Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
Тендеры и конкурсные торги РФ | Приволжский ФО | Республика Башкортостан | Салават | Карточка тендера 314708479
| Описание тендера: | 221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э Поставка калия гидрат окиси |
| Сумма контракта: | 471 228,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 16.10.2025 |
| Окончание: | 30.10.2025 15:30:00 |
| Тендер №: | 314708479 |
| Тип: | Отбор Тендерная аналитика |
| Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Салават |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Поставка калия гидрат окиси
Цена контракта: 471 228,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО | - | - | 500 | кг |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Документация_о_закупке.rar | 278 КБ | 16.10.25 08:56 | Действующая |
Оглавление
ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Поставка калия гидрат окиси
для нужд ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»
№закупки 221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э
Салават 2025
Содержание документации о конкурентном отборе
Заказчик (Организатор) конкурентного отбора Извещением, номер которого указан в информационной карте, опубликованным на сайте электронной площадке https://etpgpb.ru/, пригласил юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом конкурентном отборе, предмет и номер которого указаны в информационной карте настоящего конкурентного отбора.
Реестр потенциальных участников закупок ООО «Газпром нефтехим Салават» – реестр юридических и физических лиц, способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров по федеральным округам, в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатам работ и услуг, прошедших Предквалификацию.
Уторговывание – снижение Участниками конкурентного отбора цен заявок на участие в конкурентном отборе после процедуры вскрытия заявок в целях повышения предпочтительности таких заявок для Заказчика.
Участник процедур закупки (Претендент) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, от которых Заказчик (Организатор) получил уведомление о намерении принять участие в конкурентном отборе.
Конкурентный отбор проводится в следующем порядке:
- публикация Извещения о проведении конкурентного отбора в соответствии с п. 2.2;
- предоставление Документации о конкурентном отборе Претендентам в соответствии с п. 2.3;
- разъяснение Заказчиком (Организатором) положений Документации о конкурентном отборе (по мере необходимости) в соответствии с п. 2.4;
- подготовка Претендентами Заявок на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.5;
- подача Заявок на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.6;
- изменение Заявок на участие в конкурентном отборе и их отзыв в соответствии с п. 2.7;
- вскрытие Заявок на участие в конкурентном отборе в соответствии с п.2.8;
- анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.9;
- уторговывание цены Заявки на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.10 (при необходимости);
- подведение итогов конкурентного отбора в соответствии с п. 2.11;
- уведомление Участников о результатах конкурентного отбора в соответствии с п. 2.12;
- подписание договора с Участником, представившим лучшую заявку на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.13.
Любой Претендент вправе сформировать при помощи функционала электронной площадки запрос о разъяснении положений документации о конкурентном отборе.
«Изучив документацию о конкурентном отборе № ____________ Лот № ___ просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов».
- Посмотреть таблицу с даннымиДата начала срока предоставления разъяснений Документации - является дата размещения Извещения на электронной торговой площадке.
Дата окончания срока предоставления разъяснений Документации - является 23:59 часа дня, предшествующего дню истечения срока подачи Заявок.
- письма о подаче Заявки на участие в конкурентном отборе (пп.3.1, 3.2, 3.3);
- документов, подтверждающих квалификацию (п.3.6) и правоспособность (п. 3.7) Участника конкурентного отбора;
- подтверждения кредитоспособности (платежеспособности), если такие требования установлены в информационной карте (п. 4.1.17).
- образцы предлагаемого к поставке Товара, комплектностью и в количестве, указанном в информационной карте, если такие требования в ней установлены (п.4.1.25).
Претендент подает Заявку на участие в конкурентном отборе в электронной форме через функционал сайта ЭТП Газпромбанк.
- наименование и адрес Организатора: ООО «Газпром нефтехим Салават», Россия, Республика Башкортостан,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, здание Управления Общества, канцелярия.
-полное наименование Участника и его почтовый адрес;
-номер и название предмета Конкурентного отбора: «Открытый Конкурентный отбор № ________ на поставку ____________, образец по Лот № ____».
Для заказа пропуска необходимо заблаговременно (не ранее чем за 1 (один) день до даты доставки заявки на участие в Конкурентном отборе) направить на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть следующие данные:
- Посмотреть таблицу с даннымиВместе с заявкой на пропуск участник обязан предоставить подписанное согласие на обработку персональных данных на ответственное лицо в электронном виде в формате .pdf (Форма 4.2.).
Внешний вид ответственного лица за доставку заявки на участие в Конкурентном отборе должен соответствовать общепринятому деловому стилю.
Не допускается пропуск в канцелярию ООО «Газпром нефтехим Салават» в случае наличия признаков ненадлежащего поведения (неадекватное психическое состояние (признаки наркотического или алкогольного опьянения), нецензурная лексика (мат, оскорбления в адрес сотрудников Организатора).
В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается номер конкурентного отбора.
Режим работы Организатора Конкурентного отбора: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00, обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Часовой пояс: UTC+5).
Организатор начинает принимать заявки на участие в Конкурентном отборе с даты публикации извещения на официальном Интернет - сайте ООО «Газпром нефтехим Салават» http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/tenders/ и заканчивает принимать в срок указанный в извещении.
Ответственность за несвоевременную подачу заявки на участие в Конкурентном отборе несет Претендент.
Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурентном отборе образцы (в случае получения уведомления о возврате заявки в адрес Организатора закупки) ориентировочно в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращаются Претендентам.
2.6.1.8. Организатор принимает к рассмотрению запросы на продление сроков приема заявок от претендентов полученные посредством функционала ЭТП ГПБ, оформленные на официальном бланке организации (претендента) за подписью уполномоченного руководителя.
Никакие изменения и дополнения к Заявкам на участие в конкурентном отборе после окончания срока их представления не принимаются, за исключением изменения ее цены в меньшую сторону путем подачи нового ценового предложения.
- анализ Заявок и при необходимости запрос разъяснений Заявок;
- рассмотрение Заявок;
- оценка и сопоставление Заявок с присвоением каждой такой Заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок;
- присвоение порядковых номеров Заявок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий;
- принятие решения об итогах конкурентной закупки, в том числе о признании конкурентной закупки несостоявшейся;
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам конкурентной закупки, с которым планируется заключить договор (если по итогам конкурентной закупки определен ее победитель).
- соответствие предмета заявки на участие в конкурентном отборе предмету закупки, указанному в документации о конкурентном отборе, в том числе по количественным показателям (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг);
- наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией о конкурентном отборе;
- наличие согласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в документации о конкурентном отборе;
- не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в конкурентном отборе, над начальной (максимальной) ценой предмета конкурентного отбора (договора), установленной Заказчиком, Заказчиком (Организатором);
- наличие обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в извещении о закупке и информационной карте установлено данное требование.
- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. без НДС, в случае однократного отказа или уклонения Участника закупки от заключения договора;
- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. без НДС, в случае повторного/неоднократного отказа или уклонения Участника закупки от заключения договора
Ниже приведены реквизиты счета Организатора для перечисления задатка.
Получатель: ООО «Газпром нефтехим Салават»
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Банк получателя: Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ»
Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Корр/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Срок и порядок предоставления обеспечения:
Денежные средства зачисляются на вышеуказанный счет до окончания срока подачи Заявок на участие в конкурентном отборе (п. 4.1.34), включая время учета операций со средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок возврата обеспечения:
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который указан участником и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Организатору
- Несоответствия предмета заявки на участие в конкурентном отборе предмету закупки, указанному в документации о конкурентном отборе, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества и комплектации поставляемых товаров).
- В существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации о Конкурентном отборе;
- Отсутствия документов и/или запрашиваемых образцов (в том числе предоставление информации и/или образцов в неполном объеме/комплектации), определенных документацией о конкурентном отборе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурентного отбора или о закупаемых товарах.
- Несогласия участника конкурентного отбора с условиями проекта договора, содержащегося в документации о конкурентном отборе.
- Отсутствия обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в документации о конкурентном отборе установлено данное требование.
- Несоответствие участника конкурентного отбора требованиям, к участникам закупки, установленным в настоящей документации о конкурентном отборе.
- Наличия предложения о цене договора на поставку товаров, являющихся предметом закупки, превышающего начальную (максимальную) цену предмета конкурентного отбора (договора), установленную Организатором (по каждому лоту в отдельности).
- Правоспособность (общая и специальная) Участников не отвечает требованиям настоящей Документации о Конкурентном отборе;
- Не представления участником конкурентного отбора Организатору письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в конкурентном отборе по письменному запросу Организатора, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество.
- Наличие сведений об участнике конкурентного отбора в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- В случае несоответствия привлекаемых Участником закупки для исполнения договора субподрядчиков/соисполнителей установленным документацией о закупке требованиям к субподрядчикам/ соисполнителям.
- односторонний, необоснованный отказ Участника от заключения договора или от исполнения ранее заключенного с Заказчиком/Организатором или с Дочерним Обществом ООО «Газпром нефтехим Салават» договора;
- наличие факта неисполнения /ненадлежащего исполнения Участником своих обязательств по договору, заключенному с Заказчиком/Организатором или с Дочерним Обществом ООО «Газпром нефтехим Салават» ранее, подтвержденного либо самим Участником, либо вступившим в силу решением суда;
- представление недостоверной информации в ходе закупок, проводимых Заказчиком/Организатором или с Дочерним Обществом ООО «Газпром нефтехим Салават».
- неоднократно выявленные нарушения обязательств по договору, заключенному с Заказчиком/Организатором или с Дочерним Обществом ООО «Газпром нефтехим Салават».
В зависимости от количества выбранных Комиссией предложений Участников объемы поставки товаров в натуральном выражении распределяются следующим образом:
-
В случае выбора предложения одного Участника:
1 порядковый номер▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть% от общего объема поставки товаров. -
В случае выбора предложений двух Участников:
1 порядковый номер - 70 % от общего объема поставки товаров;
2 порядковый номер - 30 % от общего объема поставки товаров. - В случае выбора предложений трех Участников:
1 порядковый номер - 50 % от общего объема поставки товаров;
2 порядковый номер - 30 % от общего объема поставки товаров;
3 порядковый номер - 20% от общего объема поставки товаров.
- о результатах конкурентного отбора и определении победителя (поставщика), победителей (нескольких поставщиков);
- о признании конкурентного отбора несостоявшимся;
- о рекомендации Организатору (Заказчику) завершить процедуру конкурентного отбора без заключения договора при наличии оснований, предусмотренных Положением о закупках.
- Подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех Участников, за исключением победителя, блокирование денежных средств которого прекращается в случае заключения договора;
- Отмена конкурентного отбора;
- Отклонение Заявки Участника;
- Отзыв Заявки Участником до окончания срока подачи Заявок;
- Завершение процедуры конкурентного отбора без заключения договора.
Сведения о субподрядчиках/соисполнителях.
В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к поставке товаров.
В случае если Участник намеревается использовать субпоставщиков для поставки части товаров по предмету закупки или товаров, составляющих более 10% (десяти процентов) основного объема товаров по предмету закупки, в составе заявки на участие в конкурентном отборе должны быть представлены документы по субпоставщикам в соответствии с п.3.7.
- балансы за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
- отчеты о финансовых результатах за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
Документы должны в обязательном порядке содержать подписи и печати (в случае, когда наличие печати предусмотрено форматом соответствующего документа) контрагентов.
- копия Протокола (договора, соглашения) о намерениях между Участником и субподрядчиком/соисполнителем;
- копии лицензий и других разрешительных документов, если таковые требуются для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- формы - Анкета Участника (Форма 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.), Справка о выполнении аналогичных договоров (Форма 5);
- Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 6) (с заменой в формах «Участник» на «субподрядчик/соисполнитель»);
- копии форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:
- балансы за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
- отчеты о финансовых результатах за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
- копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года;
- копии сертификатов систем качества любых сертификационных центров (при наличии);
- сведения о профессиональной и деловой репутации (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).
Также субподрядчики/соисполнители должны представить документы, указанные в п. 4.1.33 информационной карты.
Эта информация будет принята во внимание также при оценке соответствия квалификационным требованиям Участника.
- после вскрытия и до подведения итогов конкурентного отбора по согласованию с Заказчиком (Организатором). Если такие изменения могут привести к срыву услуг или их некачественному исполнению, Заказчик (Организатор) вправе отклонить заявку на участие в конкурентном отборе Участника;
- после подведения итогов конкурентного отбора (определения Участника конкурентного отбора, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов конкурентных отборов содержит лучшие условия оказания услуг) и до заключения договора по согласованию с Заказчиком (Организатором). Если такие изменения могут привести к срыву услуг или их некачественному исполнению, Заказчик (Организатор) вправе отклонить заявку на участие в конкурентном отборе Участника, а также выбрать из числа оставшихся Участников нового Участника конкурентного отбора, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов конкурентных отборов содержит лучшие условия оказания услуг;
- после заключения договора по согласованию с Заказчиком, в соответствии с условиями договора.
Все формы и документы должны быть размещены в отдельных папках.
Документы должны быть читаемыми, иметь удобный для ознакомления разворот.
Пример оформления электронной копии заявки на участие в Конкурентном отборе:
- Посмотреть таблицу с даннымиНастоящая Информационная Карта содержит конкретные данные о проведении конкурентного отбора. В случае противоречий между положениями Информационной Карты и других пунктов Разделов 1-3 документации о конкурентном отборе Информационная Карта имеет преобладающую силу.
- Посмотреть таблицу с даннымиПисьмо о подаче заявки на участие в конкурентном отборе (Форма 1)
Уважаемые господа!
Настоящим, мы,
_____________________________________________________________________
(полное наименование и юридический адрес Участника конкурентного отбора)
сообщаем, что изучили Извещение о проведении открытого Конкурентного отбора №221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э, опубликованное на официальном сайте https://etpgpb.ru/, Документацию о конкурентном отборе и проект договора выражаем свое согласие на обработку Организатором данных, представленных в составе настоящей заявки на участие в закупке, подтверждаем, что они предоставлены с учетом всех требований действующего законодательства и безоговорочно принимаем установленные в них требования и условия конкурентного отбора, в том числе, указанные в Документации о конкурентном отборе:
- критерии оценки заявок на участие в настоящей закупке и их весовые коэффициенты,
- методики определения бальных оценок по каждому критерию оценки,
- порядок ранжирования заявок,
а также все условия Договора, включенного в Документацию о конкурентном отборе, и предлагаем заключить Договор на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг по ___________ Лот №___ в соответствии с проектом Договора и с учетом технико-коммерческого предложения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющих вместе с настоящим письмом заявку на участие в Конкурентном отборе, на общую сумму:
_________________________________________________________________________
цена заявки на участие в Конкурентном отборе без НДС, руб.
_________________________________________________________________________
НДС (или НДС не облагается 1 ), руб. ____________________________________________________________________________
цена заявки на участие в Конкурентном отборе с НДС (или НДС не облагается 1 ), руб.
Настоящая заявка на участие в Конкурентном отборе имеет правовой статус оферты и действует в течение не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия заявок на участие в конкурентном отборе.
Настоящая заявка не содержит конфиденциальную информацию/коммерческую тайну, если иное не установлено соглашением между сторонами, заключенным и действующим на этапе проведения процедуры закупки.
Настоящая заявка на участие в Конкурентном отборе дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
- Посмотреть таблицу с даннымиРуководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата __________ / __________ / __________
Коммерческое предложение (Форма 2)
Форма документа представлена в файле «Форма 2. Технико-коммерческое предложение. Таблица 1.xls».
Техническое предложение (Форма 3)
Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся, в случае признания нашей заявки наилучшей, поставить товар в объеме, комплектации и в строгом соответствии с техническим заданием, допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в документации о Конкурентном отборе.
Технические характеристики предлагаемого Товара 2
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение: копии документов, подтверждающих указанные характеристики товаров 4 .
Сведения о субпоставщиках 5 , привлекаемых к исполнению договора
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение: Формы 4-8 и документы подтверждающие квалификацию по каждому
привлекаемому субпоставщику
Руководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата __________ / __________ / __________
Анкета Участника Конкурентного отбора (Форма 4) 6
Общие сведения
- Посмотреть таблицу с даннымиСведения о фактах деятельности
- Посмотреть таблицу с даннымиНастоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными
Руководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата __________ / __________ / __________
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 4.1) 8
_______________________________________________
(наименование организации, предоставляющее информацию)
- Посмотреть таблицу с даннымиРуководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата __________ / __________ / __________
Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ООО «Газпром нефтехим Салават» (Форма 4.2) 9
Я, ____________________________________________________________________,
(должность, ФИО гр-на полностью)
Зарегистрирован (а) по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________, постоянно проживая по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт:________ ______________ выдан ________________________________________
(серия) (номер) (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________,
в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром нефтехим Салават» согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес (место жительства, место регистрации), паспортные данные, сведения о занимаемой должности и настоящем месте работы, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в целях предоставления моих персональных данных, а также собственникам данного общества (ООО «Газпром добыча Тамбей», и др.),
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента отзыва на основании моего письменного заявления.
«___»__________20__г. ____________/_______________
подпись расшифровка подписи
Справка о деловой репутации Участника (Форма 5) 10
Участие в судебных разбирательствах
- Посмотреть таблицу с даннымиНезависимые рейтинги
- Посмотреть таблицу с даннымиНаграды, заслуги и достижения
- Посмотреть таблицу с даннымиРуководитель организации /_______________(ФИО)
м.п. Дата __________ / __________ / __________
Приложение 1к Документации о конкурентном отборе 221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э
Проект договора
Проект договора является неотъемлемой частью документации и размещен в папке «Приложение 1»
Приложение 2к Документации о конкурентном отборе 221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э
Техническая часть
Техническая часть является неотъемлемой частью документации и размещена в папке «Приложение 2».12 Приложение 3к Документации о конкурентном отборе 221/16.10.25/НСТЭЦ/КО/Э
Методика анализа и оценки заявок участников конкурентного отбора
Методика анализа и оценки заявок участников конкурентного отбора является неотъемлемой частью документации и размещена в папке «Приложение 3»
^ В случае наличия у Исполнителя документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС, например, по основаниям, предусмотренным пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
^ Заполняется Участником в случае, если в соответствии с предметом закупки предусмотрена поставка нетиповых видов товаров с указанием их конкретных характеристик в Техническом задании.
^ В случае, если поставляемая продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию в соответствии с нормативно-правовыми актами (ТР ТС, ТР РФ, ГОСТ Р) и не изготавливается по индивидуальным требованиям Заказчика, то участник в составе заявки должен предоставить соответствующую декларацию/сертификат соответствия предлагаемой им к поставке продукции
^ Заполняется на субпоставщиков, привлекаемых Участником конкурентного отбора для поставки товаров по предмету конкурентного отбора.
^ Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».
^ При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:
Все графы таблицы должны быть заполнены.
Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).
Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.
В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.
В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:
- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.
В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).
В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
^ Согласие на обработку и передачу своих персональных данных предоставляется от каждого собственника, включая бенефициаров (в том числе конечных).
^ Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 3 (три) года, в том числе по текущим контрактам.
^ В случае его отсутствия, участник закупки должен руководствоваться условиями проекта договора (Приложение 1 Документации о закупке).
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Салават « » 20 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Салаватская ТЭЦ» (сокращенное наименование - ООО «НСТЭЦ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и
(сокращенное наименование – ), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (именуемый в дальнейшем договор) о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Продукцию (Товар), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и спецификациями к нему.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара, условия поставки Товара, включая сроки поставки, определяются в спецификации, которая является Приложением №1 и неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик обязуется поставить Товар, который принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от любых прав третьих лиц, не продан, не заложен, в споре, под арестом не находится.
1.4. Дополнительные условия к договору могут устанавливаться в спецификации, дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1. Поставляемый Поставщиком по настоящему договору Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТР ТС и иным требованиям, установленным в спецификации. Соответствие Товара требованиям к его качеству подтверждаться сертификатом (паспортом) качества и соответствия, другой необходимой нормативно-технической документацией. Все подтверждающие документы должны быть представлены Покупателю на русском языке.
2.2. Документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, Поставщик обязуется передать Покупателю вместе с накладной, товарно-транспортной накладной и/или иными товаросопроводительными документами не позднее момента фактического получения Товара Покупателем. В случае несоответствия маркировки паспорту и сертификату качества на Товар Покупатель вправе не принимать указанный Товар.
2.3.Товар, поставляемый по настоящему договору, должен быть упакован и затарен в соответствии с требованиями утвержденных стандартов и технических условий, способом, исключающим возможность порчи, утраты и/или повреждения поставляемого Товара в период его загрузки (разгрузки) и транспортировки до места назначения. Стоимость тары, упаковки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика входят в цену Товара. Поставщик несет ответственность за причинение вреда (бой, порчу и т.д.) поставляемому Товару, если данный вред вызван ненадлежащей упаковкой поставляемого Товара.
2.4. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, полностью соответствует условиям настоящего договора, является новым.
2.5. При поставке Товара длинной более 3м с массой более 50 кг Поставщик обязан производить его доставку строго на подкладочном материале (толщина брусков\досок 20-50мм) либо с заведенными транспортными(разовыми) стропами соответствующей грузоподъёмности.
2.6. Поставка Товара в коробках, ящиках, пакетах, мешках, бутылях и т.д. массой более 50 кг осуществляется Поставщиком упакованными/закрепленными на паллетах/поддонах.
2.7. Покупатель вправе в одностороннем порядке (путем направления уведомления) отказаться полностью или частично от закупаемого Товара с пропорциональным уменьшением цены договора при возникновении указанных обстоятельств 1 .
3.1. Цена за Товар и общая стоимость поставляемого Товара по договору определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена договора является твердой.
3.2. Цена, указанная в спецификации, является окончательной и не подлежит увеличению.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара исполняются им путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Сторонами установлен следующий порядок расчетов за поставляемый Товар:
Оплата Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты подписания сторонами первичного учётного документа по договору (накладной ТОРГ-12), на основании счета-фактуры, оформленного надлежащим образом. (абзац применяется в случае, если подрядчиком выступает не субъект малого или среднего предпринимательства).
Оплата Товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами первичного учётного документа по договору (накладной ТОРГ-12), на основании счета-фактуры, оформленного надлежащим образом. (абзац применяется в случае, если подрядчиком выступает субъект малого или среднего предпринимательства)
3.4. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемой Продукции не превышает 10 (десять) миллионов рублей, включая НДС.
3.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6. При осуществлении расчетов Покупатель без согласования с Поставщиком вправе произвести зачет своего обязательства по оплате поставленного Товара в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе по иным договорам с данным Поставщиком, в том числе за предыдущие периоды (годы).
3.7. Поставщик обязан предоставить:
- товарную накладную ТОРГ-12, либо Универсальный передаточный документ (УПД);
- счет-фактуру в течение 5 календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной /товарной накладной ТОРГ-12 либо в случае получения аванса не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения аванса.
Счет-фактура и товарная накладная/товарная накладная ТОРГ-12 должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора, в том числе, счет-фактура должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов, включая НК РФ и Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
При поставке Товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 №1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями, установленными п.п.1.1. п.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной/товарной накладной ТОРГ-12, не соответствующих вышеуказанным требованиям, Поставщик по первому требованию Покупателя обязан в 5-дневный срок с момента получения требования от Покупателя переоформить несоответствующие счет-фактуру и товарную накладную/ товарную накладную ТОРГ-12 в соответствии с требованиями действующего законодательства и Договора.
Счет-фактура и товарная накладная/товарная накладная ТОРГ-12, оформленные с нарушением указанных требований, считаются не предоставленными, и срок оплаты в данном случае исчисляется с даты предоставления надлежаще оформленных оригиналов счета-фактуры и товарной накладной/товарной накладной ТОРГ-12. В случае нарушения сроков предоставления оригиналов счета-фактуры и товарной накладной/ товарной накладной ТОРГ-12, в том числе, в результате нарушения требований к их оформлению, Покупатель вправе потребовать возмещения убытков, связанных с таким нарушением, а также потребовать уплаты штрафа в размере 0,1 % от суммы, указанной в документе, представленном с нарушением установленного срока.
4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Сроки и способы поставки, порядок оплаты транспортных расходов определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.
4.3. Датой получения Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12, подтверждающая приёмку Товара (если иное не установлено спецификацией).
4.4. Днем перехода права собственности на поставленный Товар и риска его случайной гибели является момент получения Товара Покупателем, который определяется п.4.3. настоящего договора.
4.5. Обязанность Поставщика по поставке Товара не считается исполненной в случае частичного исполнения обязанности по поставке Товара, в том числе, в случае поставки документации к Товару, указанной в настоящем договоре/спецификации, не в полном объеме.
5. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченным представителем Покупателя в момент получения Товара в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР №П-7 «О порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и Инструкцией Госарбитража №П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (со всеми изменениями и дополнениями). При приемке Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию и количеству.
Приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя.
При обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству, в том числе скрытых недостатков, которые невозможно было выявить при приемке Товара, как на складе Поставщика, так и на складе Покупателя, Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение суток со дня обнаружения недостатков любыми доступными способами, позволяющими достоверно определить Сторону, от которой исходит документ, включая факс, телеграмму и электронную почту. Поставщик обязан направить своего представителя для сверки и составления на месте Акта об обнаружении несоответствия Товара по количеству или качеству (именуемый в дальнейшем Акт) не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления от Покупателя.
При неявке представителя Поставщика в установленный срок, его отказе от составления и/или подписания Акта, признается действительным односторонний Акт, составленный и подписанный Покупателем не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения несоответствия. Покупатель уведомляет о составлении Акта Поставщика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления.
5.2. Некачественный Товар подлежит возврату Поставщику, который обязан принять его и вывезти в 5-ти дневный срок со дня составления Акта своим транспортом или силами перевозчика за свой счет. Срок замены некачественного Товара и возмещения расходов устанавливается Покупателем.
5.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству.
5.4. Количество поставленного Товара подтверждается товарными накладными ТОРГ-12 и/или товарно-транспортной накладной 1-Т либо УПД.
5.5. Недопоставленный Товар подлежит поставке Поставщиком в срок, письменно согласованный Сторонами, расходы по допоставке полностью несёт Поставщик.
5.6. Инструкции, указанные в п.5.1. настоящего договора, применяются в части, не противоречащей настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественного Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере:
за неисполнение обязанности по поставке Товара или недопоставку Товара: 0,3 % от суммы непоставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки;
за просрочку замены некачественного Товара: 0,3% от общей суммы с НДС, указанной в спецификации за каждый день просрочки,
В случае неоднократного нарушения Поставщиком своих обязательств по своевременной поставке Товара, либо поставке качественного Товара, либо замене некачественного Товара Покупатель вправе отказаться от исполнения договора и требовать возмещения понесённых убытков.
6.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.1.3. настоящего договора, Покупатель вправе начислить и взыскать с Поставщика штраф в размере 0,3 % от стоимости переданного обремененного Товара, а также вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с требованиями третьих лиц.
6.3. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для начисления в целях налогообложения и уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной стороной либо вступившее в законную силу решение решения арбитража, указанного в п.10.12 настоящего договора.
Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора и находящихся вне контроля Сторон. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и т.п.), пожар, аварии и инциденты на производстве ООО «НСТЭЦ», массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры органов государственной власти или местного самоуправления и другие, не зависящие от воли Сторон договора обстоятельства.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана:
- незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления, известить об этом другую Сторону в письменной форме. Извещение должно содержать сведения о характере возникших обстоятельств, обязательствах Стороны, на возможность исполнения которых влияют возникшие обстоятельства, оценке влияния обстоятельств непреодолимой силы на возможность исполнения обязательств по договору, а также о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы и сроке, в который предполагается исполнить обязательства по договору;
- предоставить другой Стороне не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения заключение об обстоятельствах непреодолимой силы, выданное уполномоченной торгово-промышленной палатой, либо иные документы, выданные компетентными органами (организациями) и подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, и не сообщившая об их возникновении в вышеуказанном порядке, не может ссылаться на них в качестве оснований освобождения её от ответственности.
На период действия обстоятельств непреодолимой силы:
- Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, вправе приостановить исполнение только тех своих обязательств по договору, на возможность исполнения которых влияют возникшие обстоятельства, и только в той степени, в которой такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств по Договору;
- вторая Сторона приостанавливает исполнение своих обязательств по договору, являющихся встречными по отношению к обязательствам, исполнение которых было приостановлено Стороной, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы. Такое приостановление исполнения встречных обязательств в данном случае не является нарушением условий договора и основанием для привлечения второй Стороны к ответственности за неисполнение обязательств.
Срок приостановки исполнения Сторонами своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы не должен превышать периода влияния таких обстоятельств на возможность исполнения Сторонами обязательств по договору.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят переговоры с целью определения альтернативных способов исполнения обязательств по договору либо расторжения договора.
Независимо от результатов переговоров, при продолжении влияния обстоятельств непреодолимой силы на возможность исполнения Стороной, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, своих обязательств в течение более 6 (шести) месяцев, вторая Сторона имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Стороне, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, соответствующего письменного уведомления. При этом договор будет считаться расторгнутым с даты получения такого уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31 »122026г. Истечение срока договора не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими спецификациями.
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору и для включения персональных данных специалистов Поставщика в формирующиеся внутренние справочники Покупателя и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Покупателя, Поставщик гарантирует предоставление его специалистами Покупателю согласия на обработку их персональных данных (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) в составе: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон;
9.2 Поставщик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Покупателя, которые стали доступны Поставщику при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему договору персональные данные подлежат уничтожению Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства.
9.3 Покупатель вправе в любое время раскрывать/предоставлять любую информацию, полученную в рамках Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию о результатах выполненных условиях поставки и особенностях Товара и иную информацию, полученную Покупателем в рамках/в связи с Договором, организациям ПАО «Газпром»/ООО «Газпром переработка»/ООО «Газпром нефтехим Салават», без получения/в отсутствие отдельного письменного согласия/разрешения Поставщика.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Условия Договора действуют применительно к спецификации, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью Договора.
10.2. Документы, переданные по факсу или электронной почте имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати (при ее наличии) стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 5 рабочих дней с момента отправки факсимильной копии.
10.3. В случае реорганизации, ликвидации, изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, Сторона обязана не позднее трех рабочих дней, в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, нарушившую условия настоящего пункта.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Поставщик гарантирует, что:
- при изготовлении Товара не нарушены интеллектуальные права третьих лиц;
- использование Покупателем Товара в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;
- в случаях предъявления Покупателю любых претензий/требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Поставщик и признает себя/берет на себя роль надлежащего ответчика во всех судебных инстанциях (государственных органах).
10.6. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.
10.7. В случае принятия одной Стороной договора решения о признании второй Стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия такого решения.
10.8. В случае признания налоговыми органами Сторон договора взаимозависимыми лицами, Стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Стороне стало известно об этом.
10.9. В случае если одна из Сторон договора своевременно не предоставит или предоставит недостоверные сведения, предусмотренные пунктами 10.6.-10.8. договора, то такая Сторона договора обязана возместить второй стороне убытки в размере сумм, уплаченных последней в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования Стороной договора этой недостоверной информации.
10.10. Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей Стороне убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами договора недостоверных сведений, представленных сторонами договора.
10.11. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
10.12. Если спор не будет разрешен в претензионном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее – Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по адресам электронной почты
ООО «НСТЭЦ»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Наименование Стороны: адрес электронной почты
Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра пи АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
Арбитражное решение является окончательным.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
Третейский суд формируется в составе одного арбитра.
Место арбитража – Российская Федерация, место проведения заседаний (устных слушаний) – город Москва.
Язык арбитражного разбирательства – русский язык.
Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.
10.13. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение трех календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещённой в сети Интернет по адресу: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/page/78/120/sobstinfo.xls, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.
10.14. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.13. настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления от Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
10.15. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.17. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
Приложение №1: Спецификация
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1 к договору поставки *
№ ______________от « ___ » ____ 202___г
Спецификация №___
г. Салават « » 20 г.
ООО «НСТЭЦ», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящую спецификацию к договору от «___» _____202__г № ______ (далее-Договор) о нижеследующем:
- Посмотреть таблицу с даннымиИтого:_____________(____________) руб. ____коп., в том числе НДС - _______(___________) руб. _____ коп. 3 Вариант 1:
Вариант 2 4 :
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей спецификации составляет сумма цифрами (сумма прописью) руб. ___ копеек без НДС. НДС не облагается в соответствии со статьей 145 НК РФ.
Общая стоимость Товара по настоящему Договору является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ или неправомерного его применения.
4.1. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом. Копия доверенности на уполномоченное лицо подлежит передаче Поставщику одновременно с направлением соответствующей Заявки.
4.2. Заявки направляются в виде письма, отправленного по факсу или сообщения на электронную почту Поставщика __________. Поставщик в течение 3 рабочих дней обязан направить на электронную почту куратора договора ответ о принятии заявки в работу в форме официального письма с печатью и за подписью уполномоченного лица Поставщика с последующим досылом оригинала ответного письма в течение 3(трех) рабочих дней с момента направления по электронной, факсимильной, почтовой связи.
- оригинал счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12, либо Универсальный передаточный документ (УПД);
- сертификат (паспорт) качества завода-изготовителя;
- разрешение на применение технического устройства, в соответствии с требованиями Федерального закона о промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 21.07.1997 N 116-ФЗ;
- сертификат соответствия ГОСТ Р в соответствии с требованиями; Федерального закона о промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 21.07.1997 N 116-ФЗ;
- упаковочный лист;
- инструкция по эксплуатации, монтажу оборудования;
- иную техническую документацию, необходимую Покупателю.
- Посмотреть таблицу с даннымиПОКУПАТЕЛЬ:
______________/_________________/
Приложение к спецификации
к договору поставки
№ ____от « ___ » ____ 202___г
Приложение
Настоящее приложение составлено на __ (______) лист__ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью спецификации № 1 к договору поставки № ______ от «___» _________ 202__г.
- Посмотреть таблицу с даннымиПОКУПАТЕЛЬ
/ _____________ / _________________________
ПОСТАВЩИК
/ ____________ / __________________________
^ 1. Отказаться от части Товара с уменьшением цены Товара как в ходе закупки, так и до начала. Объем Товара и/или перечень Товара, не подлежащих поставке в соответствии с договором, определяется Покупателем в одностороннем порядке, о чем Поставщику направляется уведомление. Объем Товара и/или перечень Товара по договору считается измененным с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.
2. Изменение цены Товара по договору при отказе от части Товара оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору.
^ Если договор заключается на поставку Продукции, операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, или с контрагентом, применяющим систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, то столбцы «Ставка НДС, %» и «Сумма НДС» таблицы и слова вне таблицы «в том числе НДС - __________(_________) руб.___коп.» не заполняются (сноска подлежит исключению при формировании договора).
^ данная редакция п. 2 используется в случае, если Договор заключается с российским лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения и освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ.
Техническое задание
- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация о закупке (химия, технология)/Приложение 3/Методика оценки.docx
Раздел 1. Анализ заявок на предмет соответствия требованиям Документации о закупке [1]
- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 2. Оценка и сопоставление Заявок Участников
Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
Дробное значение рейтинга заявки и оценки в баллах по критериям (подкритериям) округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Для данного конкурентного отбора максимальный уровень оценки устанавливается в баллах – равных 100 или в процентах – равных 100%.
Сравнительная оценка Заявок участников проводится по следующим критериям:
- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиПо результатам анализа заявок Заказчик (Организатор) представляет Комиссии информацию для принятия решений, в том числе предложения по отклонению заявки на участие в конкурентном отборе в случае несоответствия Участника конкурентного отбора обязательным требованиям, установленным в документации о конкурентном отборе. Комиссия имеет право отклонить такие заявки. При этом если заявка одного из участников по какому-либо критерию не была отклонена, то заявки остальных Участников по этому критерию также не отклоняются. ↑
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №314494107
Поставка метанола для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (0099331)
|
Отбор
#314494107 |
7 917 790
|
5 дней
15.10.2025 07.11.2025 |
|
Тендер №315473275
226/20.10.25/НСТЭЦ/КО/Э Поставка раствора гликоля водного
|
Отбор
#315473275 |
2 353 285
|
3 дня
20.10.2025 05.11.2025 |
|
Тендер №316023107
233/22.10.25/НСТЭЦ/КО/Э Поставка гипохлорита натрия технического
|
Отбор
#316023107 |
2 617 986
|
3 дня
22.10.2025 05.11.2025 |
|
Не определен
#316210657 |
10 дней
23.10.2025 12.11.2025 |
||
|
Отбор
#316285673 |
5 дней
24.10.2025 07.11.2025 |
Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос предложений
#314708440 |
срок истек
16.10.2025 20.10.2025 |
||
|
Запрос котировок
#314708415 |
1 738 953
|
срок истек
16.10.2025 24.10.2025 |
|
|
Тендер №314708331
Поставка технической соли
|
Малая закупка
#314708331 |
1 800
|
срок истек
16.10.2025 20.10.2025 |
|
Тендер №314708299
Поставка технической соли (с результатом)
|
Малая закупка
#314708299 |
1 800
|
срок истек
16.10.2025 20.10.2025 |
|
Тендер №314708022
Поставка инструментов и запасных частей
|
Запрос предложений
#314708022 |
8 416
|
срок истек
16.10.2025 20.10.2025 |
Тендеры из региона Салават
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Отбор
#314708467 |
306 896
|
срок истек
16.10.2025 24.10.2025 |
|
|
Запрос котировок
#314693482 |
43 333
Обеспечение заявки:
-1 |
срок истек
16.10.2025 23.10.2025 |
|
|
Запрос котировок
#314693322 |
43 333
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
16.10.2025 23.10.2025 |
|
|
Отбор
#314692878 |
2 929 958
|
срок истек
16.10.2025 31.10.2025 |
|
|
Не определен
#314687770 |
2 153 187
|
58 дней
01.01.2025 31.12.2025 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |