Тендер - Закупка химических реактивов №302627071

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_реактивы

ДОГОВОР № _____

«____» _________ 2025 г. г. Астрахань

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244

________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее по тексту Договора именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется, в период действия настоящего Договора своевременно передать в собственность Заказчика химические реактивы (далее – Товар), а Заказчик – принять и своевременно оплатить Товар в номенклатуре, объеме, ассортименте, по ценам, согласно Приложения № 1 к настоящему Договору (Спецификация).

СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость поставляемого товара определена Приложением № 1 к настоящему Договору (Спецификация) и составляет _______________ (______________), НДС 20 % не облагается.
Цена настоящего договора определена в российских рублях, является фиксированной и не может изменяться в ходе исполнения настоящего договора.
2.2. Оплата по настоящему Договору производится на основании счета, выставляемого Поставщиком за счет средств федерального бюджета.
2.3. Оплата производится авансовым платежом в размере 30 % от общей стоимости поставляемого по настоящему Договору Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора. Окончательный расчет за поставляемый Товар производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания СТОРОНАМИ документов, подтверждающих факт передачи Товара от Поставщика к Заказчику. Документами, подтверждающими факт передачи Товара является Универсальный передаточный документ (УПД) или Товарная накладная (ТОРГ-12) оформленные Поставщиком и подписанные Заказчиком.
2.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика авансового платежа по п. 2.3. настоящего Договора. Возможна досрочная поставка.
3.2. Отгрузка товара осуществляется силами Заказчика. Поставщик обязуется оповестить Заказчика о поступлении товара.
3.3. Моментом поставки Товара и перехода права собственности на Товар является дата подписания Заказчиком (или его доверенным лицом) товарно-транспортной и расходной накладных о получении Товара.
3.4. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ, указанным на маркировках.

КАЧЕСТВО И ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее срока его годности установленного нормативными документами по которым он производится, при условии соблюдения Заказчиком правил хранения Товара.
4.2. До момента получения Товара Заказчиком, ответственность за качество поставляемого товара несет Поставщик.
4.3. Претензии по качеству предъявляются Заказчиком в течение 5 дней с момента получения Товара. Не предъявленные претензии в установленные сроки влечет за собой утрату права требования по этой претензии.
4.4. При обнаружении производственного брака, обязательства по его полному устранению несет Поставщик.
4.5. В случае, если экспертизой доказано, что Товар имеет механическое повреждение со стороны Заказчика, то Поставщик не несет ответственности за поставленный товар.
4.6. За нарушение условий настоящего договора, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
4.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 в размере 10 процентов цены Договора.
4.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.
4.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящем Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (Одна тысяча) руб. 00 коп.
4.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену договора.
4.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
4.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Невыполнение Стороной любых ее обязательств по настоящему Договору не считается нарушением или невыполнением настоящего Договора, если такое невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (явлениями непреодолимой силы). Если какая-либо деятельность отложена, сокращена или прекращена форс-мажорными обстоятельствами, то сроки выполнения такой деятельности, как и срок действия самого Договора продлеваются на время, равное всему времени действия подобных причин или их последствий. К форс-мажорным обстоятельствам причисляются военные действия, блокады, забастовки, гражданские беспорядки, эпидемии, аномальные природные явления, такие как пожар, наводнение, указы правительственного органа и другие подобные обстоятельства, препятствующие выполнению данного Договора.
5.2. Сторона, способность которой выполнять свои обязательства затруднена обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок известить об этом другую Сторону в письменной форме, изложив причину, и Стороны принимают все приемлемые и практически возможные меры для устранения этой причины.
5.3. При действии обстоятельств по п.5.1. более трех месяцев Стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или прекращения Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в течение 3-х суток с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации), либо изменения реквизитов и адреса. Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомления или платеж не были произведены надлежащим образом. Датой направления уведомления считается дата штемпеля предприятия связи о принятии письма (телеграммы) или дата личного вручения уведомления Стороне.
6.2. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» августа 2025 года, а в части расчётов – до полного исполнения обеими Сторонами условий Договора.
6.5. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном Суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения претензии Стороной – 10 (десять) календарных дней со дня ее получения.
6.6. Настоящий договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. Договор, приложения к нему, а также документы необходимые для выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, действительны при передачи факсимильной связью или посредством электронной почты до получения оригиналов.
6.8. Приложения к Договору:
Приложение № 1 –Спецификация.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____

от «___» ______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными