Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Сополимер акрилонитрилбутадиенстирольный в первичных формах №313036149

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_2_Форма_расчета_цены_поставки

Приложение № 2

к запросу Коммерческого предложения

(форма письма)

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

«___» ___________2023 года

Коммерческое предложение

Изучив Ваш запрос Коммерческих предложений от __________ № ______
мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку ________________________________ в соответствии с прейскурантом цен:

- Посмотреть таблицу с данными

Оплата: в соответствии с Договором;

Место поставки: ________________;

Срок поставки: _________________;

Порядок поставки: в соответствии с условиями технического задания и Договора.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Руководитель организации _______________________/__________________/

Печать

конец формы

Примечание (указания по заполнению):

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Письмо должно быть подписано правомочным лицом и скреплено печатью участника.

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

г. Владимир «___» _____________ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто», далее именуемое «Покупатель», в лице директора Данилова Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________», далее именуемое «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).

1.2. 1.2. Наименование, количество, ассортимент товара определяется в спецификации (приложение № 1). Товар должен соответствовать техническому заданию (приложение № 2).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки товара – в соответствии с условиями спецификации (Приложение №1).

2.2. В случае нахождения Поставщика во Владимирской, Московской, Нижегородской областях РФ – доставка продукции осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика. В случае ненахождения Поставщика во Владимирской, Московской, Нижегородской областях РФ, доставка продукции осуществляется за счет Поставщика до Покупателя по адресу: г. Владимир, улица Северная, 1А

2.3. Право собственности на товар, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика Покупателю с даты (момента) поставки товара.

2.4. Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического вручения товара Покупателю на складе Поставщика.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

2.6. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения его целостности сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.

2.7. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 или М-15;

- товарно-транспортная накладная по форме 1-Т;

- документы о качестве товара, содержащие информацию в объеме требований нормативной документации (ГОСТУ и/или ТУ, ОСТ и т.п.)

- относящиеся к товару документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п., другие документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами).

Первичные учетные документы, связанные с поставкой товара, должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Поставщик обязан передать Покупателю оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации счет-фактуру. Копию счета-фактуры Поставщик обязан не позднее следующего рабочего дня за днем отгрузки товара направить Покупателю посредством факсимильной (факс:(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) или электронной (e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) связи.

В случае, если документы оформлены с нарушением установленных требований, Поставщик по требованию Покупателя обязан устранить выявленные недостатки и передать Покупателю документы, соответствующие установленным требованиям. Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.

2.8. Поставка товара без документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного товара.

Качество товара и порядок приемки

3.1. Передаваемый по договору товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, если иное не согласовано Сторонами дополнительным соглашением.

3.2. Поставщик обязан внедрить и сертифицировать систему менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 в органе по сертификации, имеющего знак аккредитации признанного члена IAF MLA и в область деятельности которого включена сертификация систем менеджмента по ISO/IEC▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(либо обеспечить внедрение и сертификацию системы менеджмента качества на предприятии-изготовителе Продукции, если Поставщик не является изготовителем товара) в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Наличие эффективной системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2015 или IATF▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьявляется необходимым условием для установления партнерских отношений с Покупателем.

Поставщик должен уведомить Покупателя об истечении срока действия сертификата системы менеджмента качества не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия сертификата, в том случае, если повторная сертификация не запланирована Поставщиком. Поставщик должен обеспечить наличие у Покупателя копии сертификата СМК либо плана подготовки к сертификации в срок не более 1 месяца с момента подписания договора. Поставщик должен предоставить Покупателю копию нового сертификата СМК после очередной ресертификации.

Поставщик комплектующего с программным обеспечение (ПО) обязан обеспечить внедрение и поддержание процесса обеспечения качества изготовления программного продукта.

Покупатель вправе изменить объемы поставок или расторгнуть настоящий договор при невыполнении Поставщиком требования по внедрению и сертификации системы менеджмента качества.

Поставщик применяет общие процедуры менеджмента качества в автомобилестроении: APQP, PPAP, MSA, SPC.

3.3. Поставщик обязуется закупать продукцию, материалы или услуги у одобренных поставщиков.

В случае возникновения проблем по качеству, Поставщик запрашивает у своего поставщика план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблемы.

При многократном повторении идентичных проблем с качеством поставок, Поставщик проводит аудиты СМК у своих поставщиков с целью поиска решений по улучшению деятельности.

3.4. Поставщик обеспечивает процесс проведения аудита своей СМК или ее элементов (отдельный процесс, проект, продукт и т.п.) представителями Покупателя. В обеспечение аудита входит: предоставление представителям Покупателя доступа в подразделения, взаимодействующий персонал, предоставление нормативно-технической документации для анализа, демонстрация статистических данных о качестве.

Цели, программа, сроки и состав группы аудита согласовываются между Поставщиком и Покупателем не позднее 5 рабочих дней до начала проведения аудита. В состав группы аудита может быть включен представитель предприятия потребителя Покупателя.

Причинами для проведения аудита у Поставщика могут являться:

- одобрение Поставщика;

• проблемы в проектах по подготовке производства;
• недостаточный уровень развития СМК Поставщика;
• повторение идентичных рекламаций;
• возвраты от дилеров, рекламации в гарантийный период продукции Покупателя по вине продукта Поставщика;
• низкая оперативность в процессе решения проблем по качеству продукции;
• проблемы с комплектностью и сроками поставок;
• низкая бальная оценка поставщика (менее 60 баллов).

Предварительные итоги аудита сообщаются Поставщику в конце последнего дня аудита. Отчет с перечнем несоответствий и направлениями для улучшения процессов и СМК Покупатель направляет Поставщику в течение 10 рабочих дней с момента завершения аудита. На основании полученного отчета с результатами аудита Поставщик в течение 20 дней обязан предоставить Покупателю план корректирующих действий, направленный на устранение первопричин проблем и план внедрения улучшений и внедрить все действия в согласованные сроки.

В случае не аргументированного отказа от выполнения планов действий по результатам аудитов, Покупатель оставляет за собой право на снижение объема заказа, отказ от исполнения договора и расторжение его в одностороннем порядке.

3.5. При несоблюдении каких-либо соглашений по качеству, срыве сроков и количества поставок, Поставщик должен незамедлительно проинформировать Покупателя и в исключительных случаях получить разрешение на отклонение, при этом товар, отгруженный на основании разрешения, должен быть идентифицирован соответствующим образом.

3.6. Если Поставщик осуществляет проектирование, то техническое задание на проектирование (технические характеристики, цели по качеству и надежности, ограничения по материалам, тип упаковки и проч.), перечень и методики испытаний прототипов должны быть согласованы с Покупателем. Результаты испытаний должны предоставляться Покупателю по запросу.

При организации проектов по подготовке производства Поставщик руководствуется актуальной версией руководства APQP (AIAG) или методикой, указанной Покупателем.

При идентификации ключевых характеристик продукта и процесса Поставщик руководствуется методикой, принятой у Покупателя.

Одобрение процесса производства Поставщика выполняется в соответствии с актуальной версией руководства РРАР (AIAG) или по методике, указанной Покупателем.

3.7. Поставщик информирует Покупателя о планируемых изменениях конструкции (включая изменения комплектующих изделий и материалов), значимых изменениях технологического процесса (оснастка, оборудование, упаковка, методики испытаний и проч.), рабочих инструкций, методик контроля, методов и средств контроля, поставщиков комплектующих, сырья, материалов, для согласования адекватных действий, защищающих качество поставок. Информирование Покупателя о планируемых изменениях должно производиться не позднее 15 дней до даты внедрения. Внедрение изменений Поставщиком без одобрения их со стороны Покупателя не допускается. Поставка продукции, конструкционно отличающейся от ранее одобренной или произведенной в процессе, отличающемся от ранее одобренного, будет иметь статус несоответствующей продукции.

3.8. Поставщик обязуется осуществлять идентификацию продукции и упаковки в соответствии с соглашениями, принятыми совместно с Покупателем, при этом обозначение упакованной продукции должно быть читаемым и сохранятся при транспортировке и хранении.

После получения уведомления о нарушениях процесса и отклонениях по качеству Поставщик анализирует причины, разрабатывает мероприятия по устранению и предотвращению возникновения подобных ситуаций и предоставляет их в течение 5 рабочих дней в службу качества и сертификации Покупателя. По истечению срока реализации мероприятий Поставщик проверяет их результативность.

При возникновении несоответствия, выявленного Покупателем, Поставщик путем обратной прослеживаемости гарантирует дополнительное отслеживание и ограничение несоответствующих деталей/продукции/партии и т.д.

3.9. Поставщик поставляет Покупателю товар партиями, однородными по условиям производства, объемом, определенным в Договоре, предоставляя соответствующие документацию, подтверждающую качество поставленной продукции (сертификат/ паспорт качества), а так же технические условия на продукцию.

Покупателем осуществляется, как выборочный входной контроль, так и контроль по предоставленным Поставщиком паспортам качества, сертификатам и накладным, оценивается внешнее состояние упаковки, устанавливается соблюдение количества и идентичности заказанной продукции. При поставках продукции стабильного качества Покупатель может осуществлять приемку только по паспортам качества, сертификатам и накладным, доверяя Поставщику, о чем Покупатель уведомляет Поставщика.

3.10. Целевой уровень дефектности для поставляемой Поставщиком продукции – «ноль дефектов».

При выявлении дефектной продукции Поставщика на входном контроле или в процессе производства у Покупателя, бракуется вся партия поставленной продукции.

При забраковании продукции Покупателя по причине дефектов продукции Поставщика в состоянии поставки потребителю Покупателя или в гарантийный срок эксплуатации транспортного средства применяются правила рекламационной работы, принятые у потребителя Покупателя.

Покупатель сообщает Поставщику объем забракованной продукции и причину забракования (факс, E-mail). После получения информации о забраковании продукции, Поставщик обязан незамедлительно предпринять и зафиксировать сдерживающие меры, направленные на исключение попадания несоответствующей продукции Поставщика к Покупателю и разработать корректирующие действия, исключающие возможность применения несоответствующей продукции Покупателем. Формат отчетности ответных действий Поставщика - отчет 8D, предложенный Покупателем. Ответы Поставщика о статусе срочных сдерживающих и корректирующих действий должны быть предоставлены в течение:

• Первый ответ направляется Покупателю не позже, чем через 24 часа после получения претензии. Содержание первого ответа: 8D-отчет до позиции "определение причин" (D1-D3).
• Второй ответ направляется Покупателю не позже, чем через 5 рабочих дней после получения претензии. Содержание второго ответа: 8D-отчет до позиции "внедрение действий" (D4-D5).
• Полный 8D-отчет необходимо отправить Покупателю не позже, чем через 20 рабочих дней после получения претензии Покупателя.

В отчете 8D необходимо приводить существенную, заключительную и исчерпывающую информацию по решению проблемы.

В случае непреднамеренной отгрузки несоответствующей продукции Поставщик обязуется уведомить Покупателя (несоответствия признанные после отгрузки), для быстрого решения проблем.

3.11. В случае обнаружения при приемке товара по качеству в состоянии поставки, а также в течение гарантийного срока (срока годности, срока хранения) недостатков в поставленном товаре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика его замены на аналогичный исправный товар либо возврата уплаченных за него денежных средств.

Поставщик обязан принять от Покупателя товар, имеющий недостатки, и, в зависимости от требования Покупателя, заменить его на аналогичный товар надлежащего качества либо возвратить уплаченную за товар денежную сумму в течение 15 рабочих дней с момента предъявления Покупателем требования о замене товара или возврате денежных средств.

В случае, если на момент выявления несоответствий (недостатков) товар не оплачен, Покупатель вправе отказаться от оплаты такого товара.

3.12. Приемка товара по количеству и комплектности осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1965 г. №П-6.

Цена товара и порядок расчетов

4.1. Покупатель обязан оплатить товар по цене и в сроки, указанные в Спецификации.

4.2. Цена договора включает стоимость товара, тары, упаковки, НДС, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.3. Цена товара может изменяться при изменении цен на сырье и материалы, покупных комплектующих изделий, но не чаще двух раз в год (один раз в полгода). Запрос на повышение цен направляется Покупателю не менее чем за тридцать дней, с предоставлением калькуляции и подтверждающих документов.

4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора.

Покупатель предоставляет Поставщику подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в двух экземплярах.

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направляет Покупателю подписанный протокол разногласий к акту сверки.

4.6. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 4.5. Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты пени в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей РФ за каждый день нарушения обязательства.

Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в размере 0,1% от просроченной в оплате суммы за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков поставки товара либо выполнения требования Покупателя о замене товара или возврате денежных средств Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пени 0,1% от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки товара, не соответствующего требованиям Договора по количеству и качеству (п. 3.11. настоящего Договора) Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции.

5.5. Если в результате несвоевременной поставки товара или скрытых дефектов товара причинен ущерб третьим лицам – потребителям Покупателя, этот ущерб относится на Поставщика.

5.6. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и (или) вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

6.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжение договора.

Разрешение споров

7.1. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

7.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

7.5. Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ООО «Точмаш-авто»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) В Арбитражном суде Владимирской области.

Конфиденциальность сведений

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

• Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.
• Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

Противодействие коррупции

9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

Настоящий Договор может быть расторгнут:

• по взаимному согласию сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

Положения о внесении сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком (претензии (требования) к качеству продукции по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Заключительные положения

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Поставщик гарантирует ООО «Точмаш-авто», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), «Поставщика», направленные в адрес Покупателя (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ООО «Точмаш-авто» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных сведений ООО «Точмаш-авто», а также на раскрытие ООО «Точмаш-авто» Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и/или компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает ООО «Точмаш-авто» от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе возмещает ООО «Точмаш-авто» убытки, понесенные в связи с предъявлением ООО «Точмаш-авто» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и ООО «Точмаш-авто» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ о предоставлении, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ООО «Точмаш-авто» от исполнения Договора и предъявления ООО «Точмаш-авто» Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.

Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления ООО «Точмаш-авто», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, выраженного в письменной форме.

12.4. Настоящий договор и все документы к договору могут быть оформлены с использованием средств факсимильной или электронной связи. Такие документы имеют силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.6. Налоговая оговорка.

12.6.1. Заверения и гарантии Сторон

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

- каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;

- в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

- каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;

- каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

- основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога, а также неправомерное уменьшение налоговой обязанности по НДС.

12.6.2. Поставщик заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, страховых взносов в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения и отчислений, в том числе за счет необоснованного применения специальных налоговых режимов.

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц (Субпоставщиков) будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Соглашении, оформлены документально. Поставщик несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту, и достоверность всех документов и сведений в них.

Поставщик, а также привлекаемые им для исполнения Договора третьи лица (Субпоставщики) являются добросовестными поставщиками, для чего обладают достаточным профессиональным опытом, имущественными и трудовыми ресурсами, а также соответствуют на момент заключения Договора и в течение всех налоговых периодов, в которых будут совершаться операции по Договору, следующим критериям:

- по операциям с участием Поставщика, а также третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных Поставщиком к исполнению обязательств по настоящему Договору, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков для принятия к вычету сумм НДС (далее – «Несформированный источник для вычета по НДС»);

- работники, участвующие в осуществлении поставки по Договору, находятся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Поставщиком или Субпоставщиком.

Все операции, совершенные в рамках настоящего Договора, будут полностью отражены в первичных документах Поставщика и третьих лиц (субпоставщиков), привлеченных им в целях исполнения настоящего Договора, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.

12.6.3. Поставщик подтверждает, что обладает достаточными материальными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по договору - помещением, оборудованием, транспортом и т.д.

Поставщик подтверждает, что не является «технической компанией», то есть компанией, использующей формальный документооборот, не ведущей реальной экономической деятельности и не исполняющей налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от ее имени, в ситуации, когда лицом, осуществляющим исполнение, является иной субъект.

Поставщик гарантирует, что:

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

- уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, полностью отражает операции по Договору в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- по требованию Поставщика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях по Договору.

12.6.4. Поставщик обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Покупателю копию Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии. В Согласии в обязательном порядке должен стоять признак представления сведений «признание сведений общедоступными», указан код сведений «о наличии (урегулировании/не урегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС». Действие Согласия должно распространяться на период, начиная с действия договора и заканчиваться по истечении трех лет с даты окончания договора. Поставщик также обязуется в период с начала действия договора и по истечении трех лет с даты окончания исполнения договора не отзывать свое Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условие о предоставлении Поставщиком согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, а также отсутствие отзыва такого согласия в период действия настоящего договора, признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.6.5. Возмещение имущественных потерь

При получении письма или иного документа ИФНС о наличии, на основании анализа данных АСК НДС-2, признака несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС по хозяйственным операциям с Поставщиком, Поставщик в целях недопущения причинения имущественных потерь Покупателю обязан урегулировать выявленные несоответствия путем подачи уточненной налоговой декларации и уплаты соответствующей суммы НДС. В противном случае Поставщик обязан возместить полностью все имущественные потери Покупателю, причиненные вследствие неприменения Покупателем налоговой выгоды в виде вычета/возмещения суммы НДС по операции, совершенной в рамках настоящего договора.

При получении уведомления от Покупателя о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик принимает на себя обязательство устранить такие признаки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента доставки указанного уведомления в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в уведомлении).

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Покупателем вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости товара, то есть путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет. Доказательством устранения несформированного источника является информационное письмо налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по взаимоотношениям с Поставщиком, урегулирована.

В случае не устранения вышеуказанных признаков в указанный в срок Поставщик обязуется возместить имущественные потери Покупателя, в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Покупателю.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Поставщиком вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия покупателю к вычету сумм НДС, определяются в размере:

- сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателем от применения вычета НДС, а также расходов и сумме уплаченных пеней, по операциям с Поставщиком;

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю, прямо или косвенно приобретшему товар по цепочке взаимоотношений с Покупателем.

Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки соответствующего требования Покупателя в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ (если иной срок не указан в требовании).

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении имущественных потерь при проведении расчетов путем удержания из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику по любым основаниям (в том числе, по иным договорам), суммы имущественных потерь, а также начисленных штрафных санкций.

В целях реализации своего права на возмещение имущественных потерь Покупатель имеет право осуществить отсрочку платежа в размере 20% от стоимости поставленного товара на срок 90 календарных дней с момента окончания календарного квартала, в течение которого произошла передача товара.

Стороны признают, что положения налоговой оговорки направлены на обеспечение имущественных интересов Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости Договора. В связи с этим Стороны рассматривают положения налоговой оговорки в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным или если срок действия Договора истек положения налоговой оговорки сохраняют юридическую силу.

Стороны обязуются незамедлительно известить другую сторону о том, что указанные в Соглашении заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

12.6.6. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в случае непредоставления Поставщиком или отказа от предоставления копии Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными с отметкой налогового органа о принятии, а также при выявлении Покупателем в период действия договора факта отзыва Поставщиком Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 - Техническое задание;

Приложение № 3 - Соглашение об управлении несоответствиями.

Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

13.1. Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто» (ООО «Точмаш-авто»),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6142

Р\С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв отделении по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 1А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, 1А

• Поставщик:

13. Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к договору поставки
от . 20 г. №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Срок и порядок оплаты: каждая партия оплачивается в течение 30 календарных дней после поступления товара на склад Заказчика.

Срок и порядок поставки: по заявкам покупателя с момента подписания заявки в течение 14 календарных дней с правом досрочной поставки. Поставка будет происходить равными частями в количестве 2 заявок с периодичностью в 30 календарных дней.

Условия доставки: В случае нахождения Поставщика во Владимирской, Московской, Нижегородской областях РФ – доставка продукции осуществляется путем самовывоза со склада Поставщика. В случае ненахождения Поставщика во Владимирской, Московской, Нижегородской областях РФ, доставка продукции осуществляется за счет Поставщика до Покупателя по адресу: г. Владимир, улица Северная, 1А. Разгрузка, распаковка Оборудования и установка его на постоянное место производится силами и средствами Покупателя.

Толеранс: +/-10%

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору от ___.___.20___ № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Сополимер акрилонитрилбутадиенстирольный в первичных формах

г. Владимир, 2025

Приложение № 3

к Договору № __________ от ___.___. 20__г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Данилова Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего Соглашения является включение в договор № ________ от _________ (далее-Договора), условий об управлении несоответствиями:

1. Управление несоответствиями

1.1. "Несоответствие" – любые отступления в оборудовании, продукции, работах, услугах от требований Договора и/или нормативно-технических документов, рабочей, технической документации, стандартов, регламентов, в том числе от требований к качеству работ, услуг, материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата работ, услуг, продукции, оборудования, которые делают их качество ненадлежащим.

1.2. Управление несоответствиями, выявленными в процессах и продукции при осуществлении деятельности по проектированию, конструированию, производству (изготовлению), сооружению или строительству (включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатации в пределах гарантийного срока, реконструкции, поставке, эксплуатации в пределах гарантийного срока, выводу из эксплуатации, ремонту, транспортированию (перевозка), обращению, хранению, с учетом существующих федеральных норм и правил (условия уточняются исходя из предмета договора), – осуществляется в соответствии с Единым отраслевым порядком по управлению несоответствиями, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (далее – Порядок по управлению несоответствиями) (в актуальной на момент выявления Несоответствия редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству).

Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, должен организовывать и осуществлять деятельность по управлению Несоответствиями, выявленными в процессе исполнения Договора и осуществляемых процессах, влияющих на качество услуг (работ).

1.3 Деятельность по управлению несоответствиями осуществляется с использованием Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество), расположенной по адресу eosk.rosatom.com.

Если в процессе исполнения Договора нормативными документами и/или Договором предусмотрено проведение 1) входного контроля продукции (включая формирование акта входного контроля), 2) аудитов I стороны, II стороны (за исключением аудитов достоверности данных), III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента), 3) контроля качества в процессе производства оборудования) (далее – контрольные операции), то деятельность по планированию проведения и регистрации результатов указанных контрольных операций осуществляется с использованием ЕОС-Качество в соответствии с Единым отраслевым порядком планирования и осуществления контроля в области качества, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.11.2018 № 1/1367-П, размещенным по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «документы по качеству».

Доступ к ЕОС-Качество предоставляется в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению Подрядчика к ЕОС-Качество, размещенной на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу https://rosatom.ru/vendors/.

При отсутствии доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан оформить и направить с электронной почты Подрядчика ____________ на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в соответствии с пошаговой инструкцией заявку (лист исполнения в формате MS Excel и в формате PDF с подписями в соответствии с пошаговой инструкцией по подключению и с указанием проекта, в рамках которого заключается Договор) для получения доступа к ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения (исключая день подписания Соглашения), а также учесть замечания Заказчика по заявке (при наличии) в течение 5 рабочих дней с даты их направления Заказчиком на адрес электронной почты, с которого была получена заявка (лист исполнения), исключая день получения замечаний. Либо при наличии у Подрядчика доступа к ЕОС-Качество Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (исключая день подписания Договора/Соглашения) направить с электронной почты Подрядчика _______ на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть информацию о подключенных пользователях, которые будут осуществлять работу в ЕОС-Качество в рамках Договора, и сроках действия их учетных записей. Подрядчик обязан обеспечить продление доступа к ЕОС-Качество до даты окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Заказчик обязан рассмотреть заявку (лист исполнения), направить Подрядчику замечания по заявке (при наличии) или направить при отсутствии замечаний оформленную надлежащим образом заявку (лист исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1517-П, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки от Подрядчика (исключая день получения заявки от Подрядчика), а также направить с электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть на электронную почту Подрядчика ______ информацию о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения в течение 2 рабочих дней с даты их получения от организации, осуществляющей подключение Подрядчика к ЕОС-Качество в соответствии с пошаговой инструкцией (исключая день получения учетных данных).

Стороны по Договору обязуются вносить в ЕОС-Качество все несоответствия, выявленные с даты заключения Договора и/или Соглашения до окончания срока гарантийных обязательств по Договору.

Несоответствия, выявленные с даты заключения Договора/Соглашения до даты получения доступа Подрядчиком к ЕОС-Качество, вносятся в ЕОС-Качество в течение 10 рабочих дней после получения Подрядчиком доступа к ЕОС-Качество той стороной, которая выявила Несоответствие.

Подрядчик в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора и/или Соглашения обязан выпустить и направить на электронную почту Заказчика ______ организационно-распорядительный документ по использованию Подрядчиком ЕОС-Качество, предусматривающий назначение представителя высшего руководства организации ответственного за использование ЕОС-Качество; назначение работников организации на системные роли в ЕОС-Качество, а также функциональную роль лидера; предусматривающий получение и использование в ЕОС-Качество электронных подписей работниками организации, назначенными на роли в ЕОС-Качество «Ответственный за качество»; предусматривающий контроль сроков действия учетных записей работников в ЕОС-Качество.

Документы, связанные с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями, а также с планированием проведения и регистрацией результатов контрольных операций (включая акт входного контроля), формируются в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

Документы о несоответствиях и результатах контрольных операций (включая акт входного контроля), формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью, при этом Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом» (раздел 2 настоящего Соглашения).

В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Условиями об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями (раздел 3 настоящего Соглашения).

1.4 В случае выявления Несоответствия Заказчиком, Заказчик посредством ЕОС-Качество уведомляет Подрядчика о выявленном Несоответствии путем направления уведомления о Несоответствии.

Направление уведомлений о выявленном Несоответствии и необходимости прибытия Подрядчика на рассмотрение Несоответствия Заказчик осуществляет посредством функционала ЕОС-Качество, что признается сторонами Договора надлежащим уведомлением Подрядчика.

Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней после получения уведомления о Несоответствии рассмотреть его и принять в работу или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному уведомлению). В случае превышения Подрядчиком установленного срока рассмотрения уведомления о несоответствии более чем на 5 рабочих дней (непринятие его или непредоставление мотивированного отказа) уведомление о несоответствии считается фактически полученным Подрядчиком и принятым в работу. Срок рассмотрения Подрядчиком уведомления о Несоответствии при необходимости увеличивается Заказчиком, но не более чем до 5 рабочих дней. При необходимости вызова представителя Подрядчика срок рассмотрения уведомления увеличивается до 10 рабочих дней.

Заказчик обязан в течение 1 рабочего дня после получения от Подрядчика акта об устранении несоответствия рассмотреть его и подписать или отклонить с обоснованием (направить в ЕОС-Качество мотивированную позицию по данному акту). В случае превышения Заказчиком установленного срока рассмотрения акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней (неподписание или непредоставление мотивированного отказа) результат устранения несоответствия считается принятым Заказчиком.

В случае необоснованного неприбытия представителя Подрядчика по запросу Заказчика либо в случае его отказа от подписания электронного документа о выявленных несоответствиях, действительным считается документ о выявленных несоответствиях, подписанный в электронном виде Заказчиком в одностороннем порядке. Если Подрядчик в установленный срок не устранит несоответствия и/или не заменит некачественную продукцию, поставленную Подрядчиком, то Заказчик вправе самостоятельно заменить продукцию или/и устранить несоответствия собственными и/или привлеченными силами, а Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы в указанный им срок.

В случае направления уведомления о Несоответствии Заказчиком, Подрядчик по запросу Заказчика обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность на право участия в рассмотрении Несоответствия и подписание документов, в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если Заказчик не определил иной срок, с момента получения от Заказчика уведомления о Несоответствии, выявленном в продукции и процессах Подрядчика.

В случае если по решению Подрядчика необходимо привлечение к участию в рассмотрении Несоответствия субподрядчика (субпоставщика, соисполнителя), указанный срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках Договора, условия по управлению Несоответствиями, указанные в пунктах 1.2-1.4 настоящего раздела.

1.5 Подрядчик, взаимодействуя с Заказчиком, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Единую отраслевую информационную систему по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»), расположенную по адресу eosk.rosatom.com. Настоящее условие применяется исходя из предмета Договора, проекта в котором задействованы Стороны.

1.6 Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками (субпоставщиками, соисполнителями), организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора/Соглашения, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пункте 1.5 настоящего раздела.

2. Условия по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом»

• Стороны по Договору/Соглашению настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи
  ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).
• Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).
• Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
• Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.
• Стороны по Договору/Соглашению согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.
• Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают следующие документы, формируемые в ЕОС-Качество, включая, но не ограничиваясь:

- уведомление о несоответствии;

- план коррекции и временных сдерживающих действий;

- акт об устранении несоответствия;

- план корректирующих действий;

- план предупреждающих действий;

- итоговый отчет о несоответствии;

- документы, формируемые по результатам контроля в области качества (включая акт входного контроля).

- иные документы, определенные Договором.

• УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
  в ЕОС-Качество сторонами по Договору, являющимися пользователями
  ЕОС-Качество со следующими ролями, включая, но не ограничиваясь:

Ответственный за качество организации, допустившей несоответствие;

Ответственный за качество организации, выявившей несоответствие;

Руководитель контролера.

• Для формирования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям
  ЕОС-Качество (сторонам по Договору/Соглашению) необходимо получить
  квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен
  в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.
• Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».
• Для формирования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям
  ЕОС-Качество (Сторонам по Договору/Соглашению) необходимо:

Получить сертификат УНЭП в Удостоверяющем центре Госкорпорации «Росатом», используя соответствующий сервис ПДС, использование сертификатов УНЭП сторонних удостоверяющих центров не допускается. Регламент получения сертификата и применения УНЭП доступен по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

Формирование УНЭП запрашивается в интерфейсе ЕОС-Качество и происходит в интегрированной Платформе доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом».

ПДС по запросу информационной системы ЕОС-Качество формирует отсоединенную УНЭП.

• Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.
• Стороны по Договору/Соглашению, являющиеся участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями

3.1. В случае нарушения Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Подрядчиком заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в просрочке предоставления Заказчику на рассмотрение в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий;

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуги/работ) за каждый день просрочки.

• В случае нарушения Заказчиком требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями, а именно:

1) просрочка Заказчиком исполнения требований (условий Договора) по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы
в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Подрядчика вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,01% (от цены Договора/продукции/услуг/работ) за каждый день просрочки.

3.3. Надлежащим доказательством просрочки Заказчиком рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Подрядчика к ЕОС-Качество и уведомления Подрядчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление Подрядчику уведомления от Заказчика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных).

3.4. Надлежащим доказательством просрочки Подрядчиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Подрядчиком с электронной почты Подрядчика _________ на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора/Соглашения (не считая дня заключения Договора/Соглашения) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний).

3.5. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчиком Заказчику на подписание в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) и его листа визирования.

3.6. Надлежащим доказательством просрочки подписания Заказчиком в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий коррекции и временным сдерживающим действиям) будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий отметки представителя Заказчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

3.7. Надлежащим доказательством просрочки предоставления Подрядчика Заказчику на подписание в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования акта об устранении несоответствия отметки представителя Подрядчика, ответственного за качество, об электронном подписании (ФИО, должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество согласованный с Заказчиком срок либо отсутствие в ЕОС-Качество акта об устранении несоответствия и его листа визирования.

3.8. Нарушение Подрядчиком требований по управлению несоответствиями, перечисленных в настоящем соглашении, считается уклонением Подрядчика от выполнения обязательств по устранению несоответствия, установленных в настоящем Соглашении, и является основанием для претензии Подрядчику в связи с нарушением Подрядчиком Порядка по управлению несоответствиями.

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиЗапрос_ТКП - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый руководитель!

В целях выбора поставщика в интересах ООО «Точмаш-авто» прошу предоставить технико-коммерческое предложение (далее – ТКП) на право заключения договора по предмету закупки «Сополимер акрилонитрилбутадиенстирольный в первичных формах».

Количество закупаемой продукции/технические характеристики продукции (товара) описаны в приложении № 1 к настоящему запросу.

Основными условиями исполнения договора, предполагаемого к заключению по результатам закупки, являются:

1) цена договора включает в себя: в соответствии с проектом договора;

2) оплата поставки продукции: согласно проекту договора;

3) место поставки продукции: в соответствии с проектом договора;

4) срок поставки продукции: в соответствии с проектом договора.

В случае заинтересованности прошу вас в течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации данного запроса направить ТКП в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к запросу), заполнить форму расчета цены (приложение № 2 к запросу).

В ТКП необходимо указать ФИО контактного лица, его телефоны. Из ТКП должна однозначно определяться цена единицы продукции в рублях с НДС/без НДС, общая цена договора в рублях с НДС/без НДС, а также срок действия ценовой информации (предпочтительный срок действия предложения: 90 календарных дней с даты подачи ТКП).

ТКП необходимо оформить на бланке организации, подписать уполномоченным лицом и направить по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в копию ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительно информирую Вас о том, что запрос ТКП не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств для общества с ограниченной ответственностью «Точмаш-авто».

В случае ответа на данный запрос с предоставлением ценового предложения, но без предоставления иной запрашиваемой информации, указанной в пунктах 1-4 и приложениях настоящего запроса, Ваш ответ будет рассматриваться ООО «Точмаш-авто» как Ваше согласие со всеми существенными условиями данной закупки по умолчанию, со сроком действия предложения 90 календарных дней с даты подачи предложения.

Также Вы можете предложить улучшение существенных условий для ООО «Точмаш-авто», отдельно указав их в тексте ТКП.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

- Посмотреть таблицу с данными

Волкова Лилия Максимовна

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 3251

Изм._№_11_ТУ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_для_высылки_потребителям

Изм._№_6_ТУ_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_на_АБС-осн.

ТЗ_АБС