Тендер - Закупка смолы №238799748

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_проведении_запроса_предложений.docx
• Информационная_карта.docx
• Смола_ТЗ.pdf
• Спецификация__1_образец.xls
• ТЗ_на_ДОП_2023.xlsx
• Типовой_договор_поставки.docx
• Форма_11_Заявление_о_безусловном_подписании_договора.docx
• Форма_1_Заявка.docx
• Форма_2.1_Кот._спец._на_закупку_смолы.xlsx
• Форма_2_Коммерческое_предложение.docx
• Форма_3_Техническое_предложение.docx
• Форма_4_Анкета.docx
• Форма_5_Опыт.docx
• Форма_6_Кадровые_возможности.docx
• Форма_7_Сведения_о_МТР.docx
• Форма_9_Деловая_репутация.docx

x - Посмотреть таблицу с данными

Форма 11. Заявление о безусловном подписании договора

Заявление о безусловном подписании договора

__________________________________________________настоящим письмом

(наименование организации)

Гарантирует безусловное подписание договора ________________________________________________________________________

(указать вид договора, право на заключение которого, является предметом Запроса предложений)

в редакции Заказчика, направленного в составе Закупочной документации.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 3. Техническое предложение

Техническое предложение

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Закупочной документации о проведении запроса предложений на _________________________________№_____________

Положения Закупочной документации нами изучены и являются понятными по всем разделам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашего Предложения, выполнять договорные обязательства по поставке товаров в объеме и в строгом соответствии с условиями и параметрами, определенными Технической частью Закупочной документации, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Закупочной документации.

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 9. Деловая репутация

Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах за последние три года)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 6. Кадровые возможности Участника

Ключевой персонал, ответственный за реализацию проекта

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

↑

Форма 2 Коммерческое предложение

Коммерческое предложение

Ознакомившись с Закупочной документацией на участие в Запросе предложений №_____________ по предмету _________________________________, и принимая установленные в нем требования, мы, нижеподписавшиеся, заявляем стоимость нашего Предложения в размере ________________________________ (указать цену цифрами и прописью) без учета НДС.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Закупочной документации, влияющими на стоимость Предложения. Стоимость, указанная в нашем Предложении, включает в себя стоимость [указывается все, что включено в стоимость предложения] и все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение сопутствующих работ/услуг, входящих в стоимость товаров (работ, услуг) [выбрать] по предмету Запроса предложений, данные работы/услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с технической частью Закупочной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

Расчет цены Предложения приведен в Форме 2.1… [условие может быть отменено]

Таблица цен

……………

1. Условия оплаты: ________________________________________________________

Поставка: _________________________________________________________________

Выполнение работ: _________________________________________________________

[выбрать]

Сроки выполнения обязательств: с ________________по _________________

Поставка: _________________________________________________________________

Выполнение работ: _________________________________________________________

[выбрать]

Условия поставки _____________________________ [условие может быть отменено]

Настоящим Предложением подтверждаем право Заказчика принять к рассмотрению любой объем товаров/работ/услуг из заявленного нами в Предложении, и нашу готовность осуществить поставку/выполнение работ/оказание услуг по выбранным Заказчиком позициям по указанным в Предложении ценам. [условие может быть отменено]

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 5. Опыт организации поставок

Опыт выполнения поставок, аналогичных требуемым по Запросу предложений

(Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника)

- Посмотреть таблицу с данными

Текущие договоры

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 7. Материально-технические ресурсы, резервы, возможности

В произвольной форме представить справку о материально-технических возможностях Участника.

В произвольной форме отразить уровень текущей загруженности производства для обеспечения исполнения обязательств по предмету Запроса предложений в заявленные сроки.

Перечень собственных машин и оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 1 Заявка на участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений

________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника)

Зарегистрированное_______________________________________________________

(орган, зарегистрировавший организацию – Участника)

ОГРН_________________________, ИНН ____________________________________

Фактический адрес: _______________________________________________________

Изучив Закупочную документацию на участие в запросе предложения № _______________ от «___» __________ по предмету: __________________________________, и принимая установленные в нем требования и условия, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном Запросе предложений.

Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) [выбрать] в соответствии с требованиями Закупочной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

Настоящим документом подтверждаем, что против ___________________________

(наименование организации Участника)

не возбужденно дело о несостоятельности (банкротстве), не проводится процедура ликвидации, на имущество не наложен арест и хозяйственная деятельность не приостановлена. Мы не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи предложения.

В случае признания нашего конкурсного предложения лучшим либо поступления в наш адрес предложения о заключении договора по итогам проведенных торгов, мы берем на себя обязательство подписать Договор с Заказчиком на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) [выбрать] по предмету: ___________________________ в соответствии с установленными требованиями и принятыми Заказчиком условиями нашего Предложения в течение 10 календарных дней со дня предоставления договора нам на подпись.

Подтверждаем также готовность начать исполнение обязательств с нашей стороны по гарантийному письму со стороны Заказчика.

Мы признаем, что Вы не обязаны принимать наше Предложение или вообще какое-либо предложение, полученное Вами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ___________________ (Ф.И.О., телефон, e-mail работника организации – Участника).

Все сведения о ходе торгов просим сообщать данному уполномоченному лицу

Настоящее Предложение действует в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Форма 4. Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель организации / _______________(ФИО)

м.п. Дата / /

Извещение о проведении запроса предложений

от «08» февраля 2023г.

Общие сведения о предмете закупки:

Заключение договора на поставку смолы

Заказчик: ООО «Центр цементирования скважин»

Инициатор закупки: ОМТО

Лимитная цена: закрытая информация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: Закупочная документация

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Настоящая Информационная Карта содержит конкретные данные о проведении Запроса предложений. В случае противоречий между положениями Информационной Карты и других пунктов Разделов Документации Информационная Карта имеет преобладающую силу.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЦЦС-00____/22

г. Новый Уренгой __ _________ 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Центр цементирования скважин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Смирнова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю материально-технические ресурсы (далее – МТР, Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные МТР по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора, Прайс-листу и(или) Спецификациям по форме Приложения №1 к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящий Договор заключен с условием исполнения к срокам поставки, определенным в соответствии со спецификацией. При нарушении сроков поставки более чем на 10 (десять) календарных дней Покупатель утрачивает интерес к поставке, в отношении которой были нарушены сроки. Поставщик обязан исполнить поставку после истечения установленного срока только с предварительного письменного одобрения Покупателем новых сроков поставки и отгрузочных реквизитов без увеличения цены МТР (транспортных расходов).

Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Общая сумма настоящего Договора не должна превышать __________ (____________________) рублей __________ копеек без учета НДС. Кроме того НДС по ставке 20 % - ____________ (___________) рублей ____ копеек. Всего с НДС - _____________________ (__________) рублей ___ копеек.

Если контрагент работает без НДС:

«2.1. Общая сумма настоящего Договора не должна превышать __________ (____________________) рублей __________ копеек, НДС не предусмотрен (уведомление об освобождении от уплаты НДС № ___ от _____).»

2.2. Цены на МТР фиксируются в Прайс-листе. В случае, когда Прайс-лист не предусмотрен Договором, цены на МТР фиксируются в Спецификации. В случае противоречий между ценами Прайс-листа и ценами Спецификации применению подлежат цены Прайс-листа. Установленные Прайс-листом или Спецификацией цены действительны до даты, указанной в Прайс-листе /Спецификации в отношении всего объема МТР, указанного в Прайс-листе/Спецификации.

2.3 Оплата поставленных по настоящему договору МТР осуществляется Покупателем в течение _____ (________) календарных дней с даты поставки при условии предоставления на момент оплаты полного комплекта первичной документации в оригинале, включая счет-фактуру и документов, указанных в п.3.2 настоящего Договора. Условия оплаты могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения/Прайс-листа/Спецификации.

Авансовый платеж, если его предоставление предусмотрено в Спецификации, выплачивается через 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации и предоставления Покупателю счета. Погашение аванса осуществляется по мере поставок Товара на стоимость поставленных Товаров до полного погашения аванса.

2.4. Стоимость невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы по страхованию груза, таможенные пошлины, налоги, сборы, иные обязательные платежи, а также транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и другие расходы, вызванные выполнением требований транспортных нормативных актов, входят в цену товара, предусмотренную сторонами в Прайс-листе/ Спецификации.

2.5. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату по договору до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований.

2.6. Оплата продукции производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании подписанной с обеих сторон товарной накладной по форме №ТОРГ-12 (и акта оказанных услуг, в случае, если расходы на доставку не включаются в стоимость МТР). Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 3.2. настоящего договора, и оригинала счета-фактуры срок оплаты поставленного МТР увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления документов.

2.7. В случае поставки продукции ненадлежащего качества или недопоставки товара соразмерная часть ранее уплаченного аванса, должна быть возвращена Покупателю в течение 7 (Семи) банковских дней с момента получения уведомления.

2.8. Несоответствующая ассортименту продукция, а также продукция в большем количестве, чем это предусмотрено Спецификацией, принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика.

2.9. На каждую Спецификацию Поставщиком оформляются отдельные счета-фактуры. Не допускается включение в счет-фактуру перечня МТР из разных Спецификаций.

2.10. В случае недопоставки МТР, указанных в спецификации, отдельных частей или комплектующих Товара, либо не предоставления в полном объеме относящейся к Товару документации, поставка считается не завершенной, а оплата производится Покупателем после исполнения Поставщиком обязательства по поставке в полном объеме, включая предоставление документации.

2.11. Два экземпляра подписанной товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132) и счета-фактуры направляются вместе с товаром Грузополучателю указанной Продукции, а в случае выборки товара со склада Поставщика или указанного им третьего лица, передается уполномоченному представителю Покупателя. Дополнительно в счете-фактуре указываются номер и дата настоящего договора, номер и дата Спецификации, наименование и номер транспортного документа. В строке «ИНН/КПП покупателя» указываются ИНН/КПП ООО «Центр цементирования скважин».

Требования по качеству, упаковке и маркировке товара

3.1. Технические характеристики поставляемой по настоящему договору продукции, функциональные характеристики (потребительские свойства) должны соответствовать национальным стандартам, техническим регламентам, сводам правил. При наличии дополнительных требований к качеству и/или техническим характеристикам товара Покупатель определяет их в спецификации. Несоблюдение технических характеристик продукции, влечет односторонний отказ Покупателя от исполнения договора.

3.2. С каждой партией товара Поставщик обязан предоставить в зависимости от номенклатуры поставляемого МТР:

товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (в случае приобретения бывших в употреблении объектов основных средств: товарную накладную по форме № ТОРГ-12 и акт о приеме-передаче объектов основных средств формы № ОС-1);

транспортные документы по унифицированной форме для соответствующего вида перевозки (от завода-изготовителя Товара до Покупателя, включая перевалку);

3) упаковочный лист на каждое грузовое место;

4) экологический паспорт (где требуется);

5) копию сертификата соответствия, в случаях, когда Товар подлежит обязательной сертификации, либо сторонами оговорена добровольная сертификация;

6) паспорт Товара (транспортного средства, самоходной машины) на русском языке;

7) инструкцию по эксплуатации на русском языке;

8) инструкцию по технике безопасности на русском языке;

9) копию положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства (обязательная сертификация или декларирование соответствия), применяемого на опасном производственном объекте;

10) документы, необходимые для перевозки опасных и взрывоопасных грузов;

11) таможенную декларации (для импорта).

Факт передачи указанных документов подтверждается Актом приема-передачи документов и записью в № ТОРГ-12 (графа «Приложение»: «на____ листах по Акту приема-передачи»). Поставка является комплектной, только при условии предоставления всех установленных договором документов в надлежащей форме.

Поставщик обязан указывать в товарной накладной код товара из справочника нормативно-справочной информации Покупателя, если такой код указан в спецификации.

Если Поставщиком предоставляется копия документа, то она должна быть заверена с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности и полномочий на заверение.

3.3. Если стоимость транспортных расходов по доставке Товара не включается в цену, то Поставщик обязан предоставить следующие документы:

3.3.1. При отгрузке автотранспортом:

- счет-фактура на транспортные услуги;

- акт на оказанные транспортные услуги;

- товарно-транспортная накладная (транспортная накладная) (ТТН, ТН).

3.3.2. При отгрузке железнодорожным транспортом:

- счет-фактура на транспортные услуги;

- акт на оказанные транспортные услуги;

- копия ж/д квитанции.

3.4. Оригиналы счета-фактуры и два экземпляра подписанной товарной накладной по форме № ТОРГ-12 (утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132) направляются Поставщиком экспресс-почтой или курьерской службой в течение 5-и рабочих дней с даты их выставления по следующему адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А.

3.5. Упаковка и консервация продукции должны обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода повреждений при перевозке с учетом перегрузок в пути, а также климатических условий. Тара должна гарантировать сохранность Продукции на весь период транспортировки и хранения.

3.6. Упаковка товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:

- наименование Грузополучателя;

- адрес Грузополучателя;

- номер и дата настоящего договора;

- номер Спецификации;

- температуру хранения (если требуется);

- вес нетто, вес брутто;

- наименование, ИНН и адрес Поставщика;

3.7 Если Товар является металлическим изделием на нем должна быть нанесена маркировка, которая должна содержать информацию о наименовании изделия и его производителе. Маркировка на Товар должна быть нанесена путем теснения, либо иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки в период хранения или эксплуатации.

3.8. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный ярлык, составленный по форме № ТОРГ-9, утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998.

3.9. Товар, на который законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или другими обязательными правилами определен срок годности, а также товар с ограниченным сроком хранения, должен быть поставлен таким образом, чтобы он мог быть использован по назначению в течение двух месяцев с момента поставки.

3.10. Поставщик гарантирует, что поставленный МТР ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту, не находился в консервации, а также свободен от прав третьих лиц на него.

3.11. Гарантийный срок на поставленный МТР указывается в техническом паспорте, сертификате, талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода-изготовителя и/или Поставщика по гарантийному обслуживанию Товара.

3.11.1. Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи МТР первому Покупателю, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи.

3.11.2. Гарантийный срок на все МТР, поставляемые Поставщиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента поставки МТР, если иное не установлено в Спецификации или в гарантийных обязательствах завода-изготовителя. В отношении скрытых и внутренних дефектов претензии могут быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен или в соответствии с техническими условиями на МТР.

3.11.3. Если на технически сложный МТР установлен гарантийный срок, Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.

Доставка товара

4.1. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки, предусмотренной Законодательством.

4.2. Поставка МТР осуществляется отгрузкой товара в адрес ООО «Центр цементирования скважин» железнодорожным транспортом (вагонные и контейнерные поставки), автомобильным транспортом, по согласованным в спецификациях к настоящему договору отгрузочным реквизитам, либо передача товара осуществляется путем выборки МТР Покупателем на складе Поставщика.

4.3. Поставщик в день отгрузки соответствующей партии товара обязан уведомить Покупателя о наименовании товара, номере настоящего договора и номере спецификации, дате отгрузки, и направить копию транспортной накладной посредством электронной почты, либо по факсу.

Приемка товара

5.1. Порядок приемки товара Покупателем по количеству и качеству регулируется Инструкциями о порядке приемки продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966
№ П-7, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.2. При доставке товара железнодорожным транспортом обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент передачи товара Покупателю на станции назначения, а при выборке товара на складе Поставщика или доставке товара автотранспортом - в момент подписания сторонами настоящего договора товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

5.3. При выявлении скрытых недостатков продукции, которые могут быть обнаружены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции, акт о скрытых недостатках продукции (по форме № ТОРГ-2) должен быть составлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней по обнаружению недостатков.

5.4. При выявлении недостачи, обнаружения несоответствия качества поставленного товара условиям настоящего договора Грузополучатель приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт об установленных расхождениях по форме № ТОРГ-2.

5.5. Для участия в продолжение приемки и подписания акта по форме № ТОРГ-2 Грузополучатель обязан в течение суток, следующих за днем выявления недостатков, вызвать представителя Поставщика одновременно по факсу и телеграммой, заверенной печатью Грузополучателя, и уведомлением о вручении, направленной по адресу Поставщика, указанному в настоящем договоре.

5.6. Представители одногороднего Поставщика обязаны явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова от Грузополучателя, если в нем не указан иной срок явки.

5.7. Иногородний Поставщик в течение суток, следующих за получением уведомления Покупателя о вызове, обязаны сообщить должность, фамилию и дату прибытия своего представителя либо отказаться от участия в приемке товара.

5.8. При не уведомлении Покупателя о явке своего представителя, неявке представителя Поставщика, отсутствии у них доверенности или отказе подписать акт формы № ТОРГ-2 Грузополучатель вправе завершить приемку товара самостоятельно.

Ответственность сторон

6.1. Поставщик по требованию Покупателя уплачивает ему неустойку из расчета 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости не поставленного в срок МТР за каждый день нарушения сроков поставки, начиная с первого дня просрочки, но не более, чем в размере 5 (пяти) % от стоимости МТР, не поставленного в срок. Убытки Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки. Отказ от исполнения Договора полностью или в части, а равно расторжение или окончание срока действия Договора не прекращают обязанности уплатить неустойку и возместить убытки. Просрочка предоставления документов Поставщиком (п. 2.10, 3.2. Договора и др.) приравнивается к просрочке поставки Товара и влечет ту же ответственность Поставщика.

6.2. За поставку Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 5% (Пять процентов) стоимости некачественного Товара, принимаемого для расчета с учетом НДС. Убытки Покупателя взыскивается сверх договорной неустойки.

6.3. За нарушение условий маркировки Товара (если она предусмотрена законодательством РФ) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3% (Три процента) от стоимости (принимаемой к расчету с учетом НДС) неправильно маркированного Товара.

6.4. В случае, если в связи с действиями (бездействиями) Поставщика или его контрагентов Покупателю будет отказано налоговым органом в вычете НДС, уплаченных (или подлежащих уплате) Покупателем Поставщику в составе стоимости Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере суммы НДС, в вычете которого отказано.

6.5. В случае нарушения сроков поставки Товара, предназначенного для строительства скважин в районах с временным ограничением или прекращением движения автомобильных транспортных средств или водного транспорта (в т.ч. районы Крайнего Севера), Поставщик обязуется своими силами и за свой счёт доставить Товар на объект строительства (в том числе воздушным транспортом), а при неисполнении этого обязательства в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня предъявления такого требования Покупателем - возместить убытки Покупателя, рассчитываемые как стоимость доставки Товара с использованием воздушного транспорта.

6.6. В случае, если недостатки Товара (в том числе выявленные в течение гарантийного срока) не устранены Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заявления соответствующего требования Покупателем (если иной срок не согласован Сторонами), либо просрочка поставки Товара составляет 10 (десять) и более дней, Покупатель вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части поставки такого Товара (либо всей партии Товара по соответствующей Спецификации, либо от исполнения Договора в целом). При этом Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 10% от стоимости Товара (принимаемой к расчету с учетом НДС), от поставки которого Покупатель отказался, иную установленную Договором неустойку, и возмещает причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.

6.7. Поставщик возвращает Покупателю сумму предоплаты за Товар, от поставки которого Покупатель отказался, и уплачивает проценты на сумму предоплаты за каждый день, начиная со дня произведения предоплаты, по день её возврата Покупателю (либо по день, когда Стороны достигли соглашения о зачислении этой предоплаты в счет оплаты другой партии Товара) из расчета удвоенной ключевой ставки Центрального Банка России.

6.8. Стороны оставляют за собой право не применять друг к другу штрафные санкции.

6.9. За нарушение Покупателем срока оплаты МТР Поставщик вправе начислить пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы.

Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до ___________________, а в части обязательств Сторон, принятых на себя в период действия договора (в том числе в части условий об ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение таких обязательств, о порядке разрешения споров, гарантийных обязательств и пр.) - до их полного исполнения. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с _______________ 20___ года.

7.2. Стороны вправе осуществлять взаимодействия посредством технической связи (телефон, факс, электронная почта), в т.ч. при направлении юридически значимых уведомлений, по реквизитам, указанным в разделе 11 договора, а также использовать курьерскую или почтовую связь. Информация, документы (в т.ч. платежные), оформленные и переданные сторонами при помощи средств технической связи, в том числе оформленные факсимиле, принимаются сторонами, и имеют полную юридическую силу до момента их замены на оригиналы. Предоставление оригиналов в течение 30 календарных дней обязательно.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора путем направления соответствующего уведомления Поставщику в течение 15 дней с момента поставки партии товара. в случае непредставления Поставщиком документов, предусмотренных п.3.2 настоящего договора.

7.4. Уступка, переуступка права требования третьим лицам без согласия другой стороны не допускается.

7.5. Стороны будут стремиться к урегулированию всех разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего договора путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, неурегулированные разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области. Претензионный порядок – обязателен. Срок для рассмотрения претензии – 20 календарных дней. Претензии могут направляться по электронным адресам, указанным в разделе 11 договора. При этом претензия считается полученной в момент направления электронного письма.

7.6. Условия настоящего договора о цене договора и товара являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

7.7. Об изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., в период действия договора, сторона обязана в течение 15 дней письменно известить об этом другую сторону.

7.8. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.9. Поставщик согласно ст.431.2. ГК РФ достоверно заверяет Покупателя о том, что:

7.9.1. МТР, подлежащие поставке по спецификациям:

- принадлежат Продавцу на праве собственности, свободны от любых прав третьих лиц, не является предметом залога, не подлежит удержанию, не находится под запретом арестом или в розыске, приобретены на законном основании, не сданы в аренду и лизинг, не продано, свободно от иных обременений и прав третьих лиц,

- соответствует требованиям законодательства РФ (в т.ч. таможенного),

- прошел необходимые процедуры подтверждения соответствия обязательным требованиям, о чем имеются соответствующие сертификаты (декларации) соответствия,

- обладает характеристиками (в т.ч. качественными), указанными в соответствующей спецификации (и/или паспорте МТР, ином документе на МТР, заявке Заказчика),

7.9.2. Настоящий договор не является для Поставщика сделкой, одобрение, которой необходимо в соответствии с Уставом Поставщика (в т.ч. крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) и не требует получения согласия на ее совершение по правилам, предусмотренным статьями 45 и 46 ФЗ № 14-ФЗ от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»,

7.9.3. Поставщиком были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, согласия, лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения настоящего договора и исполнения обязательств по нему,

7.9.4. Принятие и исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору не повлекут за собой: нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Поставщика; нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Поставщик, или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений законодательства РФ,

7.9.5. Поставщику не известно о фактах получения каким-либо судом заявления третьего лица о признании его несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении него процедуры банкротства, и (или) об опубликовании иной организацией уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании его банкротом путем включения его в Единый государственный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, Поставщиком/органами его управления не принято решение о своей добровольной ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) Поставщика, в отношении Поставщика не введена процедура наблюдения, либо внешнего управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры,

7.9.6. Подписи должностных лиц Поставщика, уполномоченных на подписание от его имени настоящего договора и документов, представленных Поставщиком в связи с заключением и исполнением настоящего договора, а также оттиски печатей на настоящем договоре и соответствующих документах, подлинны и действительны. Все копии документов, представленные Поставщиком, являются полными, достоверными и точными копиями оригиналов соответствующих документов.

7.10. Заверения, указанные в пункте 7.9 договора, имеют для Покупателя существенное значение.

В случае, если Поставщик в нарушение пункта 7.9 настоящего договора, при заключении договора либо до или после его заключения предоставил Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Поставщик обязан возместить Покупателю по его требованию на усмотрение Покупателя либо убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, либо уплатить неустойку в размере 20 % (двадцать процентов) от общей суммы договора, указанной в пункте 2.1 с учетом НДС.

При этом Покупатель вправе по своему усмотрению либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата цены договора, уплаченной Покупателем до момента выявления нарушения, указанного в пункте 7.10 договора, либо требовать признания договора недействительным.

7.11. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Договоре, стороны должны руководствоваться действующим законодательством.

Оговорка о конфиденциальности

8.1. Условия настоящего Договора и информация, связанная с Договором, полученная Сторонами до заключения Договора или передаваемая Сторонами при исполнении Договора, имеют конфиденциальный характер и/или составляют коммерческую тайну соответствующей Стороны (далее - «Конфиденциальная информация»).

8.2. Для целей настоящего Договора Сторона, являющаяся получателем Конфиденциальной информации, именуется «Получающая Сторона», а Сторона, раскрывающая принадлежащую ей на законных (договорных) основаниях Конфиденциальную информацию, именуется «Раскрывающая Сторона».

8.3. Конфиденциальная информация включает в себя любую коммерческую, служебную, финансовую, техническую, инсайдерскую информацию и информацию любого иного характера и в любой форме о деятельности Стороны или аффилированных лицах Стороны, независимо от того, была ли такая информация (независимо от объема и формы) в целях Договора сообщена или передана устно, письменно, посредством электронной почты или иным способом переданную на материальном носителе с Грифом «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» (в акте приема-передачи, протоколе переговоров, в тексте документа и на электронных носителях) (далее – «Раскрытие Конфиденциальной информации»).

8.4. Получающая Сторона обязуется обеспечить высокую степень защиты полученной Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны, применять к Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны такие же меры по охране ее конфиденциальности в отношении нераскрытия, неразглашения или нераспространения, какие она применяет в отношении собственной аналогичной информации, которую Получающая Сторона не хочет раскрывать, разглашать или распространять.

8.5. В случае привлечения Получающей Стороной к исполнению Договора третьих лиц, передача Конфиденциальной информации третьим лицам допускается на условиях настоящего Договора с обязательным включением аналогичной оговорки о конфиденциальности.

8.6. Обязательства, предусмотренные настоящим Договором, не применяются по отношению к Конфиденциальной информации, и Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации на момент передачи, если такая информация:

а) являлась общедоступной на законных основаниях в момент получения или стала впоследствии общедоступной не по вине Получающей Стороны;

б) была получена на законных основаниях от иного, чем Раскрывающая Сторона, источника без обязательств о защите конфиденциальности;

в) предоставлена Получающей Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, действующих в рамках своей компетенции только в объеме поступившего запроса или фондовой биржи в соответствии с применимым правом. Получающая Сторона обязана незамедлительно проинформировать об этом Раскрывающую Сторону (если это не противоречит законодательству РФ) и в течение двух дней со дня получения такого запроса направить его копию Раскрывающей Стороне;

г) не может быть отнесена к конфиденциальной в силу действующего законодательства Российской Федерации.

8.7. Обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации, указанные в настоящей статье Договора, остаются в силе в течение трех лет с момента Раскрытия Конфиденциальной информации по Договору.

Любая информация, связанная с проведением переговоров относительно Поставок или Договора, согласованием условий Договора, предоставлением документов и сведений на конкурс в отношении Поставок, заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора относится к конфиденциальной информации.

8.8. Сторона, не обеспечившая охраны конфиденциальности переданной Информации, допустившая её утрату, разглашение или незаконное использование, обязана возместить другой Стороне все причинённые ей в связи с этим убытки.

Антикоррупционная оговорка

9.1. Общество (ООО «Центр цементирования скважин») информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ООО «Центр цементирования скважин» (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

9.3. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

9.4. В случае выявления у Стороны договора Коррупционного правонарушения, допущенного в связи с его исполнением (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

9.5. В случае подтвержденного факта совершенного Коррупционного правонарушения, допущенного в связи с исполнением договора ООО «Центр цементирования скважин» вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

Приложения

10.1. Приложение №1 – Образец спецификации.

10.2. Приложение №2 –Прайс-лист. (ЕСЛИ ПРЕДУСМОТРЕН)

Подписи сторон и реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку отверждающегося герметизирующего материала для

нужд ООО «Центр цементирования скважин»

1. Назначение и область применения

Отверждающийся герметизирующий материал предназначен для проведения

ремонтно-изоляционных работ по ликвидации межколонного давления.

2. Требуемые параметры материала:

Параметры

Тип материала

Жизнеспособность при температуре

испытаний 22±2°С

Минимальная температура

отверждения

Максимальное напряжение при

сжатии

Прочность при отрыве

Температура замерзания товарного

продукта, не более

Дополнительные требования

Значение

Органическая смола

не менее 60 минут

(должна быть предусмотрена возможность

регулирования времени сохранения

текучести и отверждения)

не более +5°С

не менее 40,0 МПа

не менее 4,0 МПа

-30°С

1. Устойчивость к кислотам, щелочам,

углеводородам;

2. Наличие адгезии к различным типам

металлических поверхностей, в том числе к

заржавевшим.

3.

Состав

должен

сохранять

работоспособность в водной среде.

4.

Должна

быть

предусмотрена

возможность ввода наполнителя для

повышения физико-механических свойств

отвержденного материала (поставляется

опционально по отдельному запросу).

5. Отвержденный состав должен быть

пожаробезопасен.

3. Требования к сопроводительной документации, наличию

сертификатов, требования к безопасности и т.п.

3.1. ТУ или стандарт на продукцию.

3.2. Сертификат (или декларация) о соответствии, выданный органом по

сертификации, аккредитованным в Национальной системе аккредитации РФ.

3.3. Сертификат на применение.

3.4. Паспорт безопасности химического реагента.

3.5 Документация должна включать результаты лабораторного испытания,

подтверждающего отсутствие ХОС и ЧАС в составе материала.

3.6. Свидетельство государственной регистрации товаров, подлежащих

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного

Союза, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека.

3.7. Паспорт качества партии.

4. Упаковка

4.1 Продукцию упаковывают в канистры, бочки полиэтиленовые емкостью 10

– 40 л.

.

Начальник ТО

А.В. Кривошей

x - Посмотреть таблицу с данными