупателя, либо уполномоченного представителя Покупателя в товарной накладной или Транспортном документе.

4.6. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке в соответствии со сроками, указанными в Договоре, и согласовать с Покупателем дату отгрузки Товара в следующем порядке:

4.6.1. Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Запрос о согласовании даты отгрузки Товара, содержащий следующую информацию:

• наименование Товара;
• ожидаемую дату отгрузки Товара;
• общее количество грузовых мест;
• вид транспорта, используемого при перевозке;
• ориентировочную дату прибытия Товара в место поставки.

Дополнительно указывается следующая информация:

• наименование Товара, для которого требуется специальная упаковка, меры предосторожности, защиты т.п.;
• описание специальных мер предосторожности, которые должны применяться для такого Товара, включая требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, крепления, транспортировки, выгрузки и хранения;
• место отгрузки Товара, если отгрузка осуществляется вне места деятельности Поставщика;
• возможность штабелирования Товара с указанием предельной нагрузки (кг) на верхнюю крышку ящика;
• схемы строповки Товара при разгрузке.

4.6.2. Покупатель в течение 5 (Пяти) календарных дней) календарных дней от даты получения Запроса о согласовании даты отгрузки Товара имеет право перенести (отложить) срок отгрузки Товара (срок поставки Товара по Договору) на срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней от срока поставки Товара, указанного в Спецификации, путем направления в адрес Поставщика Уведомления по электронной почте на адрес ____________ либо согласовать указанную Поставщиком дату отгрузки Товара.

4.6.3. Отгрузка Товара Поставщиком без получения подтверждения Покупателя о готовности принять Товар не допускается. В случае если поставка Товара произведена Поставщиком без получения от Покупателя подтверждения о готовности принять Товар, Покупатель оставляет за собой право не принимать Товар в Месте поставки.

4.6.4. В случае переноса срока отгрузки Товара (срока поставки Товара по Договору) на основании и в соответствии с Уведомлением Покупателя, указанным в п. 4.6.2, Поставщик не будет считаться просрочившим срок поставки Товара по Спецификации (если просрочка поставки допущена вследствие перенесения срока отгрузки); в течение всего срока такого переноса ответственность, предусмотренная п. 7.2 настоящего Договора, применяться к Поставщику не будет. Одновременно, Поставщик не будет иметь оснований для предъявления к Покупателю требований о возмещении любых расходов, убытков, упущенной выгоды, неустоек и любых иных выплат, а также требований об исполнении обязательств по Договору в связи с таким перенесением.

4.6.5. В случае нарушения Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором, Покупатель будет иметь право отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора.

• Погрузка Товара в транспортное средство, перевозка, перегрузка Товара при прямом смешанном сообщении и доставка Товара до места назначения осуществляется за счет Поставщика, его силами и средствами, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации, с учетом положений п. 4.4. настоящего Договора.
• Если иное не установлено в Спецификации, стоимость доставки Товара в место, указанное Покупателем (адрес разгрузки/место поставки), включена в стоимость Товара и отдельно не оплачивается.

При этом, в случае поставки Товара железнодорожным транспортом оплата Поставщиком расходов по подаче-уборке железнодорожных вагонов на перегоне от станции назначения до места поставки осуществляется в порядке, указанном в пункте 4.4. настоящего Договора.

• Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, которое используется для перевозки Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного Товара, номер и дату Спецификации.
• В течение 2 (Двух) дней от даты отгрузки Товара Поставщик направляет по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по номеру факса - копии следующих документов:
  • транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке и (или) транспортную накладную на перевозку грузов водным транспортном (бортовой коносамент);

- счет-фактуру и товарную накладную на поставку Товаров (применимо для российских поставщиков) или универсальный передаточный документ (УПД).

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота, Поставщик в день отгрузки Товара направляет:

а) через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде: товарную накладную на поставку Товаров (ТОРГ-12) и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица;

б) по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть или по номеру факса - копии товарно-транспортной накладной (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) транспортной накладной, и (или) железнодорожной квитанции о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке, и (или) транспортной накладной на перевозку грузов водным транспортном (бортового коносамента).

• Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, техническим регламентам изготовителя, а также условиям Договора, для исключения повреждения, порчи либо уничтожения Товара в процессе его транспортировки или хранения.
• Тара не является многооборотной и возврату не подлежит.
• Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Товара.
• Если при поставке Товара будут применяться другие условия, касающиеся тары и упаковки, то они должны быть установлены Сторонами в соответствующей Спецификации.
• Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ и ТУ, техническим регламентам изготовителя, иным обязательным требованиям, и условиям Договора.
• В случае если это предусмотрено Спецификацией, условие об одновременной поставке партии Товара либо условие об одновременной поставке комплекта Товара являются существенными условиями настоящего Договора. Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору, а под комплектом Товара понимается определенный набор взаимосвязанного Товара, подлежащий поставке в определенный срок (период поставки), указанный в Спецификации к настоящему Договору.
• В дату поставки Поставщик обязан

предоставить в адрес Покупателя надлежащим образом, оформленный комплект документов на Товар:

- оригинал счета-фактуры на Товар, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ, – 1 (Один) экз. и

- оригинал товарной накладной– 2 (Два) экз.

или

- оригинал УПД – 2 (Два) экз.;

- оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии Транспортных документов, подтверждающих транспортировку Товара;

-оригиналы или заверенные нотариально или уполномоченным представителем Поставщика копии документов, подтверждающих качество Товара (Сертификат качества Поставщика/Изготовителя и/или Сертификат соответствия /Декларация о соответствии и иные документы);

- заверенная Поставщиком копия Декларации/ий на Товары, в случае если Товар не является товаром российского производства и/или Товар иностранного происхождения ввезен в Российскую Федерацию из государства, не входящего в ЕАЭС;

Поставщик обязан передать вместе с Товаром оригинал товарной накладной или УПД в 2 (Двух) экземплярах.

В случае наличия организованного между Поставщиком и Покупателем юридически значимого электронного документооборота Поставщик в дату отгрузки Товара направляет через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами, в электронном виде товарную накладную и счет-фактуру или УПД, подписанные УКЭП уполномоченного лица, а также заверенные УКЭП уполномоченного лица документы, подтверждающие страну происхождения товаров, в случае, если поставленный Товар не является товаром российского производства (копии грузовых таможенных деклараций и иных документов, касающихся изготовления и поставки Товара).

Покупатель подписывает УКЭП товарную накладную или УПД по результатам приемки Товара на складе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки Товара в место назначения.

В случае осуществления поставки Товара, входящего в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, Поставщик указывает идентификатор – регистрационный номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости (РНПТ), в счете-фактуре или УПД. В этом случае Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или УПД только через систему юридически значимого электронного документооборота, организованного между Сторонами.

В случае, если Товар не является товаром российского производства, Поставщик обязан указать необходимые сведения о стране происхождения Товара и номере грузовой таможенной декларации, по которой осуществлен ввоз Товара на территорию Российской Федерации, в счете-фактуре (УПД), выставляемой в адрес Покупателя, в случае отсутствия такой информации в счете-фактуре (УПД), счет-фактура (УПД) считается ненадлежаще оформленным.

Если по каким-либо причинам Поставщик не обеспечил передачу Покупателю оригиналов вышеперечисленных документов вместе с Товаром, он обязан отправить их в адрес Покупателя заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 2 (Двух) календарных дней от даты отгрузки Товара.

• Наименование Товара в первичных документах бухгалтерского и налогового учета (счете-фактуре и товарной накладной или УПД) должно строго соответствовать наименованию Товара, указанному в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. В случае выявления расхождений в указанных документах, Поставщик обязан внести соответствующие исправления в первичные документы в срок, не превышающий 3-х рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя о выявленных несоответствиях. Уведомление о выявленных несоответствиях в указании наименования Товара в первичных документах направляется поставщику по электронной почте на адрес ____________
• Все документы, направленные Поставщиком, должны быть надлежащим образом им оформлены.

При выявлении несоответствия в представленных документах Сторона, направившая документ, обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента получения соответствующего уведомления представить исправленные документы.

• В случае непредставления Поставщиком (предоставления в ненадлежаще оформленном виде) документов, указанных в п.4.17 Договора, Товар считается переданным некомплектным, а обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. При этом течение срока исполнения Покупателем обязательства по оплате Товара приостанавливается до момента предоставления соответствующих документов (либо их надлежащего оформления), ответственность в виде неустойки, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего Договора, к Покупателю не применяется.
• Поставщик обязуется по запросу Покупателя предоставлять информацию о заключенных для целей исполнения настоящего Договора сделках

КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Если иное не предусмотрено Спецификацией, Поставщик обязан предоставить Покупателю и его представителям возможность проведения аудита обеспечения качества с целью подтверждения того, что деятельность Поставщика ведется в соответствии с условиями Договора, и осуществления контроля за процессом изготовления Товара в соответствии с условиями Приложения №3 Поставщик обязан обеспечить выполнение согласованных с Покупателем требований по обеспечению качества субпоставщиками/соисполнителями, выбранными в соответствии с настоящим пунктом. Поставщик должен предусмотреть возможность участия представителей Покупателя в проведении аудита обеспечения качества у выбранных субпоставщиков/соисполнителей.

В случае привлечения к исполнению обязательств по Договору субпоставщиков/ субподрядчиков /соисполнителей Поставщик несет ответственность за действия привлеченных к исполнению Договора лиц, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком/субпоставщиком/ соисполнителем, в том числе ответственность за убытки/имущественные потери, причиненные участием субподрядчика / субпоставщика / соисполнителя в исполнении Договора.

• Качество Товара, поставляемого по Договору, должно соответствовать требованиям нормативных документов (ГОСТ; ТУ и др.), конструкторской документации и чертежам, согласованным с изготовителем требованиям, техническому заданию, другим требованиям, в соответствии с Договором; подтверждаться сертификатом Поставщика/Изготовителя и/или иными подтверждающими качество Товара документами.
• Товар сдается Поставщиком и принимается Покупателем:

- по качеству – в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями Договора;

- по количеству – согласно данным, указанным в товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

• Товар считается принятым Покупателем при положительных результатах приемки Товара по количеству и качеству. При этом Товар считается принятым по качеству при положительных результатах проведения ВК Товара. Стороны установили, что процедура проведения ВК Товара производится в соответствии с порядком проведения ВК Товара, утвержденного на предприятии Покупателя, в том числе с использованием системы ЕОС-Качество, если это определено Договором, с применением методик и программ испытаний Покупателя при использовании аттестованного испытательного оборудования. Товар подлежит окончательной оплате в соответствии с условиями, установленными п.3.2.2 настоящего Договора.
• Фактическое количество полученного Товара подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной накладной (ТОРГ-12) или в УПД.
• При обнаружении несоответствия количества Товара в неповрежденной упаковке отгрузочным документам Покупатель составляет Акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (или Акта, составленного в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) и направляет их Поставщику по электронной почте на адрес ____________ с последующей отправкой оригинала.
• Претензии по внешнему виду Товара (явные дефекты) могут быть заявлены в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента получения Товара Покупателем. При обнаружении явных дефектов в момент приемки Товара от перевозчика Покупатель направляет Поставщику уведомление о наличии дефектов/расхождений/несоответствий поставленного Товара по количеству и (или) качеству (в том числе с использованием системы ЕОС-Качество, если это определено Договором). Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 (или Акта, составленного в любой иной форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя для продолжения приёмки Товара, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем (Грузополучателем). В случае неявки представителя Поставщика в срок, согласованный Сторонами в настоящем пункте Договора, Покупатель имеет право составить Акт о выявлении расхождений/несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам. Составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

При обнаружении недостатков/дефектов Товара в течение гарантийного срока, Покупатель направляет Поставщику уведомление о наличии несоответствий поставленного Товара по качеству комплектности и/или несоответствий иным условиям настоящего Договора. Поставщик обязан направить уполномоченного представителя для оформления Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара (составленного в любой форме, подходящей для конкретной поставки на усмотрение Покупателя) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя. Отказ Поставщика от направления представителя, неприбытие представителя Поставщика в установленный срок, а равно неполучение Покупателем ответа от Поставщика о направлении представителя означает согласие Поставщика на составление Акта о выявлении несоответствий поставленного Товара в одностороннем порядке. В таком случае Покупатель имеет право составить Акт без представителя Поставщика в одностороннем порядке, а Поставщик не имеет права предъявлять в таких случаях претензии по порядку оформления указанного Акта, его содержанию и установленным в нем обстоятельствам, факту и моменту обнаружения и установления несоответствий (недостатков/дефектов) поставленного Товара, а также периода и причин возникновения его несоответствий (недостатков/дефектов). Составленный Покупателем в одностороннем порядке Акт является подтверждением факта обнаруженного несоответствия качества и/или комплектности поставленного Товара и/или несоответствия иным условиям настоящего Договора. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее установление недостатков/дефектов Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

• Товар, не соответствующий условиям по качеству и/или количеству и/или комплектности и/или несоответствующий иным условиям настоящего договора, а также Товар, признанный Покупателем браком, считается не поставленным и оплате не подлежит.
• Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Товара, соответствующего условиям Договора по количеству и качеству,
  и документов, определенных пунктом 4.17 Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

• Товар, в котором при приёмке либо в течение гарантийного срока были обнаружены дефекты (далее – бракованный Товар), Поставщик обязан заменить либо устранить выявленные дефекты за свой счет в согласованный с Покупателем срок, который в любом случае не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, с даты обнаружения дефектов Товара. В случае, если срок замены либо устранения дефекта связан с технологическим циклом изготовления Товара, то не более срока изготовления Товара взамен дефектного.

Поставщик обязуется принять бракованной Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения его недостатков/дефектов.

Возврат Поставщику бракованного Товара, его доставка и транспортировка осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.

При возврате бракованного Товара и передачи его Поставщику для замены на товар, соответствующий условиям настоящего Договора, Покупатель оформляет оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) в 2 (Двух) экз. (далее - товарная накладная на возврат), а Поставщик обязан выставить и передать Покупателю оригинал корректировочного счета-фактуры, оформленный в соответствии с Налоговым кодексом РФ (1 (Один) экз.) на стоимость бракованного Товара.

В случае, если стоимость бракованного Товара оплачена Покупателем до передачи его Поставщику для замены, обязательство Поставщика перед Покупателем по оплате денежной суммы за возвращённый бракованный Товар прекращается путём зачёта суммы, указанной в товарной накладной на возврат, в счёт суммы задолженности Покупателя за вновь поставленный Товар надлежащего качества.

С даты обнаружения дефектов бракованного Товара и до даты передачи его Поставщику для замены, бракованный Товар считается находящимся на ответственном хранении у Покупателя. В случае нарушения Поставщиком указанного в настоящем пункте срока принятия Поставщиком бракованного Товара, Поставщик возмещает Покупателю все необходимые расходы, понесённые Покупателем в связи с принятием бракованного Товара на ответственное хранение, его реализацией и/или его возвратом Поставщику.

По истечении указанного в настоящем пункте срока ответственность за риск случайной гибели бракованного Товара и/или его повреждения, за последствия, повлёкшие его утрату, включая возмещение стоимости бракованного Товара и возникшие убытки возлагаются на Поставщика.

Доставка, транспортировка товара, соответствующего условиям настоящего Договора и переданного Поставщиком взамен бракованного Товара (далее – заменяемый Товар) осуществляется силами и за счёт Поставщика на территорию промышленной площадки Покупателя, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10

Поставщик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня после отгрузки заменяемого Товара предоставить Покупателю информацию о транспортном средстве, используемого для перевозки заменяемого Товара, реквизиты транспортных документов, номенклатуру отгруженного заменяемого Товара.

В течение 5 (пяти) дней от даты отгрузки заменяемого Товара Поставщик обязан направить по электронной почте на адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть копии следующих документов:

- транспортную накладную и (или) товарно-транспортную накладную (с отметкой о приемке груза к перевозке) и (или) железнодорожную квитанцию о приеме груза с отметкой о приеме груза к перевозке.

- счет-фактуру (в случае составления УПД (со статусом документа «1») счёт-фактура не направляется);

- товарную накладную на поставку товаров (ТОРГ-12) или УПД.

Подлинники документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются вместе с заменяемым Товаром.

• Дефекты (недостатки), которые были обнаружены в Товаре при приемке либо в течение гарантийного срока, могут быть устранены силами и за счет Покупателя. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю на основании письменного требования и счета в течение 20 (Двадцати) дней расходы, подтвержденные документально. Стороны согласовали, что достаточным документальным подтверждением понесенных Покупателем расходов на устранение дефектов (недостатков) Товара является подписанная Покупателем калькуляция.

Для этих целей стороны согласовывают следующие основные параметры калькуляции:

- стоимость 1 нормо-часа по заработной плате - в размере не ниже: 620 руб.;

- уровень Общепроизводственных расходов - в размере не ниже: 400 %;

- уровень амортизационных отчислений - в размере не ниже: 39(тридцать девять) %.

• Возврат Поставщику Товара, в котором были обнаружены дефекты, осуществляется силами и средствами Поставщика в срок, согласованный с Покупателем.
• Иные претензии по качеству Товара (скрытые) дефекты могут быть заявлены в течение гарантийного срока на Товар, а в случае, если гарантийный срок не установлен или составляет менее 24 месяцев, то в течение 24 месяцев с момента передачи Товара Покупателю.
• Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки и иные расходы Покупателя, связанные с поставкой Товара ненадлежащего качества.

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

6.1. Обеспечение Договором не предусмотрено.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков оплаты поставленного в срок Товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых процента) % за каждый день просрочки от суммы просроченной оплаты, но не более 10 (Десяти) % несвоевременно оплаченной суммы.

Ответственность Покупателя, предусмотренная настоящим пунктом, не распространяется на авансовые платежи.

7.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара (и/или партии Товара) в сроки, определенные настоящим Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню:

- с 1-го по 90-й день просрочки включительно – в размере 0,06 % (Ноль целых шесть сотых процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки;

- с 91-го дня просрочки по фактическую дату поставки Товара (и/или партии Товара) включительно - в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Цены несвоевременно поставленного Товара (и/или партии Товара) за каждый день просрочки.

• В случае непредставления или нарушения сроков представления документов, предусмотренных Договором, а равно нарушения сроков исправления ненадлежащим образом оформленных документов, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 100 (Сто) рублей в день за каждый непредставленный документ.
• В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных Договором, Покупатель имеет право задержать очередные платежи за поставку Товара до момента исполнения Поставщиком соответствующего обязательства по поставке Товара, при этом ответственность в виде уплаты неустойки, определенная пунктом 7.1 настоящего Договора, к Покупателю не применяется.
• В случае ненадлежащего исполнения обязательства по поставке Товара (партии Товара) в части комплектности, качества, ассортимента, а также предоставления документов (пункт 4.17 настоящего Договора) обязательство по поставке Товара (партии Товара) не считается исполненным, а обязательство по оплате Товара (партии Товара) у Покупателя не возникает. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.2. настоящего Договора, до даты фактического исполнения соответствующего обязательства по поставке Товара (партии Товара) надлежащим образом.

В случае поставки некачественного или некомплектного Товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от Цены некачественного или некомплектного Товара. Уплата данного штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре и от ответственности за нарушение сроков исполнения обязательства согласно п. 7.2. настоящего Договора, а также от возмещения всех убытков Покупателя.

Покупатель вправе приостановить оплату Товара без ущерба для иных способов защиты своего права до надлежащего исполнения всех обязанностей Поставщиком, и в том случае, если допущенные Поставщиком нарушения Договора, поименованные в настоящем пункте, не носят существенного характера. Настоящим стороны договорились исключить требование о существенности нарушения договора (ст. 450 ГК РФ) для целей настоящего пункта.

• Поставщик несет ответственность за повреждение или утрату груза при его транспортировке и хранении, вызванное ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Товара, а также ненадлежащим оформлением товаросопроводительной документации.
• При выявлении дефектов/недостатков/несоответствий, в течение гарантийного срока, в случае если срок устранения таких дефектов/недостатков/несоответствий превысит срок, установленный Договором, или иной установленный Покупателем срок, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере 0,04 (четыре сотых) % от Цены Товара, в котором выявлены дефекты, недостатки/несоответствия, за каждый календарный день просрочки.
• В случае нарушения Поставщиком обязанности по возмещению расходов в соответствии с пунктом 4.4. Договора в установленные указанным пунктом сроки, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере, определяемом в соответствии со ст. 395 ГК РФ на дату уплаты пени, при этом неустойка исчисляется от неоплаченной Поставщиком суммы, но не более 2% (двух процентов) от неоплаченной в срок суммы за все время просрочки.
• При непредоставлении Поставщиком решения о применении импортной продукции (когда такое решение является обязательным в соответствии с условиями настоящего Договора), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 0,1% от Цены Товара, на который не предоставлено такое решение, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей.
• Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку (штраф, пени), возместить убытки, имущественные потери, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения Договора и возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий Договора. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

• Поставщик уплачивает неустойку (штраф, пеню) в течение срока, определенного пунктом 9.4 настоящего Договора для ответа Покупателю.

В случае неудовлетворения требования Покупателя об уплате договорной неустойки в указанный в настоящем пункте срок, Покупатель вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму платежей, подлежащих перечислению Поставщику по Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Покупателя не возникает задолженности по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму удержанной неустойки.

Покупатель направляет Поставщику заявление о прекращении обязательств зачетом по адресу, указанному в Договоре.

Зачет считается произведенным, а обязательство Поставщика по уплате суммы начисленной неустойки и обязательство Покупателя по оплате Товара (а также товаров, работ и/или услуг по иным соглашениям (договорам) Сторон) на сумму такого зачета прекращаются с момента, в который обязательства стали способными к зачету.

• Поставщик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых им данных (информации и документов) необходимых для целей исполнения настоящего договора (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора).
• Поставщик несет ответственность перед Покупателем за действия, произведенные привлеченными им субпоставщиками/субподрядчиками/соисполнителями, как за свои собственные, включая ответственность за Товар и за любой ущерб, нанесенный данными лицами Товару, Покупателю или третьим лицам.
• Поставщик несет ответственность за ошибки, несоответствия, первичных бухгалтерских документов сведениям, указанным в Спецификации на Товар , а также за ненадлежащее или неполное оформление счетов-фактур ( в том числе в части данных о стране происхождения Товара и номере ДТ) Поставщик гарантирует возмещение Покупателю любых убытков, ущерба и требований, которые могут возникнуть или которые могут быть понесены Покупателем в результате какой-либо небрежности, ошибки, несоответствия, ненадлежащего или неполного оформления первичных документов, а также обязуется выплатить по требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от Цены Товара, указанной в таком документе. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности предоставить документы, оформленные в соответствии с требованиями, определенными Договором.
• Покупатель несет ответственность исключительно при наличии своей вины. Упущенная выгода и иные косвенные (непрямые) убытки возмещению Покупателем не подлежат.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и(или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Введение политических и экономических санкций против Поставщика, страны Поставщика, страны Покупателя не является форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа Поставщика от исполнения Договора или изменения обязательств и ответственности Поставщика по Договору.

• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельства непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о соответствующем изменении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора. При расторжении Договора по указанному выше основанию Покупатель компенсирует Поставщику стоимость фактически произведенных Поставщиком расходов по исполнению Договора до момента получения Поставщиком/Покупателем извещения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а Поставщик передаёт Покупателю фактически изготовленные и закупленные Товары для целей исполнения Договора.
• Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, возникших до начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
• Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не влечёт освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
• Обязательства, на которые обстоятельства непреодолимой силы не повлияли, должны выполняться Сторонами.
• Поставщик подтверждает, что ограничительные меры, как уже введенные органами власти Российской Федерации и зарубежных стран на дату заключения настоящего договора в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), так и ограничения, которые могут быть введены в будущем, не препятствуют Поставщику исполнению принятых на себя обязательств в порядке и сроки, установленные настоящим договором. Соответствующие ограничения также не являются форс-мажором для Поставщика и основанием для отказа от исполнения договора Поставщиком или изменения порядка и сроков исполнения обязательств и освобождения от ответственности по нему.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка.

Претензии направляются в письменной форме с обязательным указанием суммы претензии, требования Стороны и обстоятельств, на которые Сторона ссылается как на основание своих требований. Претензия подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом.

Претензия со всеми прилагаемыми к ней документами направляется заказным письмом с уведомлением о вручении/ценным письмом с описью вложений, либо вручается лично уполномоченному лицу Стороны с проставлением отметки о принятии.

Претензия должна быть рассмотрена и направлен ответ на нее в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. В ответе указываются: при полном или частичном удовлетворении – признанная сумма; при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ. Ответ подписывается руководителем Стороны либо другим уполномоченным на то лицом и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отсутствия в сроки, определенные в пункте 9.4 настоящего Договора, ответа или отказа в удовлетворении претензии

Вариант № 1 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»: любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использования следующие адреса электронной почты:

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: ____________

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант № 2 - Редакция применяется в случаях, когда Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом» (один из вариантов рассмотрения споров, указанных ниже, выбирается сторонами при подписании договора):

Вариант 2.1.(применяется в обязательном порядке в договорах, в ходе исполнения которых сторонами производится обмен информацией, составляющей государственную тайну.): все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вариант 2.2. (вариант для внешнего контрагента, независимо от резидентства):

любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее по тексту – РАЦ) в соответствии с положениями Арбитражного регламента. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

В случае, предусмотренном Арбитражным регламентом РАЦ, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использованы следующие адреса электронной почты:

АО «АЭМ-технологии»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также РАЦ. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом в соответствии с Арбитражным регламентом, Сторона заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

Для целей арбитража Стороны договорились о следующем порядке выбора арбитров и Составе арбитража:

Споры разрешаются составом арбитража, состоящим из одного арбитра из рекомендованного списка арбитров РАЦ, кандидатуру которого Стороны согласуют путем обмена письменными уведомлениями о согласовании кандидатуры арбитра в срок не позднее 20 (Двадцати) дней после подачи Уведомления или Иска.

В случае, если Стороны не согласовали кандидатуру единоличного арбитра в указанный срок, то единоличный арбитр назначается Президиумом РАЦ не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения РАЦ Уведомления или Иска в соответствии с Арбитражным регламентом РАЦ.

Вариант 2.3. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации): любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража, администрируемого Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

Вариант 2.4. (вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации): любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию. При рассмотрении спора к отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

СРОК ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Поставщик приступает к исполнению обязательств по изготовлению Товаров с даты получения Уведомления о запуске в производство – обусловленное обстоятельство (ст. 327.1 ГК РФ).

Обязательства Сторон, возникшие до момента истечения срока действия Договора, должны быть исполнены в порядке и на условиях, определенных Договором.

В случае не наступления обусловленного обстоятельства в срок до «31» декабря 2025 г., обусловленное обстоятельство считается не наступившим, обязательства Сторон по договору – не возникшими, а Договор – расторгнутым. При этом Стороны не вправе предъявлять друг другу требования о возмещении убытков, в том числе упущенной выгоды, связанных с расторжением Договора.

Поставщик, приступивший к исполнению настоящего Договора до получения первого Уведомления о запуске в производство, то есть до наступления обусловленных обстоятельств, не вправе требовать от Покупателя возмещения каких бы то ни было убытков.

До наступления обусловленного обстоятельства, указанного в настоящем пункте у Поставщика отсутствует обязанность по поставке Товаров, а у Покупателя – по их принятию и оплате.

• Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
• Окончание срока действия Договора по любому из оснований, его расторжения и/или отказа от него не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, а также от исполнения тех обязательств, которые возникнут в будущем (после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него) и/или которые требуется исполнить в связи с наступлением после окончания срока действия Договора событий, вытекающих из исполнения условий Договора, а также в связи с нарушением какого-либо обязательства, гарантии или заверения, установленных настоящим Договором. В соответствии со статьей 453 Гражданского кодекса РФ, после окончания срока действия Договора, его расторжения и/или отказа от него сохраняют свою силу и продолжают действовать положения настоящего пункта Договора, а также положения пунктов, предусмотренных разделами 14, 17 и 18 настоящего Договора. В случае противоречия иных положений Договора и/или приложений/спецификаций к нему положениям настоящего пункта, приоритет при толковании условий Договора имеют положения настоящего пункта.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

Любые изменения и дополнения к Договору возможны по соглашению Сторон, должны быть оформлены в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Одностороннее изменение условий Договора Поставщиком запрещено. Односторонний отказ Поставщика от исполнения Договора допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, а также расторгнуть Договор в соответствии со ст.450.1 ГК РФ без возмещения Поставщику каких-либо убытков, причиненных таким расторжением, в следующих случаях:

- нарушение Поставщиком обязанности по предварительному согласованию даты отгрузки Товара в порядке, установленном настоящим Договором;

- нарушение Поставщиком условий конфиденциальности (Приложение №2);

- нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более, чем на 30 (Тридцать) дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- поставка Товара некомплектно или ненадлежащего качества с дефектами, которые не могут быть устранены Поставщиком в согласованный Сторонами срок;

- обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- обращение в суд кредитора (-ов) Поставщика, самого Поставщика или его органов управления с заявлением о признании Поставщика банкротом;

- иные случаи, предусмотренные Договором, в том числе, предусмотренные п. 4.6.5, 14.5, 15.1, 16.4 настоящего Договора.

- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор прекращается с момента получения уведомления об одностороннем отказе от Договора (исполнении Договора) в порядке, установленном п. 19.1 настоящего Договора.

Отказ от Договора (исполнения Договора), а также его расторжение, влекут прекращение Договора и/или обязательств Сторон, связанных с его исполнением, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевших место в период действия Договора, а также от исполнения гарантийных обязательств.

• Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

Стороны обязуются соблюдать условия о конфиденциальности в порядке, предусмотренном Приложением №2 и на основе соглашения о конфиденциальности (при его наличии).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или действующим законодательством Стороны или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);

- полномочия лица на заключение Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами или иными регулирующими деятельность Стороны документами, и при заключении Договора такое лицо не вышло за пределы своих полномочий;

- в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также не предпринималось и не планируется совершение действий, связанных либо направленных на инициирование процедур банкротства;

- отсутствуют какие-либо иные обстоятельства ограничивающие, запрещающие или делающие невозможным для Стороны заключение Договора и исполнение обязательств по нему;

- вся информация и документы, предоставленные Стороной в связи с заключением Договора, являются достоверными

- до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов.

• Поставщик заверяет и гарантирует:

- реальность заключаемой сделки;

- проведение Поставщиком до даты заключения Договора необходимой и достаточной оценки объема обязательств по Договору, удовлетворенность ценой Договора, которая покрывает все обязательства и риски, принимаемые Поставщиком по Договору.

- наличие у Поставщика необходимой квалификации, знаний, ноу-хау, материально-технической базы и опыта поставки с выполнением всех требований норм и правил для выполнения обязательств по настоящему Договору;

- наличие у Поставщика фактической возможности осуществить поставку Товара Покупателю, а также обладание всеми необходимыми ресурсами;

- наличие у Поставщика (субпоставщика) разрешений и лицензий, необходимых для исполнения обязательств по Договору. Поставщик несет ответственность за последствия, наступившие в связи с отсутствием / окончанием срока действия таких разрешений и лицензий и т.п.;

- фактическое исполнение обязательств по настоящему Договору лицами, указанными в первичных бухгалтерских документах, выставляемых Поставщиком в адрес Покупателя;

- привлечение к исполнению всех или части обязательств по настоящему Договору субпоставщиков и / или субисполнителей и / или иных третьих лиц исключительно по согласованию с Покупателем и на основании заключаемых с такими лицами договоров, приемку товаров / работ / услуг по договорам с такими третьими лицами – исключительно на основании первичных документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что привлекаемые Поставщиком к исполнению Договора лица являются добросовестными исполнителями обязанностей по своим обязательствам, обладают достаточными для этого имущественными и трудовым ресурсами;

- полноту и достоверность предоставления Покупателю данных (информации и документов) о ходе и порядке исполнения обязательств по настоящему Договору, данных (информации и документов), предоставляемых для исполнения обязательств по Договору (в том числе данных, предоставленных до заключения Договора);

- своевременность и полноту исполнения Поставщиком обязанностей по уплате налогов и сборов, сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и / или зачет (возврат) суммы налога;

- надлежащее оформление выставляемых в адрес Покупателя счетов-фактур (в том числе при предъявлении Покупателю НДС), (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС), иных документов, в том числе первичного учета, представленных Поставщиком при исполнении обязательств по Договору;

- отражение всех операции Поставщика по приобретению Товара (работ / услуг) у своих контрагентов, реализации Товара Покупателю в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика, в установленный срок;

- Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

- по сделкам с Поставщиком не имеется и в последующем не возникнет признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- отражение в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара (работы, услуги) (применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- наличие у Поставщика всех необходимых в соответствии с действующим законодательством документов на Товар в случае, если Поставщик Товара не является собственником Товара, и наличие у поставщика соответствующей отчетности.

- Товар и права на него не являются предметом спора, в отношении Товара или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и пр.), препятствующих надлежащему исполнению Договора.

• Все гарантии и заверения, данные Поставщиком в соответствии с Договором и настоящим разделом, даны Поставщиком как в отношении себя, так и в отношении субпоставщиков / соисполнителей.
• Стороны признают, что при заключении Договора Стороны полагались на заверения и гарантии, указанные в настоящем разделе Договора, и что их достоверность имеет для Сторон существенное значение.
• Если какие-либо из указанных выше заверений и гарантий Поставщика оказались изначально недостоверными на дату заключения настоящего Договора или были/стали таковыми в ходе его исполнения, то Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

ОГОВОРКА О САНКЦИОННЫХ СПИСКАХ.

Поставщик настоящим гарантирует, что он сам, его субпоставщик/соисполнитель/ изготовитель не контролируются лицами, включенными в перечни физических лиц, юридических лиц, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни его субпоставщик/соисполнитель/изготовитель, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни физических лиц, юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, а также субпоставщиков/соисполнителей/изготовителей или лиц, которые их контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ.

Редакция абзаца, применяемая в случае, если Поставщик не является организацией Госкорпорации «Росатом»: Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика ____________ на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Редакция абзаца, применяемая в случае, если Поставщик является организацией Госкорпорации «Росатом»: Стороны гарантируют друг другу и несут ответственность за полноту, точность и актуализацию предоставленных в Единой отраслевой системе управления нормативно - справочной информацией (ЕОС НСИ) сведений в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения).

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Покупателем, Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие).

• Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений в соответствии с положениями п. 16.1 Договора и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.
• Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ.

РЕЙТИНГ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ.

• В случае расторжения Договора Покупателем в одностороннем порядке, по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, а также в случае непредоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора после его заключения, когда такая обязанность предусмотрена условиями настоящего Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли сроком на 2 года.
• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиком» могут являться:

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и(или) убытки, причиненные таким нарушением;

- выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

- судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и(или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

- подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

- подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупреждён, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

. Если по причинам, зависящим от Поставщика и / или субпоставщиков / соисполнителей, привлеченных Поставщиком к выполнению обязательств (части обязательств) по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, по причине ненадлежащего оформления документов, в частности первичного учета, указанными лицами, непредоставления сведений о выполнении обязательства по Договору субпоставщиками / соисполнителями, иными лицами / организациями, в том числе не согласованными с Покупателем и / или ввиду несоблюдения Поставщиком каких-либо гарантий и / или заверений, данных в настоящем Договоре:

Вариант абзаца, когда Поставщик является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав налоговых вычетов сумм НДС по выставленным Поставщиком счетам-фактурам, и / или в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых вычетов / налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание налоговых вычетов по НДС и расходам для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Вариант абзаца, когда Поставщик не является налогоплательщиком НДС:

- Покупателю отказано налоговым органом в признании права на включение в состав расходов по хозяйственным операциям с Поставщиком,

- Покупателем произведена самостоятельная корректировка налоговых расходов по результатам оценки исполнения Договора Поставщиком на соответствие требованиям ст.54.1 НК РФ (по своей инициативе и / или в связи с рекомендацией налогового органа о необходимости самостоятельной оценки рисков налогоплательщика) и выявлены обстоятельства, связанные с деятельностью Поставщика, влекущие отказ/непризнание расходов для целей налогообложения налогом на прибыль налоговыми органами,

Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком, а Поставщик принимает на себя обязательство уплатить штраф в размере 5% от Цены Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

Стороны договорились, что Поставщик в соответствии со ст.406.1 ГК РФ возмещает Покупателю в течение 5 календарных дней с даты соответствующего требования Покупателя все имущественные потери последнего, возникшие:

- в связи с неотражением выставленных счетов-фактур в первичной или уточненной налоговой декларации по НДС, поданной Поставщиком или иным лицом за Поставщика, в случае неустранения «налогового разрыва по НДС» в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования Покупателем Поставщику в размере НДС, доплаченного в бюджет, и соответствующих пеней на основании информационных писем и протоколов совещаний органов ФНС России; (абзац применяется, если Поставщик является налогоплательщиком НДС);

- в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по Договору, из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС (если Поставщик является налогоплательщиком НДС) и/или из-за исключения стоимости приобретенных товаров / работ / услуг из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Вариант абзаца, когда Поставщик является налогоплательщиком НДС:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа, в связи с получением информации о наличии признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС и пр.) с внесением необходимых исправлений в части суммы подлежащего уплате НДС и / или отказом от налогового вычета по соответствующей сделке в размере НДС, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом Договора Товар, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

Вариант абзаца, когда Поставщик не является налогоплательщиком НДС:

- в связи с подачей Покупателем уточненной налоговой декларации (в том числе, но не ограничиваясь, на основании информационного письма налогового органа и пр.) с внесением необходимых исправлений по соответствующей сделке в размере суммы налога, доплаченного в бюджет (подлежащего доплате / начисленного), и соответствующих пеней. Наличие / отсутствие решения / акта или иного документа налогового органа, содержащего требование / предложение подать уточненную налоговую декларацию, не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе;

- в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Заказчика являющийся предметом Договора результат Работ, требований о возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пени, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за исключения стоимости приобретенных результатов Работ, товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с Поставщиком;

В случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, стоимость договора (работ/услуг) рассматривается включающей в себя НДС и изменению не подлежит, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае неправомерного освобождения от НДС Поставщик за свой счет вносит в бюджет, исчисленный от стоимости работ НДС по ставке согласно действующему законодательству.

- в связи с нарушением Поставщиком каких-либо заверений, данных Поставщиком в разделе 14 в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет.

Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, и / или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери и уплатить штраф, указанный в настоящем разделе.

• Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в том числе в ходе встречной налоговой проверки) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по Договору и / или подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа, если иной срок не установлен в запросе.
• В случае проведения налоговым органом налоговой проверки одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона обязуется оказывать Стороне, в отношении которой проводится такая проверка, содействие в виде представления проверяющим необходимой информации (в том числе документов), связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.
• Поставщик совершит все необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (обеспечит предоставление третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору) по первому требованию Покупателя или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не установлен в запросе.
• Стороны договорились, что обязательства и ответственность, предусмотренные настоящим разделом Договора и возникшие, как в период действия Договора, так и после окончания срока его действия, его расторжения и/или отказа от него любой из Сторон, сохраняют свое действие и/или являются действительными и подлежат исполнению после окончания срока действия Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все уведомления, сообщения, необходимые в соответствии с Договором, должны направляться в письменной форме по адресам, указанным в Договоре.

Все письма и иные документы (в т.ч., но не ограничиваясь – уведомления (в том числе, но не ограничиваясь – об отказе от Договора), заявления, декларации и т.п.) направляются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и считаются надлежащим образом доставленными Стороне, являющейся адресатом:

- при вручении лично или с курьером – в момент передачи под роспись;

- при почтовой доставке письмом – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления на почтовое отделение, обслуживающее адрес места нахождения Поставщика, указанного в ЕГРЮЛ на момент отправки;

- при электронной передаче – в момент направления (передачи) их на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре.

Адресат обязан любыми способами обеспечить получение поступающей почтовой корреспонденции по почтовому, электронному и иным адресам, указанным в настоящем Договоре. С момента поступления корреспонденции в отделение почтовой связи, непосредственно обслуживающее адресата по адресу, указанному им в настоящем Договоре, риск ненадлежащего исполнения организацией почтовой связи своих обязанностей переходит к адресату.

Любое уведомление, сообщение или иной документ, направляемые по электронной почте, должны отправляться с приложением документа, подписанного надлежаще уполномоченным представителем отправителя, в сканированном нередактируемом формате PDF.

Любой документ должен содержать наименование юридического лица, от которого он исходит, его реквизиты (ИНН, ОГРН), наименование должности лица подписавшего документ и ссылку на документ, свидетельствующий о наличии у такого лица полномочий (в случае если ранее такой документ не передавался, к сообщению должна быть приложена также его удостоверенная копия).

Уведомление или иной документ запрещается вставлять непосредственно в тело письма.

Стороны признают юридическую силу документов, оформленных и направленных в соответствии с требованиями настоящего пункта и полученных с адресов электронной почты

- от Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

- от Поставщика e-mail: ____________.

Претензии, письма (в т.ч. уведомления, заявления, декларации и т.п.) и иные документы, предоставление которых в оригинале предусмотрено Договором (в том числе, соглашениями и/или приложениями к нему), нормативной, конструкторской, технической и /или иной регламентирующей документацией, должны направляться только в оригинале только ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в отношении контрагентов с местонахождением на территории Российской Федерации или иной почтовой связью в отношении контрагентов, находящихся вне территории Российской Федерации в порядке, предусмотренным настоящим пунктом.

• Любая переписка и договоренности Сторон до даты заключения Договора теряют силу с момента подписания Договора в части, противоречащей условиям Договора.
• Во всем, что не урегулировано настоящим Договором стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. Применимым правом к правоотношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора и возникающим в связи с ним, в том числе связанным с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, является законодательство Российской Федерации.
• Стороны договорились, что все и любые изменения курса рубля Российской Федерации к доллару США, евро и любой другой валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), а также изменение ключевой ставки Банка России являются их предпринимательским риском и не могут быть основанием для изменения или расторжения Договора. Под курсом рубля Российской Федерации в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации.
• Стороны договорились, что в случае противоречий условий Договора и приложений к нему приоритет имеют условия Договора.
• Стороны договорились, что, в случае дополнительного письменного подтверждения сторон об обмене электронными документами посредством электронного документооборота, стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение первичных учетных документов, предусмотренных Договором (товарных накладных, счетов-фактур (корректировочных и исправительных счетов-фактур), универсальных передаточных документов (УПД) (универсальных корректировочных документов (УКД)) в электронном формате, утвержденном соответствующим приказом ФНС, действующем на дату передачи электронного документа (формализованные документы), а также актов сверки взаимных расчетов.

Стороны подтверждают, что указанные документы, при условии наличия в них всех сведений, определенных Договором, признаются сторонами оформленными в соответствии с условиями Договора. Стороны признают электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и соглашения сторон юридически эквивалентными документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

Положения настоящего пункта не ограничивают стороны в возможности выставления и получения, указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, при возникновении такой необходимости. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством РФ.

При наличии соглашения о юридически значимом электронном документообороте и выставлении первичных документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей сторон, приоритет будут иметь первичные документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручными подписями представителей сторон.

19.7. Настоящий договор заключен по результатам проведения закупочной процедуры ____________(протокол/решение № ____________). Информация о закупке размещена по адресу в сети «Интернет» ____________. Поставщик ознакомлен и принял требования к заключению настоящего Договора, его исполнению и последствиям расторжения договора, опубликованные в составе закупочной документации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 - Спецификация №1

Приложение №2: Условия конфиденциальности.

Приложение №3: Условия пребывания специалистов Покупателя на предприятии Поставщика / Субпоставщика.

Приложение №4: Форма запроса о согласовании даты отгрузки Товара.

Приложение №5: Технические требования

Приложение №6: Заявка на поставку

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

раздел подписей договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки №____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация №1

к договору поставки №____ от __ ____________

- Посмотреть таблицу с данными

1. Общая стоимость:

Общая стоимость без учета НДС:

Сумма НДС 20%:

Общая стоимость с учетом НДС:

2. Условия поставки:

2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям, требованиям нормативной документации на изготовление данного вида сварочных материалов и подтверждаться оригинальным сертификатом качества завода-изготовителя с оригинальной (синей) отметкой Отдела технического контроля завода-изготовителя. Язык документации (сертификата) – русский и английский.

2.2. Допускается досрочная поставка. Доставка товара в Место поставки осуществляется Поставщиком в часы работы склада Покупателя с 8:00 до 16:00

2.3. Допустимые отклонения: Допустимое отклонение по количеству + 10% от общего количества поставляемого товара по каждой позиции, при этом общая стоимость товара не может быть увеличена более чем на + 10% по каждой позиции.

2.4. Условия и способ поставки: Доставка осуществляется за счет Поставщика и включена в стоимость Товара.

Место поставки: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10

Грузополучатель и его адрес: Филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в г. Волгодонск, Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, город Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10

Грузоотправитель и его адрес: ____________

Порядок направления заявок: Поставка товара производится в номенклатуре и количестве, указанном в Заявках Покупателя, по форме Приложения №6 к Договору.

Заявка направляется Поставщику с адреса электронной почты Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на адрес электронной почты Поставщика ____________. Поставщик обязан незамедлительно уведомить Покупателя о факте получения заявки (направив сообщение Покупателю на указанную в настоящем пункте электронную почту); в отсутствии уведомления Покупателя – заявка считается полученной в дату её направления Поставщику по электронной почте, указанной в настоящем пункте. Поставщик обязан подписать заявку и направить ее на адрес электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента ее получения. Поставщик несёт ответственность за своевременную проверку своего электронного почтового ящика и за все неблагоприятные последствия для него в случае неисполнения этой обязанности.

Поставщик обязуется поставить Товар в номенклатуре и количестве, указанном в Заявке Покупателя. Покупатель вправе не принимать Товар, не указанный в заявках.

Покупка всего количества Товара, указанного в спецификации не является обязательной для Покупателя, конкретное количество поставляемого Товара стороны определяют в Заявках Покупателя.

3. Прочие условия:

Отсутствие сведений о замечаниях, претензиях в графах 16 и 17 УПД на момент подписания УПД, не исключает право Покупателя предъявлять претензии по качеству Товара, если несоответствия Товара по качеству были обнаружены по результатам проведения входного контроля (ВК). Настоящая Спецификация составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из Сторон. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №__________ от ________г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору поставки №____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Условия конфиденциальности

Настоящие условия регулируют отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках Договора термины «коммерческая тайна», «информация, составляющая коммерческую тайну», «обладатель информации, составляющей коммерческую тайну», «передача информации, составляющей коммерческую тайну» и «разглашение информации, составляющей коммерческую тайну» соответствуют их определениям, данным в статье 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Термин «конфиденциальность информации» соответствует его определению в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Режим коммерческой тайны - договорно-правовые, организационные, технические и иные меры, принятые Стороной по защите информации, составляющей коммерческую тайну Стороны.

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит обладателю такой информации в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

На материальные носители (бумажные, магнитные и иные носители), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, передаваемые одной Стороной (Передающая сторона) другой Стороне (Принимающая сторона), должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования ее обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения условий конфиденциальности на Информацию, зафиксированную на таком носителе. Порядок проставления такой пометки регулируется внутренними нормативными актами Сторон. Информация, содержащаяся на материальном носителе, может быть передана из рук в руки в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, либо направляться курьерской, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении с описью содержимого.

Информация, составляющая коммерческую тайну, может быть передана по телекоммуникационному каналу связи с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации в случае организации и установления между Сторонами такого канала связи.

В случае устной передачи информации, составляющей коммерческую тайну, в процессе проведения бесед, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.д. (далее – совещание), содержание информации фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками совещания. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом и фиксируется подписями всех участников совещания в листе ознакомления и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Листа ознакомления. Данный Лист ознакомления в обязательном порядке прилагается к Протоколу совещания.

Передача и возврат Информации, составляющей коммерческую тайну, сопровождается обязательным составлением акта приема-передачи в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. При получении Информации, составляющей коммерческую тайну, Принимающая сторона обязана подписать экземпляр акта приема-передачи (также скрепить печатью), и не позднее 3-х календарных дней после получения акта приема-передачи направить оригинал акта приема-передачи Передающей стороне. В случае если Принимающая сторона не подписала акт приема-передачи (по любым причинам), Передающая сторона не лишена права ссылаться на иные доказательства передачи Информации, составляющей коммерческую тайну (электронные письма, отправку документов по почте или курьером, т.п.)

Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой Стороны, обязуется с момента ее получения:

Принять меры по охране ее конфиденциальности.

Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима, исключительно для достижения целей, определяемых условиями Договора при условии, что указанными работниками будут выполняться положения настоящего Договора.

Не использовать ее для целей, не предусмотренных настоящим Договором, в том числе для деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Не передавать ее, не разглашать и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п. 7.2., без письменного разрешения Передающей стороны.

Не копировать без письменного разрешения передавшей Стороны.

В отношении сведений, изложенных в статье 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Сторонами не может быть установлен режим коммерческой тайны.

Информация, составляющая коммерческую тайну, полученная от другой Стороны, может быть передана органам государственной власти, иным государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с уведомлением об этом обладателя этой информации.

В отношении информации с грифом «Коммерческая тайна» и ее материальных носителей (воспроизведений), переданных одной Стороной другой Стороне, действует режим коммерческой тайны за исключением случаев, предусмотренных п. 8.

В случае реорганизации Сторон реорганизуемая Сторона уведомляет вторую Сторону о факте реорганизации и осуществляет возврат по требованию передающей стороны или ее правопреемника информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны на всех материальны носителях передающей стороне или ее правопреемнику.

В случае ликвидации Стороны она обязана в согласованный Сторонами срок до своей ликвидации обеспечить возврат информации, зафиксированной на материальных носителях, Стороне, предоставившей информацию.

Окончание срока действия Договора не будет освобождать Сторону, получившую информацию, составляющую коммерческую тайну, от обязательств, указанных в п. 7 настоящих условий.

Информация, составляющая коммерческую тайну, которая была передана в рамках настоящего Договора на материальных носителях, подлежит возврату по актам приема-передачи в течение 30 календарных дней после получения письменного запроса от Передающей Стороны о необходимости возвращении или уничтожении переданной Информации, направленного после исполнения или расторжения настоящего Договора, а все ее копии в любой форме и на любых носителях должны быть уничтожены Принимающей Стороной, если только Принимающая Сторона не сможет доказать, что Информация, составляющая коммерческую тайну, или ее копии были уничтожены ранее такого запроса. Возвращение, а также уничтожение, материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, и их копий не будет влиять на обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности этой информации.

Передающая сторона, являющаяся обладателем прав по распоряжению Информацией, передает ее или обеспечивает в каком-либо виде доступ к ней Принимающей стороне. Принимающая сторона не приобретает право на Информацию, а лишь получает право ее использования исключительно в порядке, определенном в настоящем Соглашении. Передающая сторона не предоставляет Принимающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Передающей стороне.

Принимающая сторона не будет без предварительного письменного разрешения Передающей стороны воспроизводить, переводить, изменять в любой форме в целом или частично, использовать содержащиеся в Информации, отнесенной к категории коммерческой тайны, сведения в коммерческих интересах лиц и организаций, или выполнять на базе этих сведений какую-либо работу, кроме заранее оговоренной с Передающей стороной.

В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящими условиями, приведшего к разглашению информации, составляющей коммерческую тайну, и ущербу для другой Стороны, Сторона, права которой были нарушены, вправе требовать от виновной Стороны возмещения причиненного ущерба в полном объеме, а при наличии достаточных оснований - привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны письменно информируют друг друга о требованиях, предъявляемых нормативными документами Сторон к защите информации, составляющей коммерческую тайну, а также об изменениях в таких нормативных документах, в том числе о прекращении действия в отношении Информации режима коммерческой тайны.

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности Информации, полученной от Передающей стороны, сохраняются до момента, пока Передающая сторона не снимет ограничения на распространение данной Информации. Обязательства по обеспечению конфиденциальности сохраняют свое действие в течение 10 лет с даты окончания действия Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору поставки №____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Условия пребывания специалистов Покупателя

на предприятии Поставщика/Субпоставщика

Поставщик/Субпоставщик за свой счет и своими силами обеспечивает своевременную встречу и проводы специалистов Покупателя в аэропорту или железнодорожном вокзале, их проезд от железнодорожного вокзала или аэропорта и провоз багажа до места нахождения предприятия Поставщика/Субпоставщика и обратно. Оплата расходов на проезд железнодорожным и воздушным транспортом специалистов Покупателя осуществляется Покупателем.

Поставщик/Субпоставщик создает для специалистов Покупателя нормальные рабочие условия.

Меры техники безопасности обеспечиваются в соответствии с правилами, действующими на месте работы специалистов Покупателя на предприятии Поставщика/Субпоставщика.

Поставщик/Субпоставщик окажет содействие в организации проживания и питания специалистов Покупателя. Проживание и питание специалистов Покупателя осуществляется за счет Покупателя.

Представители Покупателя должны иметь полис медицинского страхования.

Распорядок рабочего дня представителей Покупателя будет аналогичен распорядку рабочего дня специалистов Поставщика/Субпоставщика.

Поставщик/Субпоставщик обеспечит меры безопасности для специалистов Покупателя на весь период пребывания на заводе Поставщика/Субпоставщика.

Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выезда представителей Покупателя на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит ему их имена, фамилии, специальности и должности.

Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до выезда представителей Покупателя Поставщик/Субпоставщик должен сообщить о своей готовности принять их.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до выезда специалистов Покупателя на предприятие Поставщика/Субпоставщика, Покупатель сообщит Поставщику/Субпоставщику следующую информацию: фамилии, имена, точную дату прибытия и номер рейса/поезда.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к Договору поставки №____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

На бланке Поставщика

ЗАПРОС

о согласовании даты отгрузки Товара

_________________________, просит согласовать дату отгрузки Товара в адрес АО «АЭМ-технологии»:

(наименование Поставщика)

Реквизиты договора: ________________________________________________

Спецификация № ___________ от ___________ позиция № _______________________

Наименование Товара: ________________________________________________

Количество Товара: ___________________ Количество грузовых мест:_____

Планируемая дата отгрузки: ________________________________________________

Планируемая дата доставки до места поставки: _________________________________

Грузополучатель: ________________________________________________

Способ транспортировки/вид транспорта: _____________________________________

Дата /Должность/ /подпись/ (Фамилия И.О.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №5

к Договору поставки № ____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Проволоку сварочную Ø4,0мм поставляют в мотках, внутренний диаметр мотка не менее 500 мм, наружный диаметр мотка не более 800мм. Масса 80-90кг, допустимое отклонение от указанных весов ±2%.

Размеры проволоки, предельные отклонения по ним должны соответствовать ISO 544, овальность не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.

Проволока в мотках должна состоять из одного отрезка, свернутого не перепутанными рядами и плотно укатанного таким образом, чтобы исключить возможность распушивания или разматывания мотка. Концы проволоки должны быть легко находимы.

Поверхность проволоки должна быть полированной, чистой, гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. На поверхности проволоки допускаются мелкие волочильные риски, царапины, следы шлифовки, местная рябизна и отдельные вмятины при глубине каждого из указанных пороков не более ¼ предельного отклонения по диаметру.

На поверхности проволоки не допускается наличие остатков технологических смазок. Критерием оценки чистоты проволоки является отсутствие следов загрязнения и жирного налета на белой ветоши при протирке ей поверхности проволоки.

Флюс должен обеспечивать:

- устойчивость электродугового процесса, отсутствие перехода электродугового процесса в электрошлаковый;

- формирование наплавленного металла с ровными краями, без чрезмерных вмятин, выпуклостей и наплывов;

- отсутствие наружных трещин и надрывов в наплавленном металле;

- отсутствие пор на поверхности наплавленного металла, а также признаков её появления (побитости поверхности наплавленного металла, а также значительного количества газовых раковин в шлаковой корке);

- легкое отделение шлаковой корки без значительных остатков шлака на поверхности наплавленного металла.

Каждая партия флюса, поставляемая потребителю, должна сопровождаться сертификатом.

Флюс должен быть упакован в бумажных мешках весом 25 кг, внутри упакованных в полиэтиленовый пакет, предохраняющий флюс от кратковременного негативного воздействия внешних природных факторов. Перед транспортировкой каждая паллета с флюсом оборачивается стрейч-пленкой.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Нет.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Нет.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Сварочные материалы не должны иметь каких-либо неровностей, трещин и других дефектов поверхности, которые могут отрицательно повлиять на сварочный процесс.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с НТД на сварочные материалы соответствующей марки по подразделу 1.1 данного ТЗ.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Наружная сторона минимальной упаковки должна быть четко замаркирована и содержать следующую информацию:

- наименование производителя или поставщика;

- торговую марку;

- обозначение согласно соответствующему стандарту;

- размеры;

- номер плавки или партии;

- род тока и полярность, где это применимо;

- количество или номинальная масса нетто;

- одобрение сварочного материала, при наличии;

- предупреждение о вреде для здоровья, инструкцию по охране труда в соответствии со стандартами и правилами.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать защиту материала от повреждений и порчи при хранении и транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Сочетание сварочных материалов, комплект: Проволока ESAB OK Autrod 12.32 4,0 EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA + Флюс ESAB OK Flux 10.62 EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(или аналог)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 кг.

Допустимое отклонение по количеству + 10% от общего количества поставляемого товара по каждой позиции, при этом общая стоимость товара не может быть увеличена более чем на + 10% по каждой позиции.

Сроки, этапы поставки в соответствии с проектом договора.

Проволока и флюс должны быть поставлены одной плавки/партии.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10; Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к Договору поставки №____

от «__» ____________

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ

Во исполнение Договора №_______________от «___» ___________________ 2024 года Поставщик обязуется поставить Покупателю следующий Товар в указанных количествах:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком подписанной Покупателем настоящей Заявки отправленной на адрес электронной почты Поставщика.

Период направления заявок Покупателем: с даты заключения договора и до 31.11.2026

Покупатель

АО «АЭМ-технологии»

____________

Поставщик

____________________

______________________

Форма заявки на поставку СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_поставка_сырья,_материалов_и_комплектующих_изделий

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель технического

директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СЕРТИФИКАТ: 05AEE9CB00E5B256B846F84558FC989DB9

ВЛАДЕЛЕЦ: Кутафин Денис Сергеевич

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 22.05.2025 по 22.08.2026

Д.С. Кутафин

10.07.2025

Техническое задание № ВФ/ТЗ/640.1-25

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка комплекта сочетания проволоки, флюса

г. Волгодонск

2025

Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для Машзала АЭС Эль-Дабаа

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению

и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Сочетание сварочных, комплект: Проволока ESAB OK Autrod 12.32 4,0 EN ISO

14171-A + Флюс ESAB OK Flux 10.62 EN ISO 14174. (или аналог)

Далее по тексту – «сварочные материалы».

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Сварочные материалы должны быть новыми, выпуска не ранее года заключения

договора, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были

восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были

восстановлены потребительские свойства. Сварочные материалы должны быть

свободны от любых прав третьих лиц (не должны находиться в залоге, под арестом или

обременением).

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

1) 24.34.13.120 – Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали;

2) 20.59.56.120 – Флюсы.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическая сварка под флюсом оборудования АЭС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации сварочных

категории «Г» по НПБ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

материалов:

промышленное

помещение

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Согласно НТД на сварочные материалы соответствующей марки по подразделу

1.1 данного ТЗ.

Сварочные материалы должны быть изготовлены в соответствии с

нижеуказанными требованиями и дополнительными требованиями, указанными в

подразделе 13 данного ТЗ. Результаты дополнительных испытаний должны отражаться

в документе о качестве.

Сварочные материалы должны обеспечивать следующие требования к качеству

сварных соединений и наплавленного металла:

 Группа испытаний сварных соединений Iа;

 Нормативный документ на контроль сварных соединений EN ISO 5817;

 Уровень качества сварного соединения B;

 Требования по ISO 14344:

- Класс партии – S3 (одна партия);

- Уровень программы испытаний – 6.

Сводная таблица требований к испытаниям сварочных материалов:

Тип

наплавленно

го металла

(марка или

аналог)

Определен

ие

химическо

го состава

сварочного

материала

Макро

исслед

ование

сварног

о шва

Микро

исслед

ование

сварно

го шва

Испытание

на

растяжение

при

нормальной

температуре

Испытание

на

растяжени

е при

температу

ре 305℃

ESAB OK

Autrod 12.32

+ OK Flux

10.62

+

+

+

+

+

Испытания

на ударный

изгиб при

0℃ на

образцах с

концентрат

ором вида V

+

Контроль

термическ

ой

обработки

после

сварки,

наплавки

+

Проволоку сварочную Ø4,0мм поставляют в мотках, внутренний диаметр мотка не

менее 500 мм, наружный диаметр мотка не более 800мм. Масса 80-90кг, допустимое

отклонение от указанных весов ±2%.

Размеры проволоки, предельные отклонения по ним должны соответствовать ISO

544, овальность не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру.

Проволока в мотках должна состоять из одного отрезка, свернутого не

перепутанными рядами и плотно укатанного таким образом, чтобы исключить

возможность распушивания или разматывания мотка. Концы проволоки должны быть

легко находимы.

Поверхность проволоки должна быть полированной, чистой, гладкой, без трещин,

расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других

загрязнений. На поверхности проволоки допускаются мелкие волочильные риски,

царапины, следы шлифовки, местная рябизна и отдельные вмятины при глубине

каждого из указанных пороков не более ¼ предельного отклонения по диаметру.

На поверхности проволоки не допускается наличие остатков технологических

смазок. Критерием оценки чистоты проволоки является отсутствие следов загрязнения

и жирного налета на белой ветоши при протирке ей поверхности проволоки.

Флюс должен обеспечивать:

- устойчивость электродугового процесса, отсутствие перехода электродугового

процесса в электрошлаковый;

- формирование наплавленного металла с ровными краями, без чрезмерных

вмятин, выпуклостей и наплывов;

- отсутствие наружных трещин и надрывов в наплавленном металле;

- отсутствие пор на поверхности наплавленного металла, а также признаков её

появления (побитости поверхности наплавленного металла, а также значительного

количества газовых раковин в шлаковой корке);

- легкое отделение шлаковой корки без значительных остатков шлака на

поверхности наплавленного металла.

Каждая партия флюса, поставляемая потребителю, должна сопровождаться

сертификатом.

Флюс должен быть упакован в бумажных мешках весом 25 кг, внутри

упакованных в полиэтиленовый пакет, предохраняющий флюс от кратковременного

негативного воздействия внешних природных факторов. Перед транспортировкой

каждая паллета с флюсом оборачивается стрейч-пленкой.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Нет.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Нет.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Сварочные материалы не должны иметь каких-либо неровностей, трещин и

других дефектов поверхности, которые могут отрицательно повлиять на сварочный

процесс.

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

В соответствии с НТД на сварочные материалы соответствующей марки по

подразделу 1.1 данного ТЗ.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Наружная сторона минимальной упаковки должна быть четко замаркирована и

содержать следующую информацию:

- наименование производителя или поставщика;

- торговую марку;

- обозначение согласно соответствующему стандарту;

- размеры;

- номер плавки или партии;

- род тока и полярность, где это применимо;

- количество или номинальная масса нетто;

- одобрение сварочного материала, при наличии;

- предупреждение о вреде для здоровья, инструкцию по охране труда в

соответствии со стандартами и правилами.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать защиту материала от повреждений и порчи при

хранении и транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется по количеству и качеству на складе Филиала АО «АЭМтехнологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск.

Место поставки: Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, дом 10.

Сварочные материалы проходит входной контроль в сроки, указанные в договоре

поставки. Процедура входного контроля проводится при поставке сварочных

материалов поставщиком – на полное соответствие поставленных сварочных

материалов требованиям нормативно-технологической документации на поставку и

требованиям ТЗ.

Поставщиком (изготовителем) должны быть проведены испытания сварочных

материалов в соответствии с требованиями п.4.1 и 13 данного ТЗ.

Результаты всех испытаний должны быть отражены в документе о качестве.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Товара

Поставщик обязан предоставить вместе с товаром оригинал сертификата качества.

Требование к проволоке – сертификат по EN10204:2004 тип 3.1.

Требование к флюсу – сертификат по EN10204:2004 тип 3.1.

Требование к сочетанию – сертификат по EN10204:2004 тип 3.1.

Цифровой индекс 3.1, ссылка на EN 10204:2004 должны быть указаны на

титульном листе сертификата.

Результаты всех испытаний п.4.1 и п.13 вносятся в сертификат на сочетание.

В сертификате на сочетание должны быть приведены полученные свойства

металла шва с указанием номеров протоколов испытаний.

Испытания должны быть выполнены производителем сварочных материалов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перевозка сварочных материалов должна осуществляется в соответствии с

правилами перевозки грузов и сохранением потребительских свойств сварочных

материалов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Сварочные материалы должны храниться по маркам, партиям и диаметрам в сухих

отапливаемых помещениях на специальных стеллажах при температуре не ниже 15 °С

и относительной влажности воздуха не более 60%, в условиях, предотвращающих их

загрязнения, увлажнения и механические повреждения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар составляет 24 (двадцать

четыре) месяца от даты поставки.

Претензии по качеству Товара (скрытые) дефекты могут быть заявлены в течение

гарантийного срока на Товар, а в случае, если гарантийный срок не установлен или

составляет менее 24 месяцев, то в течение 24 месяцев с момента передачи Товара

Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с НТД на сварочные материалы соответствующей марки по

подразделу 1.1 данного ТЗ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с НТД на сварочные материалы соответствующей марки по

подразделу 1.1 данного ТЗ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с НТД на сварочные материалы соответствующей марки по

подразделу 1.1 данного ТЗ и требований подраздела 5.1 и 5.2.

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам,

техническим условиям, требованиям нормативной документации на изготовление

данного вида сварочных материалов и подтверждаться оригинальным сертификатом

качества завода-изготовителя с оригинальной (синей) отметкой Отдела технического

контроля завода-изготовителя. Язык документации (сертификата) – русский и

английский.

По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификаты на

исходные (первичные) материалы.

По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить первичные документы на

технологию сварки для проведения испытаний, на режимы термической обработки и

диаграммы или иной документ режимов термической обработки, карты неразрушающих

методов контролей, удостоверения сварщиков, удостоверения контролеров, документы на

результаты испытаний и контролей по всем видам испытаний и контролей поставляемых

сварочных материалов (заключения/извещения/протоколы или иные формы, принятые на

предприятии-изготовителе, отражающие результаты контролей и испытаний) и иные

документы, связанные с проведением контролей и испытаний поставляемых сварочных

материалов (в том числе сочетание).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Согласно НТД на сварочные материалы соответствующей марки по подразделу

1.1 данного ТЗ.

Сочетание сварочных материалов (проволока + флюс по подразделу 1.1, далее по

тексту сочетание материалов) при входном контроле на предприятии Покупателя, в

соответствии с требованиями на изделие должно обеспечивать следующие требования

к качеству наплавленного металла / металла шва:

- Контрольную наплавку производить на постоянном токе обратной полярности

(DC EP);

- Химический состав наплавленного металла в соответствии с EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA:

S46 6FB S3 Si H5 ESAB OK Autrod 12.32 Ø 4,0 + Флюс ESAB OK Flux 10.62 EN ISO

14174; SAFB 1 55 AC H5.

В исходном состоянии:

Твёрдость по Виккерсу: HV5 ≤ 380 по EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Макро- и микроисследования: по EN ISO 17639

Механические свойства после термообработки по режимам:

Макро- и микроисследования: по EN ISO 17639.

Min: исходное состояние - после сварки.

Max: 650±15⁰С время выдержки согласно EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтаблица 10.1.1 для P295GH

(выдержка▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьминут).

Скорость нагрева и охлаждения согласно EN▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтаблица 10.4.3. нагрев со

скоростью ≤ 50°С/час, охлаждение с печью до T ≤ 300°С со скоростью ≤ 50°С/час,

далее на воздухе.

Статическое растяжение:

- при +20°С: Rm от 530 до 680 MПа, Rp0,2 ≥ 460 МПа, А ≥ 20%;

- при +305°С: Rp0,2 ≥ 214 MПа.

Средняя работа удара при 0°С: KVₒ ≥ 27 Дж – определяется на 3-х образцах, при

этом на одном из 3-х образцов допускается снижение удара до 21 Дж по EN ISO 9016.

Твёрдость по Виккерсу: HV5 ≤ 320 по EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Проволока ESAB OK Autrod 12.32 4,0 EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA

Кол-во,

кг

1800,00

Флюс ESAB OK Flux 10.62 EN ISO 14174

1975,00

Комплект

сочетания

Наименование

Назначение

ГСПП для АЭС

Всего: 3775,00

Сочетание сварочных материалов, комплект: Проволока ESAB OK Autrod 12.32 4,0

EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьA + Флюс ESAB OK Flux 10.62 EN ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(или аналог)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 кг.

Допустимое отклонение по количеству + 10% от общего количества поставляемого

товара по каждой позиции, при этом общая стоимость товара не может быть увеличена

более чем на + 10% по каждой позиции.

Сроки, этапы поставки в соответствии с проектом договора.

Проволока и флюс должны быть поставлены одной плавки/партии.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10;

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Оригинальны сертификатов качества завода-изготовителя, а также первичные

протоколы испытаний механических свойств должны быть с оригинальной (синей)

отметкой Отдела технического контроля завода-изготовителя. Язык документации

русский и английский.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1

2

3

4

Сокращение

Расшифровка сокращения

АЭС

НТД

ТЗ

ТО

Атомная электростанция

Нормативная техническая документация

Техническое задание

Термическая обработка

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

-

Наименование приложения

-

Количество

листов

-

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

_____________________

Должность, организация

_________________________

Подпись

Кучеров А.И.