Тендер - Поставка клея №240440921

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_(клей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ИЗВЕЩЕНИЮ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование объекта закупки: Поставка клея

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование неприменения позиции из КТРУ: в КТРУ не представлены товары, полностью отвечающие требованиям заказчика, а именно отсутствует позиция «КЛЕЙ ПВА-М».

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в части указания характеристик товара.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ заявка должна содержать информацию:

- наименование страны происхождения товара;

- конкретные показатели товара (наименование товара, характеристики товара) соответствующие значениям, установленным извещением, а также наименованием и описанием объекта закупки (техническим заданием), и указание на товарный знак (при наличии).

- все показатели не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки_(инструкция)_(клей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ИЗВЕЩЕНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" – "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

Участник вправе предоставить Заявку на участие в электронном аукционе в свободной форме, но в строгом соответствии с требованиями к ее содержанию в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в части указания характеристик товара.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ заявка должна содержать информацию:

- наименование страны происхождения товара;

- конкретные показатели товара (наименование товара, характеристики товара) соответствующие значениям, установленным извещением, а также наименованием и описанием объекта закупки (техническим заданием), и указание на товарный знак (при наличии).

- все показатели не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 02.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000010

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывкар г, ул. Ленина, д. 60, кабинет 319

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 32118.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией: поставка товара в количестве и в сроки, предусмотренные проектом контракта. Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 05071А90300

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г.Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Применяются специальные экономические меры согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК (клей)

Проект контракта

1 Проект контракта поставка (клей)

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки (клей)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки (инструкция) (клей)

Дополнительная информация и документы

1 Информация о закупке (клей)

Обоснование_НМЦК_(клей)

Приложение № 2 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

НАименование объекта закупки: Поставка клея

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании коммерческих и ценовых предложений поставщиков, согласно представленной таблице.

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен.

Информация_о_закупке_(клей)

УТВЕРЖДАЮ

И.о. председателя Арбитражного суда Республики Коми

____________Д.А. Кирьянов

«02» марта 2023 года

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_поставка_(клей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ИЗВЕЩЕНИЮ

ПРОЕКТ

Государственный контракт № ____/___

«Поставка клея»

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Сыктывкар «___» ______________2023 года

Арбитражный суд Республики Коми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя суда Чернышова Дмитрия Васильевича, действующего на основании Указа Президента Российской Федерации № 376 от 12 августа 2019 года, с одной стороны, с одной стороны, и ____________________, далее именуемое «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании _______________________, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов определения поставщика
№ ________от _______ заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

• Поставщик обязуется поставить клей (далее по тексту – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
• Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ___________(____________) рублей, в том числе НДС (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается, что НДС не облагается).

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

Цена Контракта может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении количества, предусмотренного Контрактом товара не более чем на десять процентов по предложению Заказчика.

2.3. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В случае уменьшения Заказчику ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) объёму поставки.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов поставки и (или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий Контракта в части сокращения объёмов поставки.

2.6. Аванс не предусмотрен.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

• • Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  • Представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом в электронной форме, подписанные электронной подписью посредством Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии с положениями раздела «Порядок приема товара» Контракта.
  • Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.1.3.За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

• Заказчик обязуется:

Исполнять обязательства, связанные с выполнением условий Контракта.

Принять и оплатить надлежащим образом, поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

Проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций.

3.2.4. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по качеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения убытков.

• • Осуществлять контроль за исполнением Контракта.
  • Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара.
  • Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта.
  • Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

3.4. Поставщик имеет право:

3.4.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Контракта.

3.4.2. Требовать своевременного принятия Заказчиком поставленного Товара.

3.4.3. Требовать своевременной оплаты поставленного товара

4. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ,

ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу (место доставки товара): Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60, кабинет 319 в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг) – с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пятницу – с 09.00 до 14.00 (время местное), суббота, воскресенье – выходной.

Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

4.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.3. Срок поставки Товара: Одной партией, в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

4.4. Товар должен сопровождаться счетом-фактурой (счетом), товарной накладной, необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и т.п.

4.5. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и хранения. Транспортная упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.6. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом. Поставляемый Товар должен быть безопасным для здоровья человека и окружающей среды при условии соблюдения мер предосторожности, рекомендуемых производителем. Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.9. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата поставки Товара осуществляется Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета), в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного посредством единой информационной системы.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, а также в иных случаях неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, взятых по настоящему Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета возлагается на Заказчика.

5.3. В случае, указанном в пункте 5.2., Заказчик производит расчёт снижения размера оплаты по Контракту на сумму неустойки (штрафа, пени), где указывается сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), итоговая сумма, подлежащая оплате. В течение 10 рабочих дней Поставщик уведомляется Заказчиком о произведённой оплате с приложением соответствующего расчета снижения размера оплаты на сумму неустойки (штрафа, пени).

5.4. Заказчик считается исполнившим обязательство по оплате согласно Контракту с момента перечисления денежных средств на лицевой счёт Поставщика.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Место доставки товара: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.60, кабинет 319 (далее - объект). Объект с режимным графиком работы и ограниченным допуском. Допуск на объект осуществляется строго по пропускам, оформленным на основании документов, удостоверяющих личность.

6.2. При исполнении контракта Поставщик:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному подпунктом 1) пункта 6.2. настоящего контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная подпунктом 1) пункта 6.2. настоящего контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет (счет-фактуру) или УПД;

- товарную (товарно-транспортную) накладную и другие документы, необходимые для принятия товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- документы, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Контракта.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче указанных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

6.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 5 рабочих дней с даты поступления документа о приемке и документов, предусмотренных пунктом 4.4. контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению привлекаются эксперты, экспертные организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертная организация имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

Результат экспертизы, проводимой экспертными организациями, экспертами, оформляется в форме заключения, на соответствие поставленного товара требованиям контракта.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.4. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.2. контракта и получения экспертного заключения (при необходимости), Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.5. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.6. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 6.2. настоящего контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7. Порядок изменения и РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

7.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях, указанных в п. 2.2 настоящего контракта.

7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.5 Порядок принятия Сторонами Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта установлен статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

7.6.1. Существенного нарушения Поставщиком условий Контракта.

7.6.2. Отказа одной из сторон на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика.

7.6.3. Наступления предельной просрочки невыполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту. При этом предельная просрочка невыполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту составляет 10 календарных дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом, определяемой в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1000 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1 % цены Контракта, но не более 5000,00 рублей и не менее 1000,00 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Контракта, считается конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению.

9.2. Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законами Российской Федерации.

9.3. В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии конфиденциальной информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду).

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. Для исполнения Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. В случае возникновения у стороны Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Контракту соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Контракта пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

10.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 08 мая 2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____________________________.

12.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ.

12.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

12.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ.

12.5. В случае если Контракт заключается по цене, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, срок возврата Заказчиком Исполнителю таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, стороны применяют претензионный порядок его урегулирования. В случае не достижения сторонами согласия в претензионном порядке разрешения спора, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться сторонами в письменном виде, или по телеграфу, или телексу/факсу с последующим отправлением по почте.

13.3. При изменении адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации, Поставщик в 10 (десяти) - дневной срок должен письменно известить об этом Заказчика.

13.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

13.5. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ___/____

от «___» _______ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными