Тендер - Закупка соли технической №314737308

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦ.xls

- Посмотреть таблицу с даннымиформа_заявки

Приложение №4

ЗАЯВКА

Полное наименование запроса цен в электронной форме: Закупка для нужд ГАУЗ «БООД».

Номер извещения №______________________

Дата и время окончания подачи заявок:________________________

Дата подачи заявки:________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара согласно таблице цен.

- Посмотреть таблицу с данными

таблица цен

* Стоимость товаров указывается с учетом всех расходов, необходимых для исполнения гражданско-правового договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Договор_(2)_(7)

Договор №

«___» ______ 2025г. г. Брянск

_______________________в лице ______________________, действующего на основании ____________________, именуемого в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» в лице главного врача Бардукова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», П.2 Раздел 50 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (далее Положение о закупках) принятого по результатам закупки в электронном магазине (Протокол № от « » 2025г.) заключили гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику соль техническую согласно прилагаемой спецификации (приложение №1) (далее – товар) а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет __________________________, в том числе НДС и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на сборку, погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2. Цена на весь срок действия договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупках и настоящим договором:

2.2.1. Уменьшение цены Договора на поставку товара без изменения объема товара.

2.2.2. Увеличение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.3. Уменьшение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

2.2.5. Изменение цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.2.6. Внесение изменений если при исполнении Договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.

2.3. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях.

2.4. При снижении в результате торгов общей цены лота, цена на каждую позицию, указанную в спецификации, не должна быть больше НМЦ по каждой позиции и изменяется пропорционально в соответствии с определенным коэффициентом снижения.

2.5. При заключении договора Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, определенной таким участником, и начальной максимальной ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определенную как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки).

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

3.2. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в спецификации, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ

4.1. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное лицо.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае несоответствия товара условиям договора).

4.3. Порядок приема-передачи товара:

4.3.1. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации (Приложение№ 1 к настоящему договору), и иными необходимыми способами, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

4.3.2. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе и в электронном виде;

- при поставке товара в графе накладной «основание поставки» обязательно прописывать номер и дату договора;

- документы, предусмотренные пунктом 5.2. раздела 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.4. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96. Дата и время поставки предварительно согласуются с Заказчиком.

4.5. Оплата по договору осуществляется за счет средств ОМС.

4.6. Оплата купленного товара производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и положением о закупках ГАУЗ «БООД».

4.7. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, товар, товар не был в употреблении, ранее не использовался, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4.8. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке.

5.2. Основными документами, подтверждающими качество товара, являются регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация соответствия качества товара.

5.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении по каждой позиции.

5.4. Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им
товара, номерам серий, указанным в товарно-сопроводительных документах на поставку товара.

5.8. Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного товара. При выявлении вышеуказанных недостатков Поставщик обязан произвести замену товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления (претензии). Поставщик несет ответственность также за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

5.9. Претензии по качеству предъявляются в течение всего срока годности товара при условии его надлежащего хранения.

5.10. В случае, если Поставщик не устранил выявленные Заказчиком недостатки товара в разумный срок, Заказчик возвращает товар.

5.11. При обнаружении товара, забракованного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ, а также несоответствия поставленного товара требованиям договора (в том числе недостача, бой, брак, фальсификат), Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 календарных дней, заменить несоответствующий товар на товар надлежащего качества (восполнить недостающее количество товара).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки отпуска товара и оплаты товара сторона, допустившая нарушение условий договора уплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения установленного договора срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ.

6.3. Товар принимается комиссией Заказчика с привлечением, в случае необходимости, представителя поставщика. Существенными условиями нарушения договора являются изменение цены в период действия договора, за исключением случаев, оговоренных в Положении о закупке, нарушение сроков поставки, количества заявленного товара, отсутствия необходимых сопроводительных документов или поставки товара ненадлежащего качества.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от суммы договора.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс - мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в письменной форме.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в 8.3. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

9.2. Продление срока исполнения договора допускается в соответствии с Положением о закупках Заказчика и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по соглашению сторон.

9.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875«О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору, и в случае, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) или соответствии товара, работы, услуги.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Надлежащим уведомление будет считаться направление письма по адресу электронной почты, обозначенной в заявке и договоре, по факсу, заказного письма по почте – с даты получения письма адресатом.

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора. стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по ноябрь 2025 года, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ от «___» _____2025г.

Спецификация

На поставку соли технической для ГАУЗ «БООД».

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ________________________________

Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора на склад Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96

Обязательные условия поставки: Поставляемые в ГАУЗ «БООД» товара должны сопровождаться следующим пакетом документов:

1..Паспорт производителя;

2.Сертификат соответствия;

3.Товарная накладная –3 экземпляра с указанием основания поставки: товарная накладная в электронном виде, номер Договора, источник финансирования заказа;

4.Счет – фактура – 2 экземпляра с указанием основания поставки: номер Договора, источник финансирования заказа; Счет на оплату.

5. Акт приема-передачи;

- Посмотреть таблицу с данными