Тендер - соль для галоингалятора №243820364

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• ТЗ_Соль.docx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на соль поваренную пищевую переработанную для проведения сеансов сухой солевой аэрозольтерапии

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № 53/2023

поставка товара (соль для галоингалятора)

г. Пермь «____» апреля 2023г.

________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем Поставщик и

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника №6», в лице главного врача Сухоруковой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем.

1.1. Поставщик осуществляет поставку товара (соль для галоингалятора) (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принимает и оплачивает Товар.

1.2. При исполнении договора по письменному согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре без изменения цены договора.

1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.4. Авансовый платеж не предусмотрен.

1.5. Источник финансирования: Средства ОМС.

2. Цена Договора и Порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (___________) рублей 00 копеек, НДС ______

2.2. Цена договора включает в себя все расходы по поставке Товара, в том числе погрузку, перевозку, доставку, разгрузку, монтаж, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. При исполнении договора по соглашению Сторон цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора. Окончательную цену договора Стороны подтверждают дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.5. По предложению Заказчика при исполнении договора количество поставляемого товара, предусмотренное договором, может быть уменьшено или увеличено не более чем на 10% по соглашению Сторон.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены договора.

При уменьшении предусмотренного договором количества товара, Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в договоре количество такого товара. Окончательную цену договора Стороны подтверждают дополнительным соглашением к настоящему договору.

2.6. Товар оплачивается Заказчиком в следующем порядке:

Расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и предоставления счета на оплату. Оплата производится в безналичном порядке, платежным поручением, в рублях Российской Федерации, на расчетный счет Поставщика в банке.

Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Поставщика.

2.7. В случае изменения расчетного счёта Поставщика, он обязан в течении 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счёт, несёт Поставщик.

2.8. Товар, поставленный Поставщиком с ненадлежащим качеством, отклонением от технического задания не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком имеющихся недостатков, за исключением пункта 1.2 настоящего договора.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. принять и оплатить Товар в порядке, установленном условиями настоящего Договора.

3.2. Поставщик обязуется:

3.2.1. поставить Товар в течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора Сторонами;

3.2.2. поставить Товар полностью соответствующий техническим характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1);

3.2.3. поставить Товар, который не был в употреблении;

3.2.4. гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара;

3.2.5. осуществить поставку, разгрузку, подъем на этаж Товара по месту нахождения Заказчика, указанному в пункте 4.1. настоящего Договора.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика, либо третьими лицами за счет Поставщика по адресу:

г. Пермь, ул. Встречная 27 в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика.

4.2. Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с момента передачи Товара представителю Заказчика, и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной. С этого же момента Заказчику переходит право собственности на Товар.

4.3. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу в момент передачи Товара от Поставщика Заказчику. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров. Факт проведения экспертизы подтверждается подписанием товарной накладной.

4.5. Некачественный и (или) некомплектный Товар считается не поставленным, что фиксируется в акте. Уполномоченное лицо Заказчика оформляет письменный мотивированный отказ от приемки Товара и направляет его Поставщику. Мотивированный отказ должен содержать перечень недостатков, а также разумные сроки их устранения. Поставщик обязан устранить указанные в мотивированном отказе от приемки Товара недостатки в установленные уполномоченным лицом Заказчика сроки.

4.6. Приёмка повторной поставки Товара осуществляется в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

4.7. Если Заказчик повторно не принял Товар, то он имеет право отказаться от исполнения договора с Поставщиком в одностороннем порядке.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Поставщик гарантирует полное соответствие Товара требованиям и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1) к договору, качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, а также соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

5.2. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

• сопроводительный документ на товар (Товарную накладную или Товарно-транспортную накладную или универсальный передаточный документ);
• счет;
• счет-фактуру (при необходимости);
• документы, подтверждающие качество товара (сертификаты соответствия/декларации о соответствии, выданные органом по сертификации, аккредитованным Росстандартом, для Товаров, подлежащих обязательной сертификации);
• акт приема - передачи товара (далее - документ о приемке), подписанный Поставщиком в двух экземплярах.

Сопроводительный документ на товар должен быть оформлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, предусмотренного условиями настоящего Договора. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей 00 копеек.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы 2500 рублей 00 копеек.

6.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Предъявление требований за нарушение условий настоящего договора, предусматривающих уплату Поставщиком штрафных санкций, производится Заказчиком в письменном виде не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств.

6.9. Поставщик обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика направить в его адрес уведомление о признании либо отклонении претензии об уплате штрафных санкций.

6.10. В случае признания Поставщиком требований Заказчика, Поставщик в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения обязан перечислить признанные им суммы штрафных санкций на расчетный счет Заказчика.

6.11. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика путем удержания Заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) при расчете с Поставщиком.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену Договора, указанную в п.2.1. настоящего Договора.

6.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут так же иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.15. Поставщик несет ответственность за причинение ущерба, Заказчику и третьим лицам в период выполнения обязательств по настоящему Договору и гарантийного срока.

7. Действия обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, и другие природные и стихийные бедствия, а также издания актов государственных органов, непосредственно повлиявших на выполнение настоящего Договора.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влияния на исполнения обстоятельств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2023 г., а в части финансовых обязательств до полного его исполнения Сторонами.

8.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить следующие условия Договора: (в соответствии с п 2.3 настоящего договора)

8.2.1. снизить цену Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества Товара, и иных условий Договора;

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

8.4.1. поставки Товара ненадлежащего качества;

8.4.2. повторного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

8.4.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.5. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях необоснованного уклонения Заказчиком от принятия и (или) оплаты Товара.

8.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие со дня, определенного соглашением о расторжении заключенного между ними Договора.

8.7. Последствия расторжения настоящего Договора определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

8.8. Урегулирование вопроса возмещения расходов/платежей Поставщику/Заказчику оформляется соглашением о расторжении Договора.

8.9. Все изменения и дополнения к Договору, соответствующие законодательству о размещении заказов для государственных нужд, согласовываются и оформляются подписанными Сторонами дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Пермского края Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. По полученной претензии Сторона должна направить письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты её получения.

9.4. Переписка Сторон по урегулированию спора в претензионном порядке может осуществляться путём направления корреспонденции по почтовым адресам, указанным в Договоре, или посредством электронной почты по официальным адресам в сети Интернет, указанным в Договоре. Письма, составленные в электронной форме, имеют равную с письменными документами юридическую силу, при условии наличия подтверждения об их доставке, прочтении или скриншота страницы, подтверждающей отправку адресату электронного сообщения.

9.5. Неполучение претензии по обстоятельствам, не зависящим от Стороны-отправителя, является надлежащим исполнением Стороной – отправителем обязательства о досудебном урегулировании спора по настоящему Договору

10. Прочие условия

10.1 В случае изменения, у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно известить об этом другую Сторону.

10.2. Переписка Сторон по поводу исполнения Договора может осуществляться путём направления корреспонденции по почтовым адресам, указанным в Договоре, или посредством электронной почты по официальным адресам в сети Интернет, указанным в Договоре. Письма, составленные в электронной форме, имеют равную с письменными документами юридическую силу, при условии наличия подтверждения об их доставке, прочтении или скриншота страницы, подтверждающей отправку адресату электронного сообщения.

10.3. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент подписания уполномоченным лицом Заказчика товарной накладной.

10.4. Официальным языком Договора является русский язык. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть написана на русском языке.

10.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.6. Настоящий Договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Сторон, дополнительно настоящий Договор может быть заключен в печатном виде в двух экземплярах для сторон, имеющих равную юридическую силу.

10.7. Весь документооборот между Сторонами осуществляется в электронном виде с использованием усиленной электронной подписи или в печатном виде.

10.8. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Заключая настоящий Договор, Исполнитель декларирует, что он соответствует требованиям к участникам закупки, установленным ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.10. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

10.10.1. приложение 1 – Спецификация;

10.10.2. приложение 2 – Техническое задание.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к договору №53/2023 от «___» апреля 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №53/2023 от «___» апреля 2023г.

Техническое задание

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279584338 Полиэтилен лист черный 60х1000х2000 мм	Запрос предложений #279584338	4 897	34 дня 09.09.2024 31.10.2024
Тендер №280136604 Поставка калибровочных газов для биохимического анализатора	Электронный аукцион #280136604	91 748 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 917	3 дня 18.09.2024 01.10.2024
Тендер №280570563 Поставка кислорода жидкого медицинского с арендой криогенного сосуда	Электронный аукцион #280570563	500 000 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 25.09.2024 03.10.2024
Тендер №280581518 Право заключения договора на поставку технического кислорода в баллонах для нужд Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» (117/25)	Запрос предложений #280581518	649 632	13 дней 25.09.2024 10.10.2024
Тендер №280589864 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЛИРА" объявляет тендер: Поставка продуктов питания (бакалея) на 2025год	Электронный аукцион #280589864	2 134 487	6 дней 25.09.2024 04.10.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243820200 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЗЕМНОЙ КОРЫ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка химического реактива - смесь 67/33 (LiT 67% : LiM 33%) (план №2220659997, позиция №19) Единственный поставщик #243820200	138 000	срок истек - 30.04.2023
Тендер №243820177 Закупка наборов для экспресс-диагностики сифилиса в 2023 г. (План график)	Не определен #243820177	34 765	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243820031 Закупка инсектицидов, используемых в зернохранилищах для продовольственного зерна против вредителей (Альфин) (План график)	Не определен #243820031	75 000	срок истек - 31.12.2023
Тендер №243819886 Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод" объявляет тендер: Каска, из пластмассы (Номер: 847379) (с результатом)	Электронный аукцион #243819886	4 266 000	срок истек 12.04.2023 21.04.2023
Тендер №243819254 Поставка расходных материалов для гематологического анализатора HemaLit -3000 (План график)	Не определен #243819254	433 865	срок истек - 31.12.2023

Тендеры из региона Пермский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243820359 Изготовление и монтаж ограждения тепловой камеры по ул. Декабристов, г. Чайковский из профильной трубы.	Малая закупка #243820359	119 150	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243820092 поставка мебели для ФАПов	Малая закупка #243820092	94 650	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243820083 Поставка указательных наклеек со знаком «Огнетушитель» для нужд ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье»	Малая закупка #243820083	2 420	срок истек - 12.04.2023
Тендер №243820077 Поставка коммутатора	Малая закупка #243820077	11 200	срок истек - 13.04.2023
Тендер №243820071 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ" объявляет тендер: Строительные материалы кап.ремонт	Электронный аукцион #243820071	24 804	срок истек - 20.04.2023