Тендер - Закупка Изготовление и поставка гидрофильтра вытягиваемых воздушных смесей, Новосибирская область, р.п. Линево №311936758

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ_Гидрофильтр.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть58

Предмет закупки: изготовление и поставка гидрофильтра вытягиваемых воздушных смесей, г. Новосибирск - 2 шт.

Адрес поставки: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

Условия оплаты: предпочтительно постоплата. В случае авансирования, требуется подписание договора поручительства.

Гарантийные обязательства (месяцев): не менее 12 месяцев.

Сроки и этапы закупки: 1 этап - сбор КП, 2 этап - две переторжки, 3 этап - выбор победителя.

Критерии выбора победителя: цена, условия.

Требования к технической документации: Предложение (ТКП) подается на бланке организации с подробным описанием технических характеристик, материалов исполнения, с предоставлением эскизов, указанием ценовых и неценовых критериев. Отдельной строкой в ТКП указать стоимость, сроки, условия поставки и оплаты.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ ДО СКЛАДА ПОКУПАТЕЛЯ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ!

Техническое задание

На изготовление и поставку Гидрофильтра
вытягиваемых воздушных смесей проекта Клаус Линево.

Заказ в количестве 2 шт.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_поставка_оборудования_АО_СКТБ_КАТАЛИЗАТОР

ДОГОВОР №

г. Новосибирск «___» ___________ 20___г.

_____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» (АО «СКТБ «Катализатор»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Хан Виталия Валентиновича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить согласно Эскизам оборудования указанных в приложениях к оборудованию, а Заказчик своевременно принять и оплатить изготовленную продукцию.

1.2. Номенклатура, количество, сроки выполнения работ по изготовлению продукции определяются Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Ответственный за решение технических вопросов от Исполнителя: ____________________________________________________________________________________________

1.4. Ответственный за решение технических вопросов от Заказчика: ­­­­_____

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ

2.1. Наименование, количество, стоимость продукции, срок выполнения работ по изготовлению продукции, а также дополнительные условия определяются согласованной обеими сторонами Спецификацией.

2.2. Расчет за продукцию производится безналичным расчетом в порядке, установленном законодательством РФ.

2.3. Условия оплаты определяются согласно Спецификации.

2.5. При нарушении срока предоплаты согласно п. 3.1 спецификации настоящего договора более чем на 14 дней стоимость продукции может быть пересмотрена по согласованию с Заказчиком с учетом возрастания издержек производства, в т.ч. расходов на сырье, материалы, заработную плату, оплату оказанных услуг или выполненных работ третьими лицами (кооперацию).

2.7. В случае просрочки поступления предоплаты согласно п. 3.1 спецификации на счет Исполнителя в сроки, указанные в Спецификации, более чем на 14 календарных дней Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора.

Сроки изготовления продукции

3.1. Сроки выполнения работ по изготовлению продукции по настоящему договору Стороны определяются Спецификацией.

3.2. Продукция изготавливается из материала Исполнителя, его силами и средствами.

3.3. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно изготовить и поставить продукцию. Заказчик принимает и оплачивает продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества изготовленной продукции, указанному в Эскизах и Спецификации.

4.2. Окончательные чертежи/эскизы оборудования должны быть согласованы представителем заказчика, указанного в п.1.4. Допускается согласование скан копии подписанных чертежей, направленных по эл. почте.

4.3. Исполнитель обязуется закупить все комплектующие и отдельные агрегаты, необходимые для изготовления и сборки продукции.

4.4. Исполнитель обязан выполнить все работы в соответствии с настоящим Договором.

4.5. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное выполнение работ.

4.6. При передаче продукции Исполнитель обязан передать все необходимые документы, удостоверяющие качество и комплектность продукции: паспорт на продукцию, копию Сертификата или Декларации соответствия, гарантийный талон, универсальный передаточный документ (УПД)/товарную накладную, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Налогового кодекса РФ.

4.7. Право собственности на продукцию переходит к Заказчику по УПД/товарной накладной. Приемка продукции Заказчиком подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в универсальном передаточном документе/товарной накладной. При этом подписание УПД/товарной накладной означает приемку продукции по наименованию, количеству тарных мест и внешнему виду упаковки и не означает приемку продукции по количеству, качеству, ассортименту, комплектности.

4.8. Исполнитель обязуется отгрузить продукцию Заказчику в течение ____ (______) рабочих дней с момента ее изготовления.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Приемка продукции (работ) осуществляется на основании Спецификации и Эскизов оборудования являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. По завершении работ по изготовлению продукции Исполнитель в 2-х дневный срок направляет Заказчику уведомление о готовности продукции к отгрузке.

5.3. Приемка продукции осуществляется сразу в момент передачи продукции представителем Заказчика на соответствие наименования, количества тарных мест и внешнего вида упаковки продукции данным, указанным в УПД/товарной накладной и других сопроводительных документах.

Приемка продукции по ассортименту, количеству, качеству в части явных недостатков и комплектности осуществляется после его распаковывания непосредственно после монтажа и пусконаладки в присутствии представителя Исполнителя и Заказчика.

В случае обнаружения расхождений в ассортименте, количестве, качестве в части явных недостатков, комплектности продукции Заказчик составляет двухсторонний Акт об установленном расхождении по количеству. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта об установленном расхождении Заказчик вправе самостоятельно составить Акт об установленном расхождении.

5.4. Претензии по скрытым недостаткам Заказчик вправе предъявлять в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на продукцию указанной в спецификациях действует с момента выполнения работ по монтажу и пусконаладке и подписания Заказчиком Акта выполненных работ по монтажу и пусконаладке.

5.5. Способ поставки продукции согласовывается в Спецификации. Одновременно с продукцией Заказчику передается универсальный передаточный документ (товарная накладная).

5.6. В случае получения от Заказчика Акта об установленном расхождении или претензии по скрытым недостаткам Исполнитель производит допоставку, замену продукции или устранение недостатков продукции по выбору Заказчика в течение 14 календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении или претензии по скрытым недостаткам.

Права и обязанности СТОРОН

6.1. Исполнитель имеет право:

6.1.1. Привлекать к исполнению договора третьих лиц, неся при этом ответственность за их действия как за свои собственные.

6.1.2. Самостоятельно определять способы изготовления продукции согласно Эскизам оборудования.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Изготовить и поставить продукцию (оказать услуги) в соответствии с условиями Договора и передать её Заказчику в установленный договором срок.

6.2.2. Своими силами и за свой счет устранить недостатки работ/продукции.

6.2.3. Поставить продукцию Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующих требованиям настоящего Договора.

6.2.4. Использовать при изготовлении продукции соответствующие и качественные материалы.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

6.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления документов, удостоверяющих качество и количество материалов, использованных при изготовлении продукции, копию Сертификатов или Декларации соответствия на материалы.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Оказывать содействие Исполнителю путем предоставления по требованию Исполнителя информации, необходимой для поставки продукции, а именно план помещения, подъездные пути к помещению, точки подключения оборудования и другие данные, необходимые Исполнителю, направляемые ему по электронной почте: _______.

6.4.2. Оплатить выполненные работы в объёмах и сроки, установленные настоящим договором.

6.4.3. Принять продукцию и работы по монтажу и пуско-наладке в сроки и порядке в соответствии с условиями настоящего договора.

6.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в дополнительном соглашении сторон. Каждая из сторон обязуются публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут юридическую, имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае необоснованного полного или частичного отказа Заказчика от изготовления заказанной продукции, им Исполнителю оплачивается стоимость той части продукции, которая к моменту отказа изготовлена, включая стоимость приобретённых на заказ материалов, покупных изделий, а также понесённые Исполнителем затраты на технологическую проработку и подготовку производства.

7.3. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, несет ответственность за их надлежащее качество.

7.4. Ответственность за качество конструкторской документации (чертежей, эскизов) несет Исполнитель.

7.5. Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения изготовленной продукции переходят от Исполнителя к Заказчику с даты подписания Заказчиком УПД/товарной накладной.

7.6. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2 Спецификации, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.7. За нарушение сроков изготовления Продукции, предусмотренных Спецификацией, нарушение сроков поставки Продукции Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

7.8. За нарушение сроков выполнения работ по монтажу и пусконаладке Продукции, предусмотренных Спецификацией, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ по монтажу и пусконаладке.

порядок изменения и дополнения условий договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Изменение, дополнение, расторжение, отказ или прекращение настоящего Договора осуществляются документами и посредством почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документы исходят от сторон по Договору, и являются его неотъемлемой частью.

8.3. Сторона, решившая дополнить, изменить, отказаться или досрочно расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. Все указанные изменения и дополнения оформляются в 10-ти дневный срок дополнительным соглашением сторон.

8.4. Досрочное расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае просрочки изготовления и поставки продукции (в полном объёме или её части) на 10 календарных дней. О прекращении действия Договора должно быть заявлено путём направления уведомления о прекращении действия договора. При прекращении действия Договора стороны производят взаимозачёты в течение 10 календарных дней с даты расторжения, указанной в уведомлении. При этом в случае оплаты аванса Исполнитель обязуется возвратить полученную сумму в течение 10 календарных дней с момента получения письменного отказа.

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств обусловленных, непреодолимой силой (форс-мажором).

Непреодолимая сила (форс-мажор) есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Таковыми признаются эпидемия, забастовка, военные действия, запрещение экспорта и импорта товаров, наводнение, землетрясение, ураган и другие стихийные явления.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) действуют на протяжении трёх последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой стороной путём направления уведомления другой стороне.

9.4. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае возникновения спора соблюдение досудебного претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней с даты ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, а также при неполучении ответа в установленный срок, не решение спора и является отрицательным ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.3. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в установленном действующем законодательством порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся переписка сторон, техническая и коммерческая документация, протоколы совещаний, видео- и аудиозаписи переговоров, и иная информация, ставшая доступной другой Стороне в связи с заключением настоящего Договора, является информацией, составляющей коммерческую тайну, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, и не подлежит разглашению получившей её Стороной и её сотрудниками в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет с момента его окончания. Сторона, допустившая разглашение информации, составляющую коммерческую тайну и ставшую ей известной в связи с исполнением настоящего Договора, несёт ответственность в соответствии со ст.14 ФЗ «О коммерческой тайне».

11.2. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.4. Переписка путем обмена электронными сообщениями по адресам электронной почты, указанной в реквизитах, является неотъемлемой часть деловой переписки.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор заключается на срок с по

Перечень приложений

Приложение №1 – Техническое задание на изготовление и поставку лотков для печи в РМК.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными