Тендер - выполнение покрытия Хим.Фос.прм на деталях согласно Приложению к ТЗ. Проект: ГИАП Гродно Азот, заказ (2062428). №302537930

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" объявляет тендер: выполнение покрытия Хим.Фос.прм на деталях согласно Приложению к ТЗ. Проект: ГИАП Гродно Азот, заказ (2062428).
Сумма контракта:	См. документацию Получить финансовую помощь
Начало показа:	26.06.2025
Окончание:	16.07.2025 11:00:00
Тендер №:	302537930
Тип:	Запрос предложений Тендерная аналитика
Отрасль:	Химия / Оборудование для химической промышленности
Регион:	Уральский ФО / Свердловская область / Екатеринбург
Регион поставки:	Уральский ФО / Свердловская область / Екатеринбург / Среднеуральск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒i▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Выполнение покрытия Хим.Фос.прм на деталях согласно Приложению к ТЗ. Проект: ГИАП Гродно Азот, заказ (2062428).
Цена контракта: 0,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Выполнение покрытия хим.фос	-	-	1	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на оборудование для химической промышленности в Екатеринбурга

Задать вопрос по тендеру:

Документация

Тендерная_документация[1].7z

802 КБ

26.06.25 07:27

Действующая

Скачать все файлы

Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения» (сокращенное наименование – АО «Уралхиммаш»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора по закупкам , действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 01.01.2023 , с одной стороны, и « » (сокращенное наименование – « » ), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях настоящего Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Наименование, количество, требования к качеству выполненных работ определяются Сторонами в Сметах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подрядчик выполняет работы на своем оборудовании и своими инструментами, используя материалы (и/или детали, узлы) Заказчика, если иное не предусмотрено в Смете.
Работы выполняются по адресу: .

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Если работы выполняются из материалов Заказчика, Подрядчик обязан использовать материалы (и/или детали, узлы) Заказчика строго по назначению, а именно - для осуществления работ по изготовлению Продукции/обработке материалов (и/или деталей, узлов) согласно Сметам к настоящему Договору.

2.2. Подрядчик гарантирует сохранность материалов (и/или деталей, узлов) Заказчика до момента сдачи Заказчику результата работ по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (и/или деталей, узлов) Заказчика.

2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить использование материалов (и/или деталей, узлов) Заказчика при обнаружении:

-непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов (и/или деталей, узлов);

-независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, либо создают невозможность их завершения в срок.

2.5. Подрядчик обязуется выполнить работу в сроки, согласованные Сторонами в Смете.

2.6. Заказчик обязуется передать материалы (и/или детали, узлы) Подрядчику по накладной (униф. форма М-15).

2.7. Заказчик обязан передать Подрядчику по акту приема - передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, соответствующую конструкторскую и нормативную документацию, определяющую требования к качеству работ по настоящему Договору, если необходимость передачи такой документации предусмотрена в Смете.

2.8. Заказчик обязан предоставить Подрядчику соответствующие документы о качестве передаваемых материалов (и/или деталей, узлов).

2.9. Заказчик оставляет за собой право изменить перечень выполняемых работ по письменному согласованию с Подрядчиком, вносить конструкторские изменения в чертежи путем оформления дополнительного соглашения и сметы на дополнительные работы.

2.10. Заказчик имеет право в любое время контролировать ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.11. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, ухудшившим результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодном для обычного использования, Заказчик вправе требовать от Подрядчика:

- устранения недостатков за собственный счет в течение согласованного Сторонами срока,

- соразмерного уменьшения цены, установленной за выполнение работы.

2.12. Стороны пришли к соглашению о применении в рамках действия Договора электронного документооборота (далее ЭДО) в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РАБОТ

3.1. По завершению работ, предусмотренных в Смете к настоящему Договору, Подрядчик уведомляет в течение трех календарных дней с помощью электронной связи или заказным письмом с уведомлением о вручении или телеграммой, Заказчик, в свою очередь, в трехдневный срок с момента получения уведомления о завершении работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.

3.2. Результат приемки работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ. Акт выполненных работ оформляется Подрядчиком и передается Заказчику в момент приемки результата выполненных работ. Заказчик в течение 5 дней обязуется передать Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от его подписания. Обнаруженные при приемке недостатки и отступления от Договора, ухудшающие результаты работ (явные недостатки), должны быть отражены в Акте выполненных работ.

3.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от Договора или иными недостатками, эти отступления и недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

3.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. Возмещение расходов производится в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

3.5. При обнаружении в дальнейшем скрытых недостатков оформляется двухсторонний Акт технической приемки с вызовом представителя Подрядчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика к сроку, указанному в вызове, Заказчик оформляет Акт технической приемки с участием незаинтересованной организации или представителя общественности Заказчика. Скрытые недостатки устраняются Подрядчиком за его счет.

3.6. Подрядчик в течение пяти дней по завершению работ, предусмотренных в Смете к настоящему Договору, обязан вернуть по акту приема-передачи, полученную от Заказчика конструкторскую и нормативную документацию, если она была им получена согласно условий Сметы.

4. КАЧЕСТВО

4.1. Качество материалов (и/или деталей, узлов заготовок), а также размеры заготовок, передаваемых Заказчиком, должно удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, чертежей и иных нормативных документов.

4.2. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ, чертежей и иных нормативных документов, указанным в Смете.

4.3. Подрядчик по требованию Заказчика обязан документально подтвердить соответствие выполненных работ, установленных в Смете к настоящему Договору, требованиям к качеству, заверив соответствующий документ штампом отделом технического контроля.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

5.2. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие процессы работ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работ устанавливается в Сметах к настоящему Договору.

6.2. Оплата работ по данному Договору производится в сроки, определенные в Сметах.

6.3. Работы подлежат оплате Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного Подрядчиком оригинала счета, а также оригинала договора и приложений к нему, оформленных и подписанных надлежащим образом представителями Подрядчика и Заказчика до наступления срока оплаты.

6.4. Датой исполнения денежного обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.5. По согласованию Сторон возможны другие варианты оплаты, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик имеет право взыскать с него:

- за нарушение сроков выполнения работ, определенных в Сметах, неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных в срок работ.

7.3. При нарушении сроков оплаты со стороны Заказчика против сроков, указанных в Смете, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

7.4. В случае некачественного выполнения работ, в том числе в результате использования некачественных материалов, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,5% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки сдачи качественного результата работ.

7.5. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, по настоящему договору не применяются. Положения ст. 823ГК РФ к настоящему договору не применяются.

7.6. Предъявление Сторонами штрафов, пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договора, взыскание неустойки не освобождает Стороны от выполнения их обязательств по Договору. Неустойка, выплачиваемая Заказчиком, является исключительной.

Предусмотренные Договором неустойки/штрафы/пени за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком обязательств являются штрафными. Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки/штрафа/пени.

7.8. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки и/или суммы штрафных санкций на основании требований государственных органов или иных лиц, предъявляемых Заказчику в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.9.В случае если ко дню осуществления оплаты за выполненные работы у Заказчика появились основания для предъявления требований к Подрядчику по уплате неустойки (пени или штрафа) по любому из оснований, предусмотренных Договором, он вправе удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа) при осуществлении оплаты (перечислении денежных средств), уменьшив на указанную сумму причитающийся к получению Подрядчиком платеж без предъявления Подрядчику письменного требования о ее уплате с указанием суммы удержанной неустойки и основания ее начисления в платежном поручении. Удержание Заказчиком неустойки в вышеприведенном порядке является согласованным Сторонами способом прекращения (полностью или частично) обязательства Заказчиком по оплате выполненных работ.

7.10. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

8.2. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров и договариваются, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента их получения. Претензия направляется по выбору направляющей стороны по эл. почте либо Почтой России заказным письмом, либо по ЭДО в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего Договора.

Отправка претензии по эл. почте производится с уведомлением о прочтении на адрес, указанный в реквизитах настоящего договора. Претензия считается полученной в течение 3 календарных дней, если ранее не поступило уведомление о прочтении. Надлежащим доказательством будет являться скриншот с эл.адреса отправки.

До истечения срока, установленного для ответа на претензию, сторона не вправе предъявлять иск в арбитражный суд.

При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

8.3. Для предъявления претензий по количеству и качеству стороны устанавливают 30 (тридцати)- дневный срок с момента приема-передачи результата работ Заказчику.

8.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае установления отсутствия нарушений со стороны Подрядчика условий Договора или отсутствия причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет Заказчик.

8.5. Положения, неурегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным договором и законодательством. Инициатор расторжения должен письменно уведомить другую сторону за 2 недели до расторжения.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, военных действий или других независящих от сторон обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Данный документ должен быть представлен в течение 10 календарных дней с начала указанных обстоятельств.

10.4 Стороны признают, что неплатежеспособность сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10.5. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 2 (двух) календарных месяцев, могут служить основанием для досрочного расторжения настоящего договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее дня расторжения договора.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;

- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

11.2. Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчик уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- все операции Подрядчика по выполнению работ своими субподрядчиками, выполнение работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены работ; не применяется, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения

- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по Договору (включая, но не ограничиваясь акты выполненных работ и т.д., счета-фактуры). не применяются, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения

11.3. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполнению работ по договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

11.4. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены работ либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС. не применяется, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения

11.5. Подрядчик, нарушивший изложенные в разделе "Особые условия договора" гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

11.6. В случае проведения налоговым органом налоговой проверки одной из сторон настоящего Договора, другая сторона обязуется оказывать стороне, в отношении которой проводится такая проверка, содействие, связанной с заключением и исполнением настоящего Договора.

12. САНКЦИИ

12.1. Подрядчик гарантирует, что самостоятельно несет все риски, связанные с нарушением сроков и качества выполненных работ по настоящему Договору по причине Санкций, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с приобретением материалов и запасных частей, отсутствие которых повлияет или может повлиять на качественное и своевременное выполнение работ. При этом неисполнение условий настоящего Договора Подрядчиком по причине Санкций является нарушением условий Договора со стороны Подрядчика и влечет ответственность за нарушение Договора, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

12.2. В целях настоящего Договора под «Санкциями» понимаются законы об экономических санкциях, меры регулирования, торговое эмбарго или аналогичные ограничительные меры, налагаемые, применяемые либо вводимые правительством Соединенных Штатов Америки (включая, но не ограничиваясь, Госдепартамент США, Министерство торговли и Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США), Советом безопасности ООН, Европейским Союзом либо правительством какой-либо страны – члена ЕС (включая, но не ограничиваясь, Министерство финансов Великобритании и Организацию по экспортному контролю Департамента по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования), правительством любой страны, под юрисдикцией которой действуют субподрядчики Подрядчика по настоящему Договору.

ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

В целях исполнения обязательств в рамках настоящего договора, Стороны вправе осуществлять по телекоммуникационным каналам связи обмен электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью в порядке, определенном настоящим разделом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны для организации ЭДО используют КЭП, что предполагает получение Сторонами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае наличия у Сторон нескольких уполномоченных лиц для обмена информацией по договору, каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную КЭП, подтвержденную квалифицированным сертификатом, и доверенность в отношении этого лица. При подписании документа уполномоченным лицом по доверенности впервые, направляющая Сторона обязана предоставить скан-копию доверенности.

В случае, если владелец квалифицированного сертификата ключа подписи, подписавший документ с помощью КЭП, не является лицом, действующим от имени Стороны ЭДО без доверенности, то Сторона должна предоставить доверенность, заверенного подписью руководителя и печатью организации, подтверждающего полномочия лица, уполномоченного подписывать документы электронной подписью.

Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные надлежащим образом КЭП электронные документы (договор, приложения к нему, сметы, счета-фактуры и т.п. документы, подтверждающие выполнение работ) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно.
В следствии причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе осуществлять обмен документами на бумажном носителе с их подписанием уполномоченными лицами. Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении порядка обмена документами. При получении уведомления в соответствии с условиями настоящего пункта, вторая Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня подтвердить получение такого уведомления. В случае, когда одна сторона ненадлежащим образом уведомила или не уведомила другую сторону об изменении порядка документооборота, такая Сторона обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки. В этом случае, направляющая Сторона считается исполнившей свои обязательства по направлению, выставлению и передаче электронных первичных учетных документов надлежащим образом.
Стороны обмениваются электронными документами через Оператора ЭДО. Каждая из Сторон самостоятельно осуществляет оплату услуг привлеченного ей Оператора ЭДО. Взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи через разных Операторов ЭДО осуществляется при наличии у данных Операторов ЭДО совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи электронных документов. В случае использования Сторонами разных Операторов ЭДО, взаимодействие осуществляется через роумингового оператора (роуминг).
Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или искажения содержания электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих услуги связи.
Датой получения документа в системе от направляющей Стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей Стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным Стороной. Приемка товара осуществляется в сроки и в порядке, установленным настоящим договором.
В случае передачи Стороне электронного документа с ошибкой, Сторона, которая выявила ошибку направляет уведомление другой Стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой Стороне исправленный документ в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления.
Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2024 г. Настоящий договор стороны могут пролонгировать подписанием Дополнительного соглашения.

14.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, теряют силу.

14.3. Подписание настоящего договора, документов по его расторжению, изменению или дополнению согласованных его условий производятся в письменной форме путем обмена документами посредством почтовой или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, либо в виде электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями (далее – КЭП) в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего Договора.

Оригиналы указанных документов Подрядчик должен подписать и передать Заказчику в течение 10 календарных дней с момента получения их от Заказчика. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку за каждый документ в размере 0,1% от стоимости работ, указанных в документе за каждый день просрочки.

14.4. Указанные в п. 14.3 настоящего договора документы, полученные посредством факсимильной или электронной связи, должны быть продублированы путем предоставления оригиналов. Полученные по средствам факсимильной или электронной связи документы являются действительными до обмена оригиналами.

14.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6. Контактный телефон специалиста от Заказчика (343) .

14.7. Контактный телефон специалиста от Подрядчика .

15 .МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиТендерная документация/Приложение к ТЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОК от 19.06.2025г..docx

Приложение к ТЗ № 460/159ОК от 19.06.2025 г.

Бюро упаковки ОГК разработать упаковку для перевозки крепежа от УЗХМ до подрядной организации и обратно, обеспечивающую сохранность деталей.

ОТК перед упаковкой к отгрузке Подрядной организации провести контроль на отсутствие внешних дефектов с оформлением результатов контроля по СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть072.

Цеху упаковать для подрядной организации по проведению работ нанесения покрытия Хим.Фос.прм ГОСТ 9.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдетали с указанием наименования детали, чертежа и количества каждого вида крепежа (в соответствии с Перечнем (стр.3)) и образцы-свидетели.

Цеху передать в отдел внешней кооперации УМТО перечень передаваемого на покрытие крепежа с указанием его количества.

Цеху в качестве образцов-свидетелей изготовить пластины из материала Сталь 35 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (или аналогичного материала) в количестве шести штук (3 шт. – для испытаний подрядной организации, 3 шт. – для испытаний ИЦ УЗХМ) на каждую загрузку в ванну фосфатирования.

УМТО согласовать количество загрузок деталей в ванну фосфатирования для каждого комплекта с подрядной организацией согласно установленным срокам графика и передать данные по количеству загрузок в ванну цеху для подбора образцов-свидетелей согласно п.4.

Подрядной организации нанести покрытие Хим.Фос.прм ГОСТ 9.301 на детали совместно с образцами-свидетелями (количество - по ГОСТ 9.301, не менее шести образцов-свидетелей на каждую загрузку в ванну фосфатирования).

Подрядной организации провести контроль покрытия Хим.Фос.прм. на соответствие

ГОСТ 9.301 по показателям:

- внешний вид (соответствие требованиям ГОСТ 9.301 Таблица 18, п.2.1.2)

- защитные свойства покрытия на образцах-свидетелях (не должно быть изменения цвета капли в течение установленного времени или после испытания на покрытии не должно быть очагов коррозии по ГОСТ 9.302).

Подрядной организации подтвердить наличие техпроцесса фосфатирования с последующей пропиткой маслом.

Подрядной организации предоставить заверенные копии журнала контроля состава растворов техпроцесса, журнала сменности ванн применительно к работам для АО «Уралхиммаш».

Подрядной организации по результатам выполненных работ приложить к акту выполненных работ документы:

- сертификат качества с приложением протоколов испытаний качества покрытия Хим.Фос.прм по показателям (внешний вид, защитные свойства покрытия) с указанием нормативных документов и технического задания, по которому проведены работы;

- сертификат качества на материал, применяемый для пропитки фосфатного покрытия.

Подрядной организации упаковать детали с обозначением наименования детали, чертежа и количества каждого вида крепежа в соответствии с обозначением очерёдности загрузки в ванну фосфатирования (каждую загрузку отдельно) и указать на упаковках деталей загрузки очередность загрузки. Подрядной организации, образцы-свидетели поместить в соответствующие упаковки по загрузкам.

При поступлении деталей (см. Перечень (стр.3)) с покрытием Хим.Фос.прм. на АО «Уралхиммаш»:

- ОВК проконтролировать внешний вид покрытия на соответствие ГОСТ 9.301 – 100% деталей;

- ОВК УМТО предоставить для входного контроля сертификаты качества на покрытие Хим.Фос.прм с приложением протоколов испытаний по указанным показателям для предъявления инспектору уполномоченной организации. Протокол испытаний должен содержать информацию только по указанным показателям качества, согласно п.7;

- цеху не нарушать упаковку деталей по загрузкам в ванну фосфатирования до принятия деталей инспектором.

ИЦ по заявке ОВК (в случае отсутствия сертификата качества на покрытие с приложением протоколов испытаний от подрядной организации) провести контроль по показателям качества (выдать протокол):

- внешний вид (на количестве деталей в соответствии с ГОСТ 9.301 по приложению 1);

- защитные свойства покрытия (разрушающими методами по ГОСТ 9.032 каждой загрузке в ванну фосфатирования).

Перечень деталей

- Посмотреть таблицу с даннымиТендерная документация/СМЕТА подряд форма по давальч.материалам.docx

- Посмотреть таблицу с данными

подписали настоящую СМЕТУ о выполнении Подрядчиком следующих работ:

- Посмотреть таблицу с даннымиТендерная документация/_Тендерная_документация_[1].docx

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнение покрытия Хим.Фос.прм на деталях согласно Приложению к ТЗ.

Проект: ГИАП Гродно Азот, заказ (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

2025

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА

Следующие условия проведения конкурентного отбора являются неотъемлемой частью документации о закупке, уточняют и дополняют положения предыдущего раздела документации.