Тендер - Средство для мытья посуды Для мытья детской посуды Да Наличие антибактериального компонента Да Объем тары ≥ 500 и №317646240

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_моющее_средство_огрничения.docx
• Нмцк_по_ктру_моющее_средство.docx
• Проект_контракта[30].doc
• Т.З._моющее_средство.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 14.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000029

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга, г Санкт-Петербург, Здание №1 Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 22, корп. 3, лит. А Здание №2 Санкт-Петербург, ул. Пейзажная д.8, корп.2

Срок поставки товара (календарных дней)

14

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), паспорта на изделия или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 Обоснование цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Дополнительная информация и документы

1 Дополнительная информация и документы

2 Дополнительная информация и документы

3 Уведомление о прохождении контроля

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

На поставку моющего средства для Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт‑Петербурга в 2025 году.

Нормативный метод в соответствии с Распоряжением от 31.05.2018 № 100-р Комитета по государственному заказу

Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

_______________________________/заместитель заведующего Овчинникова А.А./

Приложение №2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С Ч.12 СТ.93 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Приложение № 1. Описание объекта закупки;

Приложение № 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Приложение № 3. Проект контракта.

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 13.11.2025 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

№ 19 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город СанктПетербург город федерального значения, Энтузиастов пр-кт, Д.22 К. 3

ЛИТЕР А,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

13.11.2025

План-график

13.11.2025

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1.Наименование объекта закупки: Поставка моющего средства для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2025 году.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки.

Код ОКПД2 20.41.32.111- Средство для мытья посуды

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): 20.41.32.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСредство для мытья посуды

2. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1. Место поставки товара: Здание №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.

22, корп. 3литер А

Здание №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Пейзажная, д.8,

корп.2, стр.1

2.2. Сроки поставки товара: с момента заключения Контракта по предварительной заявке Заказчика. Поставщик при получении заявки должен поставить товар в срок, не превышающий 14 календарных дней.

2.3. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.4. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2 к Извещению).

2.5. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки, не быть в залоге или под иным обременением.

2.6. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует техническим характеристикам изготовителя, требованиям государственных отраслевых стандартов, требованиям Контракта, Технического задания и Приложений к нему, предъявляемых к месту, условиям, срокам, количеству, качеству и безопасности, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), таре и упаковке, отгрузке и доставке, гарантиям качества Товара, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.9. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.10 Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2.11 Требования к отгрузке, доставке товара и сборке:

- Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика. Погрузо-разгрузочные работы по доставке товара осуществляются силами Поставщика.

- Доставка осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00 часов, по предварительному согласованию.

- Изготовление, сборка, установка товара осуществляется силами Поставщика вовремя, согласованное с Заказчиком.

2.12. Обоснование использования дополнительного описания товаров, находящихся в КТРУ.

В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ является общей, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которая является значимой для Заказчика.

При описании объекта закупки заказчик руководствовался конкретными характеристиками товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в части «иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».

Установленные требования к товарам позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара,
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1 Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), паспорта на изделия или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

3.2 Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара».

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт № ____

на поставку моющего средства для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга,

для нужд Санкт-Петербурга в 2025 году.

Санкт - Петербург «_____» __________ 2025 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Заказчик», в лице Заведующего Жаворонковой Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, в лице ____________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является поставка моющего средства для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2025 году.
1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является ч.12 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.3. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку моющего средства (далее – Товар) для Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Товар, предусмотренный настоящим Контрактом. Ассортимент, количество и цена Товара определяются в Приложении №1 к настоящему Контракту.
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЦЕНА КОНТРАКТА. ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА
2.1. Цена по настоящему Контракту составляет ____________, в том числе НДС_____.
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе цену товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.
2.3. Оплата за поставленные товары осуществляется в безналичной форме. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.
2.4.Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.
2.5. Сроки и порядок оплаты поставленного Товара:
Оплата за поставленный товар производится Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС).)Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
При этом оплата осуществляется по согласованию Сторон после подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры после завершения поставки каждой партии Товара либо по истечении определенного периода времени (месяц, квартал и т.д.).
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию,
основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. МЕСТО И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 года.
3.2. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
3.3. Местом поставки Товара является: Здание №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 22, корп.
3 литер А
Здание №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Пейзажная, д.8,корп.2,
3.4. Срок поставки товара с момента заключения Контракта Сторонами в течение 14 календарных дней по заявке заказчика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в Контракте в качестве места поставки Товара, а также выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика.
4.2. Права на Товар переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара Поставщиком и Заказчиком.
4.3. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.
4.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:
5.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
5.1.2. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к Контракту, которое заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.
5.1.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащий декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившем силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
5.1.4. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5.1.5. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.2. Требования к размерам, упаковке Товара:
5.2.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативно-технических документов, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
5.2.2. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
5.2.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
5.2.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.2.5. Уборка и вывоз упаковки, иного мусора, образовавшегося при поставке и монтаже Товара, производятся силами Поставщика или за его счет непосредственно по завершении поставки и монтажа Товаров.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ
ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
6.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству требованиям, установленным в настоящем Контракте.
Приемка Товара включает:
- проверку соответствия ассортимента, количества, качества, цены поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом;
- проверку полноты и правильности оформления товарной накладной;
- контроль наличия / отсутствия повреждений транспортной и оригинальной упаковки;
- проверку наличия документов, удостоверяющих качество Товара: регистрационного удостоверения, паспорта производителя, сертификата соответствия или декларации о соответствии.
Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15 июня 1965 г.
6.2. В день доставки (до момента фактической поставки) товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.
6.3. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки (передачи) товара и получения документов, указанных в п. 6.2. контракта, осуществляет приемку поставленного товара, проверяет предоставленные Поставщиком документы, проводит экспертизу выполнений условий Контракта (поставленного товара) и подписывает акт сдачи-приемки товара.
6.4. Сдача-приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Контракта.
6.5. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п. 6.3. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, а также при выполнении Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.3 настоящего Контракта Заказчик подписывает товарно-транспортные накладные и акт сдачи-приемки товара.
В случае несогласия Заказчика с актом сдачи-приемки товара, представленным Поставщиком, Заказчик самостоятельно формирует 2 экземпляра акта сдачи-приемки товара, подписывает их и направляет Поставщику. Поставщик обязан подписать их и предоставить Заказчику 1 экземпляр акта в течение 2 рабочих дней с момента его получения. В случае непредоставления Поставщиком акта сдачи-приемки товара в течение 2 рабочих дней с момента его получения либо возражений по нему Заказчик считает, что Поставщик согласен с актом сдачи-приемки товара, подписанным Заказчиком.
6.6. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст товарно-транспортной накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.
6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Товара и не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть:
несоответствие количества Товара, указанного в Приложении № 1 к настоящему Контракту – фактически поставленному;
отсутствие документов, подтверждающих соответствие Товара: сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, подлежащий поставке по настоящему Контракту, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Перечень Товаров, подлежащих обязательной сертификации, а также перечень Товаров, подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившем силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
отсутствие паспортов, иной документации, требуемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;
неправильное оформление документов.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Заказчик обязан:
7.1.1. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.
7.1.2. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта.
7.1.3. Осуществить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.1.4. Оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.
7.1.5. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Отказаться от приемки Товара (части партии Товара), не соответствующего условиям Контракта с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Контракта.
7.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
7.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.
7.2.5. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.
7.2.6. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
7.2.7. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Контракта требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям Контракта.
7.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Поставщик обязан:
7.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Контракта.
7.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
7.3.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны: товарные накладные; акт сдачи-приемки товара, счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) и иные документы, предусмотренные настоящим Контрактом.
7.3.5. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
7.3.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
7.4. Поставщик вправе:
7.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Контракта в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с актом (-ами) сдачи-приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
7.4.2. Осуществить досрочную отгрузку Товара по согласованию с Заказчиком и на основании Заказа Заказчика.
7.4.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Контракта.

Ответственность сторон и иные последствия
нарушения обязательств
8.1 Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".
8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Ответственность Поставщика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.6.5., п. 9.6.6. настоящего Контракта):
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ГОДНОСТИ ТОВАРА
9.1. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), паспорта на изделия или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
9.2 Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, что они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.

11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 «Спецификация»

Приложение является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ______

от «____» _______ 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными