Тендер - Вода дистиллированная "AQUALONG" 99% 19 л №310139939

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

Проект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

поставки

г. Москва

«__»_________________________г.

Акционерное общество «Управление развития строительных технологий»,

именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на

основании _________, с одной стороны, и ____________________________,

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на

основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской

Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________ , заключили настоящий Гражданско-правовой договор

(далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить дистиллированную воду (далее- товар(ы)) в

порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к

Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и

Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик обязуется принять товар(ы) и

оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12) и предоставлении счетов-фактур Поставщиком, а также иных документов,

предусмотренных Договором и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

Статья 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена договора).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

1

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

В случае изменения законодательства РФ в отношении условий налогообложения

Поставщика, цена Договора п. 2.1 не подлежит изменению и включает в себя НДС.

В случае применения Поставщиком неверной ставки НДС, Поставщик обязуется

компенсировать убытки, связанные с доначислением налогов, Заказчику.

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемкипередачи товара (партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем

поставленных товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком

Акта приемки-передачи товара (партии товаров).

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

2

настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): поставка всего

объема Товара по Договору в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения

Договора. Поставка отдельной партии Товара в течение 3 (трёх) календарных дней с

даты получения заявки Заказчика Поставщиком, в том числе, в выходные,

праздничные и нерабочие дни (круглосуточно). .

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

3

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет Акт приемки-передачи товара

(партии товара).

4.10. После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 30

(тридцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа

Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с

необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

4

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в

ходе поставки товаров, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

5

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора и оказать сопутствующие услуги.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

5.4.7. Обеспечить соответствие критериям первого этапа оценки, проведенной в

соответствии с методиками проведения оценки юридического лица, индивидуального

предпринимателя на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет

налогоплательщика», утвержденными приказом Федеральной налоговой службы от 24

марта 2023 г. № ЕД-7-31/181@, за исключением критериев, предусмотренных

6

подпунктом 1 пункта 5 приложения № 1 и подпунктом 1 пункта 5 приложения № 2 к

приказу Федеральной налоговой службы от 24 марта 2023 г. № ЕД-7-31/181@ (далее –

критерии первого этапа оценки ФНС) и представить Заказчику в течение 2 (двух)

рабочих дней с даты заключения Договора выписку из сервиса оценки юридических

лиц (выписку из сервиса оценки индивидуальных предпринимателей) по форме,

установленной Федеральной налоговой службой, сформированную в срок не ранее

чем за 30 календарных дней до дня подписания Договора.

5.4.8. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

7

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен

гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара

Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

договора .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены договора , в случае, если Цена договора не превышает 3 млн

рублей;

б) 5 процентов Цены договора , в случае, если Цена договора составляет от 3 млн

рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

8

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.6 . Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

Цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

9

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.1.9. В случае выявления несоответствия Поставщика критериям первого этапа

оценки ФНС, в том числе непредоставления в установленный настоящим Договором

срок документов, предусмотренных пунктом 5.4.7 статьи «Права и обязанности

Сторон».

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

10

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

11

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами 31.01.2026г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные

соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Договору, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

12

регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «Управление

развития строительных технологий»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г Москва, вн.тер.г.

муниципальный округ Пресненский, ул

Климашкина, д 22 стр 2;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УЛ.

КЛИМАШКИНА, Дом (Корпус/строение)

Д.22, СТРОЕНИЕ 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1095,

Факс: 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

13

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0372;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ____;

Получатель:____________;

Интернет сайт: https://zakupki.mos.ru/;

__________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

«__»__________20___г., Москва

Акционерное общество «Управление развития строительных технологий», (указать

наименование заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице _______________ (должность, ФИО), действующего на основании

_______________, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________(должность, ФИО),

действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт

о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор)

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: 2. Договором предусмотрена поставка:

14

Цена за

Сумма

ед. (руб.),

Наименование

(в руб.), в С т р а н а

в т.ч.

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

т.ч. НДС происхождения Качество

НДС

позиции

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__процентов), в том числе за отчетный период _______

руб., __________ НДС (__процентов) (указывается применимая в конкретном случае

ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора

законодательством Российской Федерации).

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб., без учета

НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от

уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от

уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную

норму Налогового кодекса Российской Федерации).

Вариант 1*

15

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с пунктом__ Договора в сумме

__________________руб.

- пени в соответствии с пунктом__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС

(__процентов) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

Российской Федерации)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

Характеристики (каждой

строкой)

№ п/п

Наименование товара

1

Вода дистиллированная

"AQUALONG" 99% 19

л

Производитель

Модель

Количество

Единица

измерения

Концентрат: Нет

ООО "Аквалонг"

Объем тары: 19.0 Литр;

кубический дециметр

Сезонность: любая

Степень чистоты: 99

Процент

Тип упаковки: канистра

Устойчивость к

замерзанию: 0 Градус

Цельсия

Форма выпуска: жидкость

Совместимость:

тоннелепроходческие

комплексы фирмы

Herrenknecht серии S-7, S-9

99% 19 л

179.0

Штука

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

17

Цена за

Сумма,

ед., руб

руб (в

(в т.ч.

т.ч. НДС)

НДС)

18

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер АО «УРСТ»

____________ О.В. Кузнецов

«_____» _______________2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка дистиллированной воды

г. Москва 2025 г.

1. Предмет закупки (предмет договора): Поставка дистиллированной воды.

2. Адрес доставки: г. Москва, поселение Сосенское вн.тер.г., д. Сосенки, д. 190.

3. Сопутствующие услуги, сроки и требования к их выполнению: доставка Товара на объект Заказчика, указанный в п. 2 настоящего Технического задания, требуется и включена в стоимость. Разгрузка Товара на объекте Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика под контролем Заказчика. По результатам приемки Стороны подписывают Акт приемки-передачи товара, товарные накладные (по форме ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД). Подписание Акта приемки-передачи товара и товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД осуществляется Сторонами после разгрузки Товара на объекте Заказчика.

4. Общие требования к поставке товара, требования по объёму гарантий, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и иных обременениях.

Поставка Товара производится Поставщиком на основании Заявок Заказчика. Заявка направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанный в Договоре. Датой получения Поставщиком электронного письма с заявкой является дата его отправки Заказчиком. Форма заявки утверждена Сторонами в Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию. Одностороннее изменение Поставщиком количества поставляемого Товара не допускается.

На поставляемый Товар должны предоставляться гарантии Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи Товара, ТОРГ-12 или УПД (в зависимости от того, что наступит позже). Поставщик передает Заказчику товар в том количестве, которое предусмотрено в техническом задании и договоре. Одностороннее изменение Поставщиком количества поставляемого товара не допускается. В случае обнаружения скрытых недостатков, несоответствий качественных характеристик условиям настоящего Технического задания, требованиям договора, государственных стандартов, нормативных документов, технических регламентов Поставщик вызывается на объект Заказчика для составления акта. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего уполномоченного представителя на Объект Заказчика для составления соответствующего Акта. В случае неприбытия представителя Поставщика в указанный срок, Заказчик самостоятельно составляет акт, осуществляет фиксацию недостатков путем фотографирования (если применимо), а также делает в Акте соответствующую отметку и направляет их Поставщику, при этом такой односторонний Акт будет иметь юридическую силу. В указанном случае Поставщик по выбору Заказчика обязан заменить Товар в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты составления вышеуказанного акта, либо осуществить возврат денежных средств за некачественный Товар в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика. С даты подписания акта течение гарантийного срока приостанавливается. Расходы по замене некачественного Товара производятся силами и за счет Поставщика.

5. Требования к качеству и безопасности товара: Качество поставляемого Товара, передаваемого по договору, должно соответствовать условиям настоящего технического задания, требованиям договора, нормам действующего законодательства Российской Федерации, подтверждаться документами о качестве (сертификат/декларация о соответствии/паспорт качества/иной документ), удостоверяющими соответствие товара требованиям нормативных документов РФ.

Товар поставляется новым: Товар, который не был в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Товар должен отгружаться в упаковке для перевозки любым видом транспорта, включая смешанный, соответствующей характеру поставляемого Товара и/или его частей. Упаковка должна быть прочной и предохранять Товар от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем (при необходимости), по железной дороге или смешанным транспортом, с учетом возможных перевалок в пути, а также длительного хранения. Упаковка должна быть приспособлена как к перегрузке кранами, так и к перегрузке ручным способом, на тележках и карах, в соответствии с весом и объемом отдельных мест.

Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на него, включая: товарную накладную (по форме ТОРГ–12) или УПД, в т.ч. сертификат соответствия, паспорт качества, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, счет–фактуру, товарно-транспортную накладную (ТТН) или транспортную накладную, упаковочный лист, отгрузочную спецификацию.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за всякого рода повреждения или ущерб, причиненный Товару или понесенный Заказчиком в связи с транспортировкой Товара, включая, в том числе, любые повреждения, причиненные вследствие некачественной или ненадлежащей маркировки, или упаковки Товара, либо вследствие ошибок, сделанных при адресации Товара.

Поставщик в любом случае должен поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность во время поставки Заказчику. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара.

6. Сроки выполнения поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора: поставка всего объема Товара по Договору в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора. Поставка отдельной партии Товара в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения заявки Заказчика Поставщиком, в том числе, в выходные, праздничные и нерабочие дни (круглосуточно).

7. Порядок оплаты, авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора: Оплата Заказчиком стоимости каждой партии Товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты фактической поставки каждой партии Товара на объект и подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного Акта приема-передачи Товара (по форме приложения № 2 к Договору) и полученного счета на оплату. Акт приема-передачи товара оформляется на основании надлежаще оформленных сторонами и подписанных Заказчиком бухгалтерских документов (УПД/счет-фактура, ТОРГ-12, ТТН/ТН,) с отметками уполномоченного лица Заказчика о получении товара без замечаний. Акт приема-передачи товара оформляется на каждый оформленный УПД/счет-фактуру или ТОРГ-12.

Цена Договора/Товара включает НДС по ставке, применяемой Поставщиком, в соответствии с законодательством РФ. В случае применения Поставщиком неверной ставки НДС, Поставщик обязуется компенсировать убытки, связанные с доначислением налогов, Заказчику.

8. Качественные и количественные характеристики поставляемого товара, установление которых обязательно:

- Посмотреть таблицу с данными

9. Поставщик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора, обязан представить Заказчику документы, в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. Указанные документы предоставляются в форме копий, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица, если прямо не указано, что предоставляется оригинал документа. В случае неисполнения Поставщиком указанного в настоящем пункте обязательства, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, путем направления уведомления по адресам, указанным в Договоре. Датой расторжения Договора будет являться дата, указанная в уведомлении.

Убытки Поставщика, понесенные вследствие расторжения Договора возмещению Заказчиком, не подлежат.

Адрес электронной почты для направления учредительных документов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10. В целях оптимизации документооборота между Сторонами, Поставщику предоставляется возможность сочетания ЭДО с бумажным документооборотом. Электронный документооборот осуществляется Сторонами в порядке, установленном Сторонами в Приложении № 3 к Техническому заданию.

11. В случае возникновения разночтений между положениями Технического задания, Договора и/или Спецификации, преимущество имеют положения настоящего Технического задания. Все неточности, неясности (неясность буквального толкования приведенного описания характеристики Товара), которые по объективным причинам могут быть истолкованы неоднозначно и спорно, подлежат толкованию в пользу Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, путем направления уведомления по адресам, указанным в Договоре. Датой расторжения Договора будет являться дата, указанная в уведомлении. Убытки Поставщика, понесенные вследствие расторжения Договора возмещению Заказчиком, не подлежат.

Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.

Приложениями к настоящему Техническому заданию является:

- Приложение № 1 – Форма Заявки;

- Приложение № 2 – Перечень и форма документов, предоставляемых Поставщиком;

- Приложение № 3 – Соглашение о применении ЭДО.

Главный специалист по снабжению

отдела материально-технического снабжения,

комплектации и закупок Н.В. Пудова

Начальник отдела материально-технического снабжения,

комплектации и закупок А.Ю. Железнов

Заместитель начальника управления

механизации по горнопроходческому

оборудованию - руководитель группы А.Ю. Пидпалый

Приложение №1 к Техническому заданию

Форма Заявки

ЗАЯВКА №___ от __________г.

На основании Договора ________________от «____» ___________ 202_ г. № ________ Заказчик просит осуществить поставку партии Товара в следующем количестве и ассортименте:

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес доставки и контактные телефоны участка: _____________________________

Реквизиты товаросопроводительных документов: _____________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Форма заявки утверждена:

Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень и форма документов, предоставляемых Поставщиком

1. Анкета организации.

2. Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если дата регистрации юридического лица до 01.07.2010 г.).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Справка о кодах ОКПО (ОКВЭД).

5. Устав (в действующей редакции).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

7. Решение общего собрания акционеров/учредителей о назначении единоличного исполнительного органа Поставщика, а также приказ о назначении руководителя (Генерального директора, директора и т.д.).

8. Доверенность на доверенное лицо, в случае заключения договора доверенным лицом другой стороны.

Документы по пункту 1 и 8 настоящего перечня предоставляются в оригиналах, остальные документы в копиях, заверенных надлежащим образом. В случае необходимости Заказчик вправе запросить иные документы и сведения.

Адрес электронной почты для направления учредительных документов ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приложение № 3 к Техническому заданию

СОГЛАШЕНИЕ

о применении электронного документооборота

С целью оптимизации документооборота между Сторонами, а также с целью, повышения уровня сохранности и защиты передаваемых документов и информации, содержащейся в них, Стороны пришли к соглашению о внедрении с системы электронного документооборота (далее – «ЭДО») с использованием электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, соответствующего требованиям, предусмотренным Приказом ФНС России от 08 июня 2021 г. № ЕД-7-26/546@ «Об утверждении Требований к оператору электронного документооборота» (далее – «Оператор»).

Стороны договорились:

Осуществлять электронный документооборот по Договору только по следующим документам (далее по тексту- пакет документов):

• Универсальный передаточный документ (формат УПД (СЧФДОП)) с приложением скан-копии товарно-транспортной накладной (ТТН), оформленной Поставщиком и принятой уполномоченным лицом Заказчика, с указанием реквизитов доверенности, подписью и расшифровкой подписи (Ф.И.О.) уполномоченного лица Заказчика;
• Универсальный корректировочный документ (УКД (КСЧФДИС));
• Товарно-транспортная накладная (Типовая межотраслевая форма N 1-Т, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 28.10.1997 г. N 78) с приложением скан-копии товарно-транспортной накладной (ТТН), оформленной Поставщиком и принятой уполномоченным лицом Заказчика, с указанием реквизитов доверенности, подписью и расшифровкой подписи (Ф.И.О.) уполномоченного лица Заказчика;
• Транспортная накладная (по форме Приложения №4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в редакции постановления Правительства российской Федерации от 30.11.2021г. № 2116), с приложением скан-копии ТН, оформленной Поставщиком и принятой уполномоченным лицом Заказчика, с указанием реквизитов доверенности, подписью и расшифровкой подписи (Ф.И.О.) уполномоченного лица Заказчика;
• Товарная накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. № 132);
• Акт сверки взаимных расчетов;
• Счет на оплату.

2.1.1. Осуществлять электронный документооборот информацией, относящейся к документам, указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения.

2.2. Использовать для удостоверения подписи электронную подпись не ниже усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с критериями, установленными ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, предоставить заверенную копию сертификата ключа проверки электронной подписи и доверенность на право подписания документов, указанных в п. 2.1. Соглашения.

2.4. Обмен документами и информацией осуществлять только через Оператора. Поставщик

обязуется соблюдать Правила работы по ЭДО с Заказчиком, установленные Операторами ЭДО.

2.5. Документы и информация считаются подписанными уполномоченным на то лицом, если они подписаны лицом, имеющим электронную подпись и соответствующую доверенность, подтвержденным в порядке, предусмотренном п. 2.3. Соглашения.

2.6. Моментом (датой и временем) направления документа и информации является момент его поступления Оператору от направившей его Стороны и является началом исчисления установленных Договором сроков для совершения соответствующих ответных действий другой Стороной. Документ или информация, поступившие Оператору от направившей его Стороны, считаются полученными другой Стороной и лишают ее возможности ссылаться на неполучение или получение документа, или информации в искаженном виде.

2.7. Пакет документов, установленный п. 2.1 настоящего Соглашения, поступивший Стороне, считаются принятым Стороной по умолчанию, если в определенный Сторонами срок, Сторона, получившая полный пакет документов, не направит письменных возражений (в том числе посредством отправки запроса на исправление через систему электронного документооборота) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения полного пакета документов.

2.8. Стороны пришли к соглашению, что документы, удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, либо Соглашением Сторон установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

3. Стороны пришли к соглашению, что при получении документов на бумажном носителе и документов, удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью на одни и те же материалы, Стороны принимают в работу документ с усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5. Стороны согласовывают Оператора ЭДО, с которыми возможен обмен документами.

6. В случае изменения лица, уполномоченного подписывать документы в рамках Соглашения, новое лицо становится уполномоченным подписывать документы в рамках Соглашения с момента предоставления другой Стороне документов, предусмотренных п. 2.3. Соглашения.

7. В случае отзыва доверенности, либо иных случаев утраты или изменения объема прав лица, обладающего правом подписи документов по Соглашению, соответствующая Сторона должна в тот же день известить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном Договором, в противном случае такая Сторона не вправе в дальнейшем ссылаться на подписание документов не уполномоченным лицом.

8. Стороны пришли к соглашению, что документы, не указанные в п. 2.1. настоящего Соглашения оформляются сторонами в порядке и сроки, установленные Договором исключительно на бумажном носителе.

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Краткая сводка

Гражданско-правовой договор поставкиг. Москва

Статья 1 Договором предусмотрена поставка:

Авансовый платеж: не предусмотрен

Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо

Срок оплаты авансового платежа: не применимо

- КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0372;

- л/с, р/с, к/с поставщика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- БИК поставщика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Интернет сайт: https://zakupki.mos.ru/;

- Наименование банка и получатель

- ОГРН, л/с, р/с, к/с, БИК, наименование банка и получатель для второго лица не заполнены;

- Даты и подписи лиц, уполномоченных на подписание Договора

- Даты составления и подписания Акта Заказчиком и Поставщиком

Статья 2 Фактически поставлено по договору:

Период оказания услуг: нет данных

Возможность досрочного оказания услуги: нет данных

Статья 3 Срок поставки по договору _______________г.

Допускается поставка товара с улучшенными характеристиками: нет

Срок рассмотрения документов и осуществление приемки: информация

( не включается в ответ, так как он не требует дополнительных комментариев или деталей, не упомянутых в статье.)

Статья 4 Права и обязанности Сторон

Возможность привлечение субпоставщиков: нет

Статья 5 Спецификация

- Срок ответа поставщика на запрос от заказчика не определен в предоставленном тексте.

- Срок уведомления заказчика о недостатках в ходе поставки

- Привлечение субпоставщиков не предусмотрено.

- Информация о наличии декларации о происхождении товара

1. Наименование товара: Вода дистиллированная

2. Производитель: ООО "Аквалонг"

- Степень чистоты: 99%

- Объем тары: 19.0 литров

- Упаковка: канистра

- Сезонность: не ограничена

- Устойчивость к замерзанию: до 0°C

- Форма выпуска: жидкость

- Совместимость: тоннелепроходческие комплексы Herrenknecht серии S-7, S-9

4. Цена за единицу (включая НДС): 179 руб.

5. Количество товара в заказе: 1 штука

6. Единица измерения: штука

7. Общая сумма заказа (включая НДС): 17 руб. (очевидно, ошибка в предоставленных данных, так как цена за единицу составляет 179 руб., следовательно, общая сумма заказа должна быть 179 руб., а не 17).