Тендер - расходные материалы для оргтехники №299038777

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_поставки_№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть__проект_

Контракт поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Котельнич «___» мая 2025 года

_____ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ­­­________­­­­­­­­­­­­­, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя средняя школа г. Котельнича», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Макарушкина Юрия Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется передать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:

- Расходные материалы к оргтехнике (Приложение №1 к договору) При исполнении Контракта количество товара, определяемое в соответствии с п. 1.1. Контракта может быть увеличено или уменьшено по соглашению сторон, но не более чем на 10 процентов.

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Оплата товара заказчиком производится за счет средств областного бюджета.

Условия поставки

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в срок 1 месяц с даты заключения контракта.

Передача товара осуществляется путём предоставления товара в распоряжение Заказчика путем доставки товара по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Даровская (колония). Доставка товара осуществляется за счет Поставщика. По согласованию сторон возможна доставка товара транспортом Заказчика

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Предварительная цена контракта включает стоимость товара с учетом стоимости упаковки, маркировки, стоимости доставки товара Заказчику (включая разгрузку товара на склад), гарантийных обязательств, таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если поставщик является плательщиком данного налога) и других обязательных платежей, а также других расходов, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.2. Расчет за оказанные услуги Заказчик осуществляет путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной на товар

Обязанности и права сторон

Поставщик обязуется:

• • Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов на данный вид товара, и должен быть надлежащим образом маркирован. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТу, техническим требованиям и подтверждаться сертификатом качества.
  • Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и хранении и несёт все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленным Заказчиком в течение гарантийного срока - 12 месяцев с даты поставки.
  • Поставщик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно отгрузить товар.

Заказчик обязуется:

• • Принять поставленный товар.
  • Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
  • Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, при нарушении Поставщиком сроков поставки продукции более чем на 30 дней, о чем Заказчик письменно извещает Поставщика за 7 дней до даты расторжения Контракта.

Порядок сдачи и приёма товара

Заказчик обязуется принять товар, при его получении проверить качество, количество, ассортимент товара, о выявленных недостатках товара сообщить Поставщику не позднее семи календарных дней с момента получения товара.

В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Контракта, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 15 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт.

Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента фактической отгрузки товара.

Приемка закупаемого товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем контракте, в части соответствия его количества, качества производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки товара.

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов от цены контракта, в случае если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трёхсотой

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных (подрядчиком, исполнителем), если цена контракта не превышает 3 млн. рублей,

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Прочие условия

Все споры и разногласия по исполнению настоящего Контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путём переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области. В вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Контракт может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон, в одностороннем порядке или по решению суда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены письменным соглашением сторон.

При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в трёхдневный срок после их осуществления.

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Стороны в праве использовать факсимильное воспроизведение подписи лиц, уполномоченных подписывать настоящий Контракт и дополнительное соглашение.

Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Обязательства Сторон по Контракту прекращаются 31.12.2025 года, за исключением гарантийных обязательств, а также обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Приложение к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот ___мая 2025 г.

Спецификация на товары

Техническое задание на товары

- Посмотреть таблицу с данными