Тендер - ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ №316015003

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Расчет_НМЦК.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Государственный Контракт

№ ____________________

на поставку хозтоваров (средство для труб, лопаты, мыло) для ГКУ «Дирекция

ЖКХиБ ЗелАО»

в 2025 г.

г. Москва

«__»_________________________г.

Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского

административного округа», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

лице директора Жбанова Василия Юрьевича, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

«Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

______________________, заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить

хозтовары (средство для труб, лопаты, мыло) для ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» в 2025 г.

(далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к

Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации

(Приложение № 2 к Контракту) , Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их)

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка товара Поставщиком Заказчику или

Получателю по адресу, указанному в Заявке, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписании Сторонами усиленными

квалифицированными электронными подписями (далее - УКЭП) электронный

структурированный Документ о приемке.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с

требованиями Технического задания .

1

1.6. Идентификационный код закупки: ___________

Статья 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет ___________________, в том числе НДС

___процентов___(___)НДС не облагается (далее - Цена контракта).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Контракта.

2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о Контрактной системе.

Источник финансирования:бюджет г.Москвы

2.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

(далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной

информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с

правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) в

течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3. Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по

2

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,

пени). Исполнение обязательства Поставщиком по перечислению неустойки (штрафа,

пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае

возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного

документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление

неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 14 Контракта.

2.6.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе

исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том

числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара,

предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о

Контрактной системе.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные

настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью

настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать

качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в

Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

3

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо

информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

4

(и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы

(далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Контрактов.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Контракта.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Контракту.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

6

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской

Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального

режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Контракту).

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.3. Если иное не предусмотрено Контрактом гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

предусмотрено Контрактом.

6.4. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

7

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.7. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.8. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

контракта .

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены контракта , в случае, если Цена контракта не превышает 3

млн рублей;

б) 5 процентов Цены контракта , в случае, если Цена контракта составляет от 3 млн

рублей.

8

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от Цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену контракта.

7.10. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой

Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности

не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Контракта , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.6.6 настоящего

Контракта.

8.1.1.9. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по

предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

10

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 14 Контракта.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Контракта Сторонами 27 рабочих дней с даты заключения контракта.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

ЕАИСТ.

12

11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат

регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

Приложение № 2 к Контракту - Спецификация.

12.5. Поставщик согласен на осуществление органом власти и органом

государственного контроля проверок соблюдения целей и условий предоставления

субсидии.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком УАИС «Бюджетный учет».

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

13

СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

поставщиков»

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

уполномоченные должностные лица);

- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на

подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1

настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта,

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях

информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на

бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное казенное учреждение

города Москвы «Дирекция заказчика

жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства Зеленоградского

административного округа»

Адреса:

- юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, г.

Зеленоград, корпус 2022, помещение IV;

- фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, Г.

ЗЕЛЕНОГРАД, К. 2022, ПОМЕЩ. IV;

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

14

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3499;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ГУ Банка России по

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

;

Получатель:Департамент финансов города

Москвы

(ГКУ «Дирекция ЖКХиБЗелАО» л/с

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть211) ;

Интернет сайт: www.zelguis.ru;

Директор _____________В.Ю.Жбанов

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Контракта)

М.П.

15

Приложение № 2 к Контракту

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

1

Наименование

товара

Средство для

прочистки труб

Sanfor гель 1000 г

Характеристики

(каждой строкой)

Производитель

Без хлора: Да

SANFOR

Дозатор: да

Крышка с защитой

от вскрытия детьми:

Да

Материал труб:

универсальный

Назначение: для

прочистки труб

Объем: 1 литр

Состав: ? 5 %, но

15 %: гипохлорит

натрия (калия);

%: мыло на основе

натуральных

жирных кислот,

АПАВ и НПАВ,

гидроксид натрия,

соль ЭДТА

Срок годности: 24

Месяц

16

Модель

Количество

Единица

измерения

промоупаковка

10.0

Штука

Цена за

Сумма,

ед., руб

руб (в

(в т.ч.

т.ч. НДС)

НДС)

Форма выпуска: гель

Эффект от

использования:

устраняет засоры

Эффективен в

холодной воде: Да

2

Лопата

алюминиевая

снеговая FINLAND

1841

3

Мыло-крем жидкое

5 л КРЕМОНА

«Розовое масло»,

ПРЕМИУМ,

перламутровое, из

натуральных

компонентов

Вес: 1300.0 Грамм

Высота рабочей

части: 35.0

Сантиметр

Материал корпуса:

алюминий

Материал черенка:

сталь

Длина: 127.0

Сантиметр

Тип лопаты: для

уборки снега

Ширина полотна

лопаты: 43.0

Сантиметр

Finland

Страна

ООО ФИРМА

производитель:

АКВАЛОН/ООО

Россия

АКВАЛАЙТ

Вид упаковки:

канистра

Количество в

транспортном

коробе: 4 Штука

Отдушка : цветочная

17

FINLAND 1841

3.0

Штука

5 л КРЕМОНА

«Розовое масло»

5.0

Штука

Гост/ту: ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТР ТС

009/2011

Заказчик:

Поставщик:

Директор____________ / Жбанов В.Ю./

М.П.

_______________ / ____________

М.П.

18

Приложение_1_к_ГК

Приложение № 1

к Контракту № Д-44-У

от «__» __________________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозтоваров (средство для труб, лопаты, мыло) для ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»

в 2025 г.

Общая информация об объекте закупки

Объект закупки: поставка хозтоваров (средство для труб, лопаты, мыло) для ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО" в 2025 г.

Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа ________________________________________________________________________________.

Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа _______________________________________________________________________________.

Место поставки товара: город Москва, город Зеленоград, корпус 2022, помещение 4 комн.15.

Количество товара: согласно п. 2.1. настоящего Технического задания.

Срок поставки товара: с 1 по 15 рабочий день с даты заключения контракта. Поставка товара осуществляется по рабочим дням (пн-чт 8:00 – 16:00, пятница 8:00-15:00, перерыв 12:00 – 13:00). Поставщик обязан уведомить Заказчика о дне поставки за 1 рабочий день.

Стандарт товаров

2.1. Краткие характеристики поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в п.2.1. настоящего Технического задания и определенным производителями Товаров.

2.3. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия контракта в рабочие часы Заказчика (п. 1.6. настоящего Технического задания) в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара (п. 2.1. настоящего Технического задания) и спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.4. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованным с Заказчиком в сроки, указанные в контракте и п. 1.6. Технического задания.

2.5. Поставщик обязан предоставить обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара; оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.); оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара; иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

Порядок сдачи-приемки:

Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Сторон по предоставлению Поставщиком универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД).

На поставляемом товаре не должно быть механических повреждений. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов.

Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты приема-передачи Товара, если дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение трех дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов.

Поставщик несет ответственность за соответствие физических объемов количество поставляемого товара, указанного в УПД, для чего все документы, предъявляемые к оплате, подлежат обязательной проверке и подписанию Поставщиком.

2.9. Расчет за поставку товара осуществляется по факту поставки на основании электронного структурированного УПД, подписанного Заказчиком и Поставщиком с предъявлением Поставщиком в полном объеме всех технических и финансовых документов, требуемых для закрытия контракта.

Выплата аванса по контракту не предусмотрена.

Объем и сроки гарантий качества

3.1 Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар.

Поставляемый Товар должен быть сертифицирован на территории РФ. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2 Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Поставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются собственными силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика. Сопутствующие услуги оказываются в условиях действующего учреждения с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации, что является обязательным условием.

Требования к безопасности товара:
4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.
Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах раздела 6 настоящего Технического задания.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для использования по прямому назначению. Весь Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставщик несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика и третьим лицам, возникшего в ходе исполнения обязательств по Контракту в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Исполнитель гарантирует обеспечение за свой счет возмещение фактического ущерба жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьим лицам в течение 5-ти рабочих дней с момента выявления соответствующих фактов.

Требования к используемым материалам и оборудованию:

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Упаковка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные его производителем: голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.), если это предусмотрено производителем Товара. В одной упаковке (коробке) должны быть одноименные товары.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

"ГОСТ 8.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.10.2019 N 922-ст).

"ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Краткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьxx

Условия поставки хозяйственных товаров

Согласно Государственному контракту № _ на поставку хозяйственных товаров для ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» в 2025 году, Заказчик и Поставщик обязуются выполнить условия, предусмотренные в техническом задании, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.

Условия поставки и ценообразования

Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.

Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке.

Условия оплаты и ценообразования по контракту

Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение его срока, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.

Условия оплаты и неустойки по контракту

Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки, основаниях и порядке ее расчета, а также итоговой сумме платежа.

В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а исполнение обязательства по ее перечислению в бюджет возлагается на заказчика.

Обязательства заказчика по оплате товаров считаются исполненными с момента списания средств с его счета.

Изменение условий контракта и сроков поставки

Согласно пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, Заказчик обязан согласовывать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств.

Статьи 3 и 4 контракта регламентируют сроки и условия поставки товаров, порядок их приемки, а также требования к качеству и техническим характеристикам поставляемых товаров.

Условия поставки и упаковки товаров

Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками, оформляя изменения в виде дополнительного соглашения и внося их в Реестр Контрактов ЕАИСТ.

Товар доставляется собственным транспортом Поставщика, который также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Уборка упаковки осуществляется силами Поставщика.

Процедура приемки товаров и документов

Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов в день поставки товара, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, направив Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.

Обязанности Поставщика по устранению недостатков

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может направить информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет».

Процедура предоставления разъяснений и устранения дефектов

Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего повторно направить документы для приемки Заказчиком.

Подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.

Права Заказчика по Контракту

Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае выявления несоответствий.

Обязанности и права сторон по приемке и оплате товаров

Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, неся за это ответственность перед Заказчиком.

Обязанности Поставщика по Контракту

Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения.

Гарантии качества товара и замены

Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется соответствовать единым требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты, гарантировать качество товара и его замену при обнаружении недостатков, а также обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности.

Ответственность сторон за нарушение обязательств

Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соблюдать государственные стандарты и сертификацию, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.

Условия и размеры штрафов за нарушение контракта

В случае ненадлежащего исполнения обязательств сторонами контракта предусмотрены штрафы, размер которых зависит от цены контракта и категории нарушения.

Условия о штрафах и пене за нарушение контракта

В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.

Условия расторжения договора и ответственность за нарушения

Согласно представленному фрагменту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неисполнении обязательств, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.

Основания для расторжения договора по инициативе поставщика

Контракт может быть расторгнут в случае нарушения поставщиком условий поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при отказе от согласования новых условий контракта и нарушении законодательства РФ.

Нарушения сроков оплаты и приемки товаров

Согласно представленному фрагменту, контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений со стороны Заказчика, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров.

Также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий.

Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы

Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.

Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Условия продления срока исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.

Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.

Требования к содержанию претензии

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание суммы и ее расчет, а также необходимость приложения подтверждающих документов.

Также устанавливается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и регламентируется срок исполнения контракта и порядок его изменения.

Условия уведомлений и исполнения контракта

Указанные положения регулируют порядок направления уведомлений между сторонами, а также условия, при которых уведомления считаются полученными.

Также предусмотрено, что исполнение контракта в полном объеме является основанием для регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ, и что стороны руководствуются действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.

Особые условия электронного взаимодействия Сторон

Согласно приложениям № 1 и № 2 к контракту, поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать электронные системы для обмена документами и информации в соответствии с установленными регламентами и правилами.

Порядок использования электронных документов

Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.

Реквизиты и подписи сторон договора

СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое и фактическое наименование, адреса, контактные данные и реквизиты Государственного казенного учреждения города Москвы и неполные данные поставщика.

Спецификация товаров для заказа

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку товаров, включая гель для прочистки труб, алюминиевую снеговую лопату и мыло-крем жидкое, с указанием спецификаций и цен.

Состав и срок годности моющего средства

Согласно представленному фрагменту, продукт под названием SANFOR имеет следующие характеристики: содержит менее 5% гипохлорита натрия (калия), менее 5% мыла на основе натуральных жирных кислот, АПАВ и НПАВ, гидроксид натрия, соль ЭДТА.

Упаковка промоупаковка 10.0 штук в пачке, срок годности составляет 24 месяца.