Тендер - Поставка катионита (высший сорт) №316384774

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):г. Брянск, пр-т Московский, 2А.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.10.2025 по 27.10.2025Место предоставления документации:не установленоПорядок предоставления документации:не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется НМЦД_по_min - Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель контрактной службы

МУП «Брянскгорводоканал»

_____________ Ю. И. Афонина

«27» октября 2025 года

Документация

о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

на поставку катионита (высший сорт)

Брянск 2025 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор № ___________

на поставку товара

г. Брянск «_­­­­____» ____________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Брянский городской водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Николаева Валентина Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ПРОМ1» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Жирновой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»/«Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с пунктом 17 части 1 раздела 50 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить для нужд Заказчика поставку катионита (высший сорт) (далее – Товар) в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. По настоящему Договору Поставщик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре обязательства, а Заказчик – оплачивать их выполнение в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА договорА

2.1. Стоимость единицы поставляемого Товара указана в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), включает в себя общую стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по уплате налогов, сборов и платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, накладные расходы, а также иные дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.2. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС (20 %) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб., включает в себя общую стоимость поставляемого товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по уплате налогов, сборов и платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, накладные расходы, а также иные дополнительные расходы, осуществляемые Поставщиком в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.3. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.4. Договора.

2.4. Изменение условий договора при его исполнении допускается только по соглашению сторон на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Брянскгорводоканал» в следующих случаях:

2.4.1. Уменьшения цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.

2.4.2. Увеличения объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции.

2.4.3. Уменьшения объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции.

2.4.4. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

2.5. В случае изменения банковских реквизитов, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем договоре банковские реквизиты Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), несет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку Товара по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, 2А, транспортом Поставщика или транспортной компанией до указанного места поставки.

3.1.2. Осуществить поставку Товара в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного Товара, отвечать установленным международным стандартам и техническим требованиям производителя, которая должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Поставка Товара осуществляется в течение 7-ми рабочих дней с даты перечисления предоплаты Заказчиком на расчетный счет Поставщика транспортом Поставщика и за счет Поставщика.

Датой поставки товара является дата фактической передачи Поставщиком Заказчику товара, что подтверждается товарной накладной.

3.1.4. Одновременно с отгрузкой Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

– товарно-транспортную накладную (в случае доставки Товара перевозчиком) (2 экз.);

– товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару в соответствии со спецификацией к настоящему Договору (2 экз.);

– счет/счет-фактуру, выставленную Заказчику, с указанием адреса склада;

– копию сертификата соответствия ГОСТ Р или декларации о соответствии, заверенный печатью Поставщика, на каждое наименование поставляемого Товара (по 1 экз.) (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара);

– инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке в количестве, необходимом для эксплуатации товара (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

– технический паспорт на товар (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

3.1.5. В случае если для Товара производителем предусмотрены особые условия хранения, Поставщик в течение 2 рабочих дней с даты подписания Договора предоставляет правила хранения Товара на склад.

– осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с разделом 4 настоящего Договора;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществить проверку поставляемого Товара на соответствие предмету настоящего Договора, а также на соответствие требованиям к качеству Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный Товар в срок, установленный настоящим Договором.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

4.2. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна исключать механические повреждения, загрязнения, проникновение влаги, не иметь следов вскрытия, обеспечивать сохранение качества, потребительских свойств и безопасности на всех этапах обращения поставляемого Товара. Нарушение целостности и формы повреждения упаковки, в том числе ее сырость не допускается.

4.4. Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар.

4.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, все расходы по транспортировке товара, его замене и прочие расходы, связанные с устранением дефектов производятся за счет Поставщика.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку товара в соответствии с предметом настоящего Договора и качеством согласно разделу 4 настоящего Договора.

5.2. Основанием приемки Товара является товарная накладная, подписанная Сторонами настоящего Договора. К товарной накладной прилагается счет, счет-фактура, а также соответствующие сертификаты и/или другие документы, подтверждающие качество Товара.

5.3. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и с «Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара.

5.4. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и с «Инструкцией о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.66 № П-6 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара.

5.5. В случае соответствия Товара предмету настоящего Договора, а также требованиям к качеству Товара, товарная накладная подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки Товара.

5.6. В случае несоответствия Товара предмету настоящего Договора, а также требованиям к качеству Товара, Заказчик направляет Поставщику письменную Претензию.

5.7. Претензия Заказчика должна быть предъявлена не позднее 3-х дней со дня поставки Товара. В претензии должен быть указан один из способов устранения недостатков Товара, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. При предъявлении Заказчиком претензии Поставщик обязан рассмотреть ее в течение 10-ти дней со дня ее поступления. По результатам рассмотрения претензии Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о своем согласии устранить недостатки Товара одним из способов, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или направить Заказчику мотивированный отказ.

5.9. Претензия Заказчика относительно качества Товара должна быть устранена Поставщиком одним из способов, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней со дня направления Заказчику письменного согласия об устранении претензии.

5.10. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

6.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100 % по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

7.2. Невыполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) условий настоящего договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

7.3. В случае, если Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) просрочено исполнение обязательства, либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного настоящим договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) от суммы просроченного исполнения обязательства.

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты от суммы просроченного исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

7.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются виновной стороной в десятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

7.6. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в установленный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за оказанные услуги на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

7.7. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны Заказчика и третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по настоящему договору, и принимает на себя всю имущественную, материальную ответственность.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.

7.8. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет ответственность за качество и количество поставленного товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.3. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, решаются Сторонами путем направления другой Стороне по Договору письменных претензий. Срок рассмотрения письменных претензий – 10 календарных дней. При не достижении соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Брянской области.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

10.1. Заверения и гарантии Сторон

10.1.1. Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;

• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

10.1.2. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации по форме, утвержденной Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость (кейс TG) сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему Договору.

Подписывая Договор, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) дает свое согласие, а также обязуется при заключении договоров с третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить обязательное условие о даче указанными лицами согласия Заказчику на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;

• обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Разделе 10.1, и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) имеет фактическую возможность выполнить работы, оказать услуги, осуществить поставку товара Заказчику, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами, а в случае привлечения третьих лиц:

– Привлекаемые Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее – Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;

– Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости;

– Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

• все операции по передаче (оказанию, продаже) работ, (услуг, товара) Заказчику будут полностью отражены в первичной документации Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Соисполнителей, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача работ, услуг, товара по Договору.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию Заказчика или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;

• по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость (далее – «Несформированный источник для вычета по налогу на добавленную стоимость»).

10.1.3. В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в пунктах 10.1.1. – 10.1.2, Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

10.1.4. Стороны исходят из того, что Заказчик полагается на данные Исполнителем заверения и гарантии. Нарушение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение убытков или взыскания неустойки;

10.2. Возмещение имущественных потерь

10.2.1 Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования.

По требованию Заказчика Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Заказчик, по запросу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), окажет содействие последнему в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Заказчика Акта государственного органа, вынесенного в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Для целей применения пунктов 6.1.3 и 6.2.1., Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в возмещении которых Заказчику было отказано (в уменьшении подлежащего уплате налога в связи с совершением сделки между Заказчиком и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчику отказано), сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие не признания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

10.2.2. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, возникшие вследствие неустранения признаков Несформированного источника для вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Заказчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:

• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по налогу на добавленную стоимость имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по налогу на добавленную стоимость существенным и достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Заказчика в применении вычета;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и Заказчиком, но и в ситуации, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

• добровольный отказ Заказчика в применении вычета по налогу на добавленную стоимость выражается в подаче Заказчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций по приобретению работ, услуг, товара у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по настоящему Договору;

• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источника для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы налога на добавленную стоимость в бюджет;

10.2.2.1. При получении Уведомления, форма которого предусмотрена договором, от Заказчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа, о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источнике для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), на сумму налога на добавленную стоимость по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по налогу на добавленную стоимость.

Без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору данная сумма остается в распоряжении Заказчика до момента получения Заказчиком Информационного письма территориального налогового органа об урегулировании несформированного источника для применения вычета по налогу на добавленную стоимость либо истечения срока на урегулирование признаков несформированного источника для применения вычета по налогу на добавленную стоимость (в зависимости от того, какой срок наступил ранее.

В случае возмещения налога на добавленную стоимость Заказчика по банковской гарантии, срок для удержания денежных средств в порядке обеспечения обязательства об устранении «разрыва», равен сроку вынесения решения по камеральной проверке за налоговый период, за который был установлен «разрыв», или получения Заказчиком Информационного письма территориального налогового органа об урегулировании несформированного источника для применения вычета по налогу на добавленную стоимость, в зависимости от того, какой срок наступил ранее.

Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по налогу на добавленную стоимость, что подтверждается полученным (Обществом) Информационным письмом от территориального налогового органа, вследствие чего Заказчик отказался от применения вычета по налогу на добавленную стоимость за соответствующий период, данная сумма покрывает требование Заказчика о возмещении имущественных потерь, понесенных последним ввиду такого отказа.

10.2.2.2. Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), в размере, равном сумме уплаченного Заказчиком налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных пени и штрафа.

10.2.2.3. Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возместить имущественные потери Заказчика, согласно пункта 10.2.3, достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, подрядчиком, исполнителем, при этом для Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) ситуация считается неурегулированной;

10.2.3. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику имущественные потери и/или убытки Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по истечении 6 (шести) дней с даты направления заказного письма.

10.2.4. Заказчик вправе удовлетворить требования к Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований;

10.3. Поворот возмещения убытков и имущественных потерь

10.3.1. Уплаченная Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков (в части, в отношении которой прекратились основания для взыскания) подлежит возврату Заказчиком в каждом из следующих случаев:

• отмены или признания соответствующего решения государственного органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;

• устранения признаков Несформированного источника для вычета по налогу на добавленную стоимость, если ранее Заказчик добровольно отказался от применения вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа;

• применение Заказчиком вычета по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), от применения которого Заказчик ранее отказался.

10.4. Стороны признают, что вышеизложенные условия направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают настоящие условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Положения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 17 рабочих дней с даты его заключения.

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Любые изменения или дополнения к договору совершаются в письменной форме.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

12.3. Договор заключается на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ________________

от «_­­­­_____» __________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку катионита (высший сорт)

- Посмотреть таблицу с данными