Тендер - Материалы для хромирования и магнитопорошковой дефектоскопии деталей №238169330

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 1._ф1._Договор_поставки_прост.тов.и_с_тол_м.docx

Типовая форма № 1

г. Тюмень «___»________ 202_г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

-

• Поставщик обязуется вместе с Товаром передавать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, а также другую документацию, входящую в комплект поставки Товара.
• Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора, не находится под арестом, не обременен залогом, правом удержания или иными правами третьих лиц.
• Поставщик заверяет и гарантирует, что исполнение обязательств Поставщика по Договору не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и иных смежных прав в отношении поставляемого Товара. Поставщик заверяет и гарантирует то, что Покупатель может использовать Товар без каких-либо ограничений. В случае привлечения Покупателя к ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц Поставщик обязан в полном объеме возместить все соответствующие расходы и иные убытки Покупателя.
• В процессе исполнения настоящего Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925). Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставленного с нарушением условий настоящего пункта Договора.

– страна происхождения товара;

– регистрационный номер декларации на товары;

– регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

– количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

– количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами или УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами или УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [1] .

• пересчёта (при приёмке штучного Товара);
• перевеса (при приёмке весового Товара);
• приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчета и перевеса.

• выборочной проверки качества, если это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами, Спецификацией, обычаями делового оборота, а также в иных случаях - по усмотрению Покупателя;
• полной приёмки по качеству.

• приостановить приемку Товара;
• вызвать по электронной почте представителя Поставщика для составления двустороннего Акта несоответствия Товара по форме Покупателя.

• условия использования и хранения Товара соответствуют требованиям производителя, указанным в документации на Товар;
• Товар хранится в неповрежденной и невскрытой заводской упаковке (если применимо).

Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены, указанные в счете-фактуре, отличаются от цен, указанных в Спецификации, или если при оформлении счета-фактуры допущены иные нарушения требований законодательства – до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке Товара в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) вносились изменения и составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком Покупателю в трехдневный срок с даты поставки Товара.

В случае предоплаты (авансового платежа) согласно пункту3 статьи 168 НК РФ поставщик обязуется не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса выставить и передать Покупателю счет-фактуру на аванс.

• [4] Все расчеты по Договору осуществляются с использованием Отдельного счета, отрытого Поставщику в Банке Газпромбанк (Акционерное общество).
• Поставщик обязуется соблюдать «Условия Банковского сопровождения», установленные в Приложении № 5 к Договору [5] .

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Товара в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, не освобождает Поставщика от оплаты штрафных санкций, определенных Сторонами в других пунктах настоящего Договора.

В случае передачи Покупателю некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного Товара Покупатель вправе требовать оплаты неустойки согласно настоящему пункту Договора (за просрочку поставки Товара), а также неустойки за просрочку устранения недостатков поставленного (переданного) Товара и оплаты иных штрафов/пеней/неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Одновременное взыскание с Поставщика перечисленных штрафов/пеней/неустоек не рассматривается Сторонами в качестве двойной ответственности.

• В случае передачи Покупателю контрафактного Товара (в том числе, в случае передачи Товара с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает Покупателю иные понесенные Покупателем убытки.
• В случае, если на Товар, поставляемый по настоящему Договору, установлен гарантийный срок, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, включая ремонт и замену Товара, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанного срока Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Товара, недостатки которого не устранены в срок.
• Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь Покупателя (ст.406.1 ГК РФ), возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость настоящего Договора, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или третьими лицами по Договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщиком по настоящему Договору, либо по причине оформления Поставщиком с нарушением действующего законодательства счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением права вычета по НДС. Размер указанных имущественных потерь определяется суммой НДС, в возмещении которого налоговым органом было отказано.
• В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей за каждый доказанный в судебном порядке факт нарушения.
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пени, штрафов, возмещении убытков и имущественных потерь, а также иных требований, вытекающих из настоящего договора или иных отношений Сторон.
• За нарушение Поставщиком срока, установленного подпунктом 2.1 или подпунктом 2.2 пункта 2 Приложения № 5 к Договору «Условия Банковского сопровождения», Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/130 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки.
• За нарушение Поставщиком обязанностей, установленных подпунктом 2.3 пункта 2 Приложения № 5 к Договору «Условия Банковского сопровождения», Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.
• Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
• Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
• _______________ - _____________________;
• _______________ - _____________________. [6]
• Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
• В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
• Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
• Арбитражное решение является окончательным.
• Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

• Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
• Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Стороны гарантируют, что не будут осуществлять передачу и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера.

Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего Договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Договором об обработке персональных данных/Соглашением о конфиденциальности персональных данных.

• Приложение № 1. Спецификация.
• Приложение № 2. Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Приложение № 3. Форма согласия на обработку персональных данных.
• Приложение № 4. Заверения Сторон.
• Приложение № 5 – Условия Банковского сопровождения.
• Приложение № 6 – Реестр контрагентов (форма).
• Приложение № 7 – Инструкция по заполнению Реестра контрагентов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Способ доставки Продукции: ________________________________________________________________________________________

Условия авансирования (при применении) ___________________________________________________________________________

Наименование и отгрузочные реквизиты Грузополучателя: ___________________________________________________________

Адрес доставки Продукции: _________________________________________________________________________________________

Услуги (Работы) выполняемые Поставщиком дополнительно (стоимость включена в цену Продукции)

(при необходимости) _

Гарантийный срок ________________________________________________________________________________________________

Перечень предоставляемой документации___________________________________________________________________________

Подписи сторон

Приложение № 2

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных (форма)

…

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Заверения Сторон

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности, именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1 Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2 Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3 Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4 Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6 Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7 Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8 Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субподрядчиков (Субпоставщиков, Субисполнителей), которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1.-.1.8 настоящего приложения к Договору как на момент заключения договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем), так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем).

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных условиями Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

• Банковское сопровождение – для целей Договора – обеспечение Банком с использованием Отдельных счетов контроля за целевым расходованием денежных средств мониторинга расчетов в рамках исполнения Договора и договоров, заключаемых Участниками исполнения/реализации Договора, в соответствии с Параметрами банковского сопровождения и режимов работы Отдельного счета, с доведением результатов проведенных мероприятий до Заказчика, Покупателя и ПАО «Газпром».
• Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, официальный сайт в сети Интернет: www.gazprombank.ru.
• Особые товары – одна или несколько позиций Продукции, приобретаемой (поставляемого) по Сопровождаемому договору, определенным образом указанных Организатором закупок в Заявке на банковское сопровождение либо в Реестре контрагентов, в отношении расчетов за куплю-продажу (поставку) которых Банк не осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств.
• Сопутствующие услуги – доставка, сборка, монтаж, и иные услуги, оказываемые третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем или Участником исполнения/реализации Сопровождаемого договора, для исполнения обязательств по Сопровождаемому договору.
• Отдельный счет (ОБС) – расчетный счет, открытый в Банке Поставщику и Участникам исполнения/реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.
• Обосновывающие документы – договоры, дополнительные соглашения к ним, счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ/ оказанных услуг, акты приемки в эксплуатацию, накладные и/или другие документы (в том числе расчеты-обоснования, пояснения, справки, отчеты, а также выписки из них), составленные по формам, установленным Договором или договорами, заключенными для целей исполнения Договора, если указанные договоры предусматривают соответствующие формы, и подтверждающие факт надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором и/или договорами, заключенными для целей исполнения Договора.

Документы, обосновывающие поставку установлены Разделом 6 Договора поставки.

• Параметры банковского сопровождения – Реестр контрагентов, Разрешенные уровни кооперации, Предмет контроля, Порядок использования ОБС, перечень Обосновывающих документов, перечень Участников исполнения/ реализации, не включенных в Реестр контрагентов, Лимит существенности, размещенные на Электронной площадке.
• Порядок использования ОБС – перечень разрешенных/запрещенных операций по Отдельному счету, а также порядок и условия его использования.
• Предмет контроля за целевым расходованием денежных средств - соответствие вида, объема, содержания, стоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, приобретаемой Продукции, иных затрат условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие предоставленных Клиентом Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Договора, а также условиям соответствующих договоров, заключаемых для целей исполнения Договора;

соответствие назначения платежа в Распоряжениях на перевод, предоставляемых Клиентом, условиям Договора, а также условиям договоров, заключаемых для целей исполнения Договора.

• Разрешенные уровни кооперации - предельное количество лиц в цепочке поставщиков, привлекаемых для целей исполнения Договора. Количество разрешенных уровней кооперации:______.
• Реестр контрагентов – перечень контрагентов, в адрес которых допускается перечисление денежных средств с Отдельного счета и которые должны открыть Отдельные счета в Банке (форма Реестра контрагентов утверждена в приложении № 8 к настоящему Договору).
• Участники исполнения/реализации Договора –поставщики, а также иные лица, привлекаемые к исполнению Договора, включенные в Реестр контрагентов.
• Участники исполнения/реализации Договора, не включенные в Реестр контрагентов – лица, привлекаемые к исполнению Договора, перечень которых содержится в Параметрах банковского сопровождения, не открывающие Отдельные счета в Банке и не включаемые в Реестр контрагентов [9] .
• Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, доступ в который предоставляется через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по адресу: http://etpgpb.ru/.
• Лимит существенности – предельная общая сумма договоров, заключаемых с каждым из субпоставщиков (за исключением производителей материально-технических ресурсов) в рамках исполнения Договора, соблюдение которой является основанием для их отнесения к Участникам исполнения, не включенным в Реестр контрагентов.

Количество уровней кооперации в рамках исполнения/реализации Договора допускается в соответствии с требованиями, установленными настоящим Договором и должны соответствовать:

• требованиям, установленным в Документации на проведение закупочной процедуры;
• сведениям, указанным Поставщиком в Реестре контрагентов, представленным по результатам проведения закупочной процедуры и в составе заявки на участие в закупочной процедуре.
• Обеспечить указание реквизитов настоящего Договора (дата, номер, предмет) в договорах, заключаемых в рамках исполнения настоящего Договора с Участниками исполнения/реализации Договора, в том числе не включенными в Реестр контрагентов.
• Не привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, когда такие лица являются Участниками исполнения/реализации Договора, не включенными в Реестр контрагентов.
• Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Участниками исполнения/реализации Договора, условий об обязанности Участников исполнения/реализации Договора:

­ осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

­ перечисления денежных средств в адрес Участников исполнения/реализации Договора только на их Отдельные счета, открытые в Банке;

­ в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета, согласно условиям, размещенным на официальном сайте Банка;

­ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, необходимых для открытия Отдельного счета, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по форме, размещенной на официальном сайте Банка;

­ предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Участниках исполнения/реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

­ учитывать Параметры банковского сопровождения при реализации договоров, заключенных для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

­ включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Участниками исполнения/реализации Договора со своими контрагентами (Участниками исполнения/реализации Договора);

• Соблюдать количество Разрешенных уровней кооперации.

5. Поставщик обязан:

- проводить оценку качества Продукции, поставленной третьими лицами, привлекаемыми Поставщиком в целях исполнения Договора, посредством заполнения Анкет об исполнении договоров, поступающих на адрес электронной почты Поставщика, указанный в функционале банковского сопровождения АО «Газпромбанк»;

- обязать субпоставщиков включать обязанности по оценке качества Продукции в договоры следующих уровней кооперации, заключаемые ими как Заказчиками в целях исполнения Договора.

6. За несоблюдение Поставщиком обязанностей, установленных пунктом 5 Приложения № 7 к Договору «Условия Банковского сопровождения» о проведении оценки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый факт не заполнения Анкеты об исполнении договоров в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после истечения срока исполнения обязательств по Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Реестр контрагентов (форма)

в рамках исполнения/реализации Сопровождаемого договора
привлекаются следующие лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Инструкция по заполнению Реестра контрагентов

1. Правила заполнения столбца «Продукция».

Перечень контрагентов заполняется по каждой позиции Продукции, в строгом соответствии с Договором поставки, спецификацией или иным документом, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции. Объединение или изменение наименований Продукции в Реестре контрагентов не допускается.

2. Правила заполнения столбцов «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель».

2.1. Столбцы «Поставщик», «Дилер/Дистрибьютор», «Производитель» заполняются по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

2.2. Если поставщик НЕ является дилером/дистрибьютором либо производителем позиции Продукции, то в столбце «Поставщик» поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - лицо, соответствующие одному из критериев, указанных в п. 2.6. настоящей Инструкции.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.3. Если Поставщик является дилером/дистрибьютором позиции Продукции, то в столбце «Дилер/Дистрибьютор» Поставщик указывает себя, а в столбце «Производитель» - производителя (фактического изготовителя Продукции).

В столбце «Поставщик» ставится прочерк.

2.4. Если Поставщик является производителем (фактическим изготовителем) позиции Продукции, то в столбцах «Поставщик» и «Производитель» Поставщик указывает себя.

В столбце «Дилер/Дистрибьютор» ставится прочерк.

2.5. В контексте п.п. 2.3. и 2.4. настоящей Инструкции производителем может быть только фактический изготовитель Продукции. Содержащееся в п. 2.6. настоящей Инструкции расширенное толкование термина «Производитель» в данных случаях не применяется.

2.6. Для целей заполнения перечня контрагентов по правилам п.п. 2.2 и 2.8 настоящей Инструкции под производителем понимается лицо, которое соответствует одному из следующих критериев:

2.6.1. Фактический изготовитель Продукции.

2.6.2. Российская организация, которой российским заводом-производителем делегированы полномочия по реализации его Продукции, при условии, что российский завод-производитель не осуществляет продажи Продукции собственными силами.

2.6.3. Представительство иностранного производителя, зарегистрированного за пределами РФ, при условии отсутствия российского представительства.

2.6.4. Российский дилер/дистрибьютор, у которого есть договор непосредственно с иностранным производителем Продукции, либо письмо производителя, подтверждающее полномочия дилера/дистрибьютора, при условии отсутствия российского представительства.

В случае, если производителем является лицо, указанное в п.п. 2.6.2.-2.6.4. настоящей Инструкции, в столбце «Производитель» наряду с таким лицом в скобках указывается фактический изготовитель позиции Продукции.

2.7. В заполняемых столбцах требуется указывать не только наименования лиц, но и ОГРН/ИНН [13] , а также адрес местонахождения согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или уставным документам контрагента.

2.8. Правила раздела 2 настоящей Инструкции применяются также к случаям, когда Поставщик уже приобрел Продукцию/часть Продукции у производителя до даты заключения Договора поставки.

2.9. Банковское сопровождение не применяется в части осуществления участником расчетов за покупку Продукции по одной или нескольким позициям спецификации у одного производителя, при условии, что общая сумма позиций Продукции, приобретаемого согласно спецификации у такого производителя в рамках исполнения Договора поставки, не превышает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона) рублей с НДС.

3. Правила заполнения столбца «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.1. Поставщик вправе привлечь для выполнения своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, такие как:

• доставка;

• установка, сборка, монтаж, наладка;

• таможенное оформление;

• погрузочно-разгрузочные работы;

• обучение персонала;

• настройка программного обеспечения и пр.

3.2. Если Поставщик привлекает к выполнению своих обязательств по Договору поставки лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1 настоящей Инструкции, он должен перечислить таких лиц в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)».

3.3. Столбец «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» заполняется по каждой позиции Продукции, указанной в Договоре поставки, спецификации или ином документе, являющимся неотъемлемой частью Договора поставки и содержащим информацию о наименовании, количестве и стоимости поставляемой Продукции.

При этом в одной графе столбца допускается указание нескольких привлекаемых лиц, оказывающих Поставщику различные виды услуг.

3.4. Если Поставщик не привлекает лиц, оказывающих услуги, указанные в п. 3.1. настоящей Инструкции, в столбце «Лицо, привлекаемое Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору поставки (доставка, сборка, установка, наладка и др.)» ставится прочерк.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №267678747 ООО "РН-УВАТНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: Поставка полимеров 04/03 2025	Запрос предложений #267678747	См. док.	1 день 04.03.2024 26.04.2024
Тендер №268672086 ОАО Ямал СПГ. Поставка поверочных газовых смесей	Запрос предложений #268672086	См. док.	16 часов 18.03.2024 25.04.2024
Тендер №270955447 ООО "РН-УВАТНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: 2600076898 Поставка кальция хлористого гранулированного в 2024г.	Предложение делать оферты #270955447	См. док.	18 часов 17.04.2024 25.04.2024
Тендер №270985996 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов	Электронный аукцион #270985996	250 000	1 день 17.04.2024 26.04.2024
Тендер №271229318 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮМЕНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ" объявляет тендер: Поставка жидкости высокой плотности для генераторов дыма	Электронный аукцион #271229318	132 500	2 дня 19.04.2024 27.04.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №238168945 Приобретение хозяйственных товаров для обслуживания здания (с результатом)	Запрос предложений #238168945	421 600	срок истек 01.02.2023 09.02.2023
Тендер №238168856 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А. А. БОЧВАРА объявляет тендер: Мониторинг рынка цен по расчёту НМЦ № 411613 "Спирт, кислота"	Анализ цен #238168856	См. док.	срок истек - 05.02.2023
Тендер №238168529 Аквайс Пешеход (25кг) (с результатом)	Электронный аукцион #238168529	33 250	срок истек 01.02.2023 02.02.2023
Тендер №238168495 ,ЩЁТКИ С/О ,жидкость незамерзающая (-30)	Малая закупка #238168495	6 270 Обеспечение заявки: 314	срок истек - 01.02.2023
Тендер №238168479 Поставка фискальных накопителей ФН (до 1000 штук)	Малая закупка #238168479	8 500 000 Обеспечение заявки: 425 000	срок истек - 02.02.2023

Тендеры из региона Тюменская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №238169259 Техническое обслуживание и ремонт компьютерной техники и периферийных устройств; Техническое обслуживание и ремонт копировальных аппаратов (План график)	Не определен #238169259	592 661	срок истек - 31.12.2023
Тендер №238169258 Услуги по заправке и ремонту картриджей для оргтехники (План график)	Не определен #238169258	220 000	срок истек - 31.12.2023
Тендер №238169182 Поставка конвертов почтовых для нужд УМВД России по Тюменской области (План график)	Не определен #238169182	525 200	срок истек - 31.12.2023
Тендер №238169181 Приобретение прочих материальных запасов (План график)	Не определен #238169181	4 113 602	срок истек - 31.12.2023
Тендер №238169168 АО "Газпромнефть- ННГ" объявляет тендер: Отвод ОГ 30-273(20К52)-25-0,6-1,5DN-250 (с результатом)	Электронный аукцион #238169168	15 102	срок истек 01.02.2023 20.02.2023