Тендер - ТЕМЕД (N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин), 99%, CAS 110-18-9, 100 мл №307739559

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными25608.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_Договор

ДОГОВОР № 256/08.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Георгиева Павла Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», «Сторона», на основании Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ИБГ РАН, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, поставить Заказчику реактивы для лабораторных научных исследований (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара определяются согласно Техническому описанию объекта закупки (далее – «Спецификация») (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

1.4. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, ул. Вавилова 34/5.

1.5. Срок поставки Товара – в течение ____ (_______) дней с даты подписания Договора Сторонами, но не позднее _____ г.

Поставщик, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Заказчика о намерении произвести поставку Товара (полностью скомплектованной партией) по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное лицо за прием товара: Ратнер Светлана Владимировна.

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Также, за 2 (два) рабочих дня Поставщик обязан направить на согласование комплект закрывающих документов (счет, товарную-накладную или УПД, счет-фактуру (если требуется) в редактируемом формате на почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.6. Срок действия Договора: вступает в силу с даты его заключения и действует до ________. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет __________________ (______________________), (с НДС или без, если без, то указать основание.)

2.2. В стоимость Договора включены все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи; расходы на перевозку, доставку и разгрузку Товара на склад Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 2.5. и разделе 10 Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания документов приемки: товарной накладной (ТОРГ – 12) или УПД при условии своевременного (в момент передачи Товара) предоставления Поставщиком счета на оплату, комиссия Заказчика подписывает акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приложение № 4 к Договору) электронными простыми подписями;

- в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроизводится оплата поставленного Товара.

Одновременно с поставкой Товара Поставщик также передает Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных закрывающих документов: счета на оплату, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах, счета-фактуры (если требуется). В случае ненадлежащего оформления закрывающих документов, или оформления документов с ошибками, обязательства Заказчика по оплате, указанные в п. 2.4. Договора, переносятся до момента исправления Поставщика ошибок и корректировок в закрывающих документах.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренное Договором количество закупаемого Товара не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемого Товара, Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему закупаемого Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара, Заказчик обязан изменить цену Договора соответствующим образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Оплата осуществляется за счет внебюджетных источников:

- Договор № УБФ/25-10/2

3. Порядок поставки и приемки. Комплектация и упаковка.

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу (по тексту также – «Место поставки»): г. Москва, ул. Вавилова, д. 34/5.

3.2. По согласованию с Заказчиком Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара.

3.3. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе осуществлять поставку Товара частями.

3.4. Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в п. 1.5. Договора, более чем на 5 (пять) дней является существенным нарушением Договора.

3.5. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Право выбора способа доставки Товара Заказчику принадлежит Поставщику.

3.6. Товар должен быть разгружен Поставщиком в указанном Заказчиком Месте поставки.

3.7. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы входят в стоимость Товара.

3.8. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документы на поставляемый Товар:

- счёт;

- товарную накладную (ТОРГ-12) (документ приемки) или УПД;

- счет-фактуру (если требуется).

3.9. УПД или товарную накладную считать актом приемки Товара.

3.10. Порядок приемки Товара:

3.10.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

3.10.2. Для приемки представленных результатов исполнения Договора, а также в процессе использования Товара, Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций). Если по итогам проведения такой экспертизы будет установлено, что поставленный Товар не соответствует заявленному качеству и/или непригоден для целей использования Заказчика, Поставщик обязан заменить такой Товар на качественный в сроки, определенные дополнительным соглашением Сторон.

3.10.3. В случае поступления Товара в нарушенной таре (упаковке), либо с признаками порчи, повреждения или недостачи, отсутствия необходимой маркировки и прочих факторов, препятствующих приемке Товара, составляется (Акт выявленных недостатков) (Приложение № 6 к Договору) с описанием всех недостатков, выявленных при приемке Товара (мотивированный отказ от приемки Товара).

3.10.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документов приемки.

3.10.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику по Договору с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.10.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.10.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.11. Комплектация Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

3.12. Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать условиям Договора, государственным стандартам, действующим техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.12.1. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.

3.12.2. На Товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик обязан при поставке вместе с Товаром передать Заказчику сертификаты на поставляемый Товар (заверенные надлежащим образом копии таких сертификатов).

3.12.3. Товар передается Заказчику в упакованном виде. Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей целостность и сохранность Товара, а также сохранение его свойств, в том числе при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей нормативно-технической документации производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.12.4. В обязательном порядке на упаковку должна быть нанесена маркировка: наименование Товара, рекомендации по хранению и транспортировке.

3.13 Исполнение Договора:

3.13.1. Приемка поставленного Товара осуществляется комиссией по приему и выбытию основных средств Заказчика в течении 2 (двух) рабочих дней от даты фактической поставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной или УПД в оригинале.

3.13.2. Факт приема Товара оформляется ответственным лицом Заказчика и подтверждается подписанным членами комиссии Заказчика Актом приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 28.06.2022 № 100н. (Приложение № 4 к Договору).

3.13.3. Представитель поставщика подписывает Акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтолько в случае расхождения между объемом, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору) и фактически отгруженным Товаром, выполненной работой, оказанной услугой.

3.13.4. В случае частичной поставки Товара, выполнения работы, оказания услуги Стороны согласовывают Акт приемки товара, работы, услуг в объеме, равном фактически исполненным обязательствам.

3.13.5. Срок оплаты исчисляется с даты подписания членами комиссии Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьэлектронными простыми подписями.

3.13.6. Копия Акта приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, отправляется поставщику на бумажном носителе, подписанная членами комиссии Заказчика, при наличии расхождений по адресу фактического местонахождения Поставщика или скан-образом.

Скан Акта приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(электронный образ) обладает юридической значимостью для Сторон.

4. Гарантия качества Товара.

4.1. Товар поставляется Заказчику свободным от любых обременений, обязательств, прошедшим таможенное оформление.

4.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара (документам изготовителя импортного Товара) а также Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.3. Получив Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.4. Остаточный срок годности на момент поставки Товара не должен быть меньше 60% от срока, указанного производителем.

4.5. Гарантии не распространяются на Товар, в отношении которого будут установлены факты использования, противоречащего инструкции по эксплуатации и требованиям техники безопасности и лабораторной практики.

4.6. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, равный гарантийному сроку на замененный Товар.

5. Качество и упаковка.

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара подтверждается сертификатами (при наличии), паспортами (при наличии), а также соответствующей маркировкой (при наличии). Инструкцию по использованию Товара (при наличии) Поставщик направляет в упаковке Товара.

5.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Спецификации (Приложение №1 к Договору), если же Товар импортный, то международным стандартам упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту доставки и не иметь наружных повреждений.

5.4. Поставщик обязан в течение 120 (ста двадцати) дней с даты поступления извещения от Заказчика об обнаруженных отклонениях Товара установленным требованиям заменить Товар на товар надлежащего качества, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения.

5.5. Если Поставщик не заменит Товар в срок, указанный в п. 5.4. Договора, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку в размере 1% от стоимости некачественного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества Товара.

6.1.5. Принимать предложение Поставщика о поставке Товара с улучшенными характеристиками либо обращаться к Поставщику с таким предложением.

6.1.6. Направлять Поставщику уведомление об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в установленном законом порядке в том числе через суд.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 Договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара.

6.2.2. Оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара проводить экспертизу своими силами или с привлечением экспертов/экспертных организаций.

6.2.4. Своевременно уведомлять Поставщика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.2.5. Составлять Дополнительные соглашения, изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством, передавать их Поставщику для взаимного согласования новых условий и фактов (при необходимости).

6.2.6. В случае согласия принять Товар с улучшенными техническими характеристиками, составить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Внести изменения в проект Договора перед его официальным подписанием через протокол разногласий на этапе согласования условий.

6.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам исполнения Договора.

6.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Договору.

6.3.4. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по Договору, если Заказчик принял Товар без претензий.

6.3.5. Предложить Заказчику поставить Товар с улучшенными характеристиками, в том числе до начала поставки.

6.3.6. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара.

6.3.7. В случае задержки поступления оплаты Товара Поставщик имеет право увеличить срок поставки Товара соразмерно времени задержки.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Приступить к комплектованию Товара незамедлительно после подписания Договора.

6.4.2. Осуществить отгрузку Товара в адрес Заказчика в срок, предусмотренный Договором. За 2 (два) рабочих дня до фактической отгрузки Товара известить Заказчика о времени и дате поставки.

6.4.3. Взять на себя все транспортные расходы по доставке Товара до места отгрузки, а именно: организовать перевозку, осуществить все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (при необходимости).

6.4.4. Разгрузить Товар на складе Заказчика собственными силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц за свой счет.

6.4.5. Передать Заказчику в момент отгрузки предусмотренный комплект товаросопроводительных документов. В случае если Товар подлежит в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, то предоставить сертификат соответствия.

Товар, не соответствующий требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и данного пункта, считается непоставленным.

6.4.6. Участвовать в приемке-передаче Товара.

6.4.7. Оказать консультативно-методическую помощь Заказчику и его представителям, если такое условие предусмотрено.

6.4.8. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, сведения:

- о ходе исполнения обязательств по Договору;

- об изменении своего фактического местонахождения (юридического адреса);

- о привлечении соисполнителей к исполнению обязательств, а также своевременно уведомлять Заказчика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.4.9. Подписывать Дополнительные соглашения от Заказчика (подписанные с его Стороны), изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

6.4.10. Нести ответственность в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также возместить ущерб в случае наличия таких обстоятельств, в частности возместить сумму понесенного ущерба (убытки), определяемую как разницу между стоимостью Товара, закупаемого по новому договору и стоимостью непоставленного Товара по расторгаемому договору.

6.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и условиями Договора.

6.4.12. Соответствовать обязательным требованиям пункта 2, а также дополнительным требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 4 раздела 6 главы II Положения о закупке ИБГ РАН (Приложение № 3 к Договору).

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств.

За каждый выявленный и обоснованный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчиком составляется Акт (Приложение № 5 к Договору) и направляется Поставщику.

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения (в том числе гарантийных), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.

7.7. Уплата неустойки (штрафов, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- в случае если отступления при осуществлении обязательств от условий Договора или иные недостатки результатов обязательств в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, добросовестная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о предполагаемом расторжении виновную Сторону.

8.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе.

8.5. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.6. Решения Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

8.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Расторжение Договора по соглашению Сторон или изменение условий исполнения Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Все споры и разногласия по поводу исполнения Договора разрешаются Сторонами по возможности путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка до передачи спора на рассмотрение в суд, является обязательным. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, в случае необходимости отражается стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии.

9.2. При несоблюдении срока рассмотрения и ответа на претензию, а также в случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров и в претензионном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Форс-мажор.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь следующими: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, блокады, террористические акты, диверсии, запреты властей, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору и подтвержденными соответствующими уполномоченными органами, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. В указанном случае Стороны составляют дополнительное соглашение, в котором оговаривается порядок завершения сделки. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. Если указанные в п. 10.2. Договора обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) дней, любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные убытки.

10.6. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

11. Прочие положения.

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

11.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение №1 Спецификация;

Приложение №2 Антикоррупционная оговорка;

Приложение №3 Декларация о соответствии;

Приложение №4 Акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Приложение №5 Форма акта неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора;

Приложение №6 Форма акта выявленных недостатков (Дефектный акт);

Приложение №7 Форма пропуска для въезда автотранспорта на территорию ИБГ РАН.

12. Реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 256/08.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«_____» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, руб.: ____________

Итого: __________________ (______________________), (с НДС или без, если без, то указать основание.)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № 256/08.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«_____» ____________ 2025 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящему Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящей Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящей Антикоррупционной оговоркой срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № 256/08.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«_____» ____________ 2025 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Поставщика обязательным требованиям пункта 2, а также дополнительным требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 4 раздела 6 главы II Положения о закупке ИБГ РАН

Поставщик, _______________________________ (_______________), в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________, подтверждает соответствие следующим требованиям:

1) соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора;

2) непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Поставщиками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

7) отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9) отсутствие сведений о Поставщике в реестре иноагентов согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

___________________ ______________/ _____________________ /

м.п.

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

АКТ ПРИЁМКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

АКТ № __________ от «_____». ____________ 20___ г.
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора

Настоящий акт составлен о том, что Заказчик в соответствии с условиями Договора №_____________от «____» ______________________ 20___ г. (далее – Договор) произвел документирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора, а именно:

_

что противоречит пунктам _____________________________ Договора.

Указанный акт является документальным подтверждением неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае отказа Поставщика от подписи, Заказчик обязан отметить это в настоящем акте.

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________________________________, с одной Стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _________от «_______» ____________20__ г. Поставщик не выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _______________________________________________________________

(перечень недостатков с указанием стоимости не поставленного Товара)

2. Товары поставлены ________________________________________________________________________________ (не в полном объеме, не в установленные сроки, ненадлежащего качества)

3. Стоимость не поставленных Товаров составляет ________________________________________________________

4. Срок устранения недостатков до_____________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

ФОРМА ПРОПУСКА ДЛЯ ВЪЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ИБГ РАН

- Посмотреть таблицу с данными

Заполненная форма направляется Поставщиком на адрес электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара (животных).

В теме письма обязательно указывается номер Договора, в рамках которого осуществляется поставка.

Ответственное лицо за прием Товара:

Ратнер Светлана Владимировна

+ 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

25608.25-УБФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_НМЦК