Тендер - Расходные материалы, согласно спецификации №316336764

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• расходники.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть64 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
- Посмотреть таблицу с данными

Итого:15397,50

Договор_проект_новый__1_

Договор №

г. Нолинск « » 2025

Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Нолинская районная станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шафиковой Людмилы Петровны, действующего на основании Устава с одной стороны и, , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках) заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать Заказчику (далее – товар) в обусловленный настоящим контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить переданный товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и качество товара определены в Спецификации (Приложение №1 к государственному контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Срок поставки товара: в течении 10 дней после заключения настоящего контракта .

1.4. Место поставки товара: г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д. 11

1.5. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 .

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты товара

2.1. Цена контракта составляет ( ) рублей, 00 копеек, НДС нет рублей .В цену контракта включаются все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительно-складские расходы, расходы на доставку и разгрузку товара Заказчику, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

2.3. Поставка товара по настоящему контракту оплачивается за счет средств областного бюджета.

2.4. Оплата товара осуществляется в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки товара Заказчику. Расчет производится на основании предъявленного счета и (или) счета-фактуры, после подписания обеими Сторонами товарной накладной.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. В случае принятия Поставщиком решения о реорганизации, ликвидации Поставщик обязуется произвести с Заказчиком сверку расчетов за поставленный товар в течение 5 (пяти) календарных дней.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок поставки и приемки товара

• Поставщик сообщает Заказчику в письменной форме о готовности товара к доставке Заказчику.
• Доставка товара до места передачи товара, указанного в пункте 1.4 настоящего контракта, производится силами и средствами Поставщика.
• При передаче товара Поставщик предоставляет подписанную им товарную накладную.
• Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в части соответствия его требованиям, установленным контрактом, в день передачи товара и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего контракта.
• Приемка товара осуществляется в месте передачи товара, указанном в пункте 1.4 настоящего контракта, уполномоченным представителем Заказчика. В части, не урегулированной настоящим контрактом, приемка товара осуществляется в порядке, определенном инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.1965;

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.1966.

• Поставщик вправе направить своего представителя для приемки товара по настоящему контракту.
• При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента товара Заказчик обязан составить акт о выявленных недостатках и известить Поставщика не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения выявленных несоответствий.
• Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, осуществить допоставку товара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выставления Заказчиком соответствующих требований.
• Товар считается поставленным после подписания Заказчиком товарной накладной.
• Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

4. Качество, упаковка и маркировка товара

• Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
• Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб, маркировки в соответствии с действующим законодательством РФ. Упаковка товара должна быть предприятия – изготовителя товара.
• Гарантия качества предоставляется на весь объём поставляемого товара.
• Товар, не соответствующий требованиям к его качеству, считается непоставленным.
• Претензии по качеству могут быть предъявлены Поставщику, в том числе во время приемки товара, кроме случаев обнаружения скрытых недостатков. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке, и выявлены лишь в процессе его использования и хранения.
• В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчик составляет акт о выявленных скрытых недостатках и вызывает представителя Поставщика. Составление указанного акта дает Заказчику основания направить Поставщику претензию. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения Поставщиком. В случае неполучения ответа на претензию Заказчик вправе передать рассмотрение спора в арбитражный суд.
• Акт о скрытых недостатках товара должен быть составлен в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недостатков, но не позднее 3 месяцев со дня поступления товара к Заказчику.
• После подписания сторонами акта Поставщик в течение 3 рабочих дней производит замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям контракта. Расходы по замене товара несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать передачи поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.2. Предложить Поставщику изменить предусмотренное контрактом количества товара не более чем на десять процентов.

• • Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему контракту;
  • Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.

5.1.5. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества, ассортимента и оформления документов.

5.1.6. Отказаться от принятия товара, не соответствующего требованиям, установленным настоящим контрактом, в том числе при непредставлении Поставщиком документов, указанных в пункте 3.3 настоящего контракта.

5.1.7. Провести экспертизу поставленного товара своими силами или с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках уведомить Поставщика в порядке и в сроки, указанные в пункте 3.7 настоящего контракта.

• • Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара.
  • Оплатить принятый от Поставщика товар в порядке и в сроки, установленные разделом 2 Контракта.

5.3. Поставщик обязан:

• • Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями контракта.
  • Представить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
  • Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара.

5.4.2. Пользоваться иными установленными действующим законодательством правами.

5.5. Стороны обязаны сообщить друг другу о любых изменениях их почтовых адресов, мест их положения, банковских и иных реквизитов, форм собственности и организационноправовых форм, телефонов, адресов, электронной почты.

6. Ответственность сторон. Риски

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотреннего контракта Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства предусмотренного подпунктом 5.3.1 настоящего контракта. Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 10 процентов цены контракта – _________ рубля.

6.7. Общая сумма начисленной начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.8. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

6.9. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени) начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

7. Изменение условий контракта. Заключительные положения

7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка..

7.2. Претензионный порядок считается соблюденным, если претензия направлена Стороне – адресату претензии по адресу (адресам), указанному (указанным) в контакте, а также сообщенному (сообщённым) в соответствии с пунктом 5.5. контракта.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Если в ходе переговоров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего Контракта.

8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

8.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 8.3 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.

8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

Реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1 к контракту на поставку от « » 2025 №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными