Тендер - Противогололедные средства №314122917

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Акт_приемки_товаров,_работ,_услуг,_заполняемый_учрежд.XLS
• НМЦК_противогололедные_средства_(1)[1].docx
• Проект_контракта_противогололедные_средства.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 Просмотр сведений о закупке «Противогололедные средства» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7554

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Противогололедные средства

Описание объекта закупки: Противогололедные средства

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.30

Дата размещения закупки: 14.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок завершения подачи оферт: 15.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 10 ноября 2025 г.

Срок исполнения контракта: 25.11.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб., ул. Коллонтай, д.29, кор.2, СПб., ул. Новосёлов, д.13, СПб., Союзный пр, . д.5, кор. 1

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условиям контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Коллонтай, Д.29 К.2

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Муниципальные образования Города Санкт-Петербурга (города федерального значения), Внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга (см. также▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), муниципальный округ Оккервиль, УЛ КОЛЛОНТАЙ, 29/2

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5904

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Осмоловская

Имя Александра

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение дополнительного образования

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»

193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.29 корп.2 телефон /факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.13 телефон /факс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр. д. 5 к. 1 телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

14.10.2025 г.

Старший специалист по закупкам
Ходкевич К. А.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № __

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М. И. Глинки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никитиной Аллы Владленовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику противогололедные средства (далее по тексту - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

1.2. Количество, качество, комплектность и стоимость Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний принадлежит Поставщику на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом и не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет ____ рублей ____копеек, в том числе НДС _____________руб_ коп/НДС не облагается.

2.2. В цену Товара включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе доставка, упаковка-распаковка, погрузочно-разгрузочные работы, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Заказчик обязуется оплатить товар не более чем в течение 7 (Семи) календарный дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2.10. Обязательство Поставщика по передаче Товара Заказчику считается исполненным в момент передачи товара и подписания Акта приёмки товара и Товарной накладной ТОРГ-12 (УПД), акта приема-передачи товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

3.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта должно соответствовать действующим ГОСТам и СаНПиНам, ТУ и другой нормативно-технической документации, закрепляющей требования к качеству соответствующего вида Товара, а также Техническому заданию (Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2).

3.2. Качество товара должно подтверждаться российскими сертификатами качества (только в случае обязательной сертификации данного вида товара) или иными документами в соответствии с действующим законодательством по запросу Заказчика.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.4. Товар при его использовании должен быть безопасным для жизни и здоровья людей.

3.5. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев.

3.6. Передача товара ненадлежащего качества:

3.7.1. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи товара Заказчику, вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.7.2. Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

- возмещения расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.

Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, Поставщик должен исполнить его не позднее 10 дней с момента его получения.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресам:

ул. Коллонтай, д. 29, корп.2

ул. Новоселов, д.13

Союзный пр., д. 5, корп. 1

4.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар до 10 ноября 2025 г.

4.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не может эксплуатироваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках (п. 2 ст. 471 ГК РФ, ст. 483 ГК РФ).

4.4. Тара (упаковка):

4.4.1. Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке.

4.4.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

4.5. Товар должен быть промаркирован согласно требованиям соответствующих нормативных документов.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству, комплектности и ассортименту осуществляется Заказчиком в момент передачи товара Поставщиком.

При обнаружении в ходе приемки товара, несоответствия по количеству, комплектности и ассортименту условиям Контракта, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются перечень недопоставленных товаров и/или товаров, не соответствующих условиям Контракта о комплектности и ассортименте, а также указываются сроки допоставки товаров, замены товаров, не соответствующих условиям Контракта о комплектности и ассортименте. При отказе (уклонении) Поставщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об отказе Поставщика и подписанный Заказчиком рекламационный акт подписывается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. В случае подтверждения в экспертном заключении факта поставки товара ненадлежащего качества, стоимость услуг по проведению экспертизы взыскивается с Поставщика.

Поставщик обязан допоставить товар в соответствии с условиями Контракта, заменить товар, не соответствующий условиям Контракта о комплектности и ассортименте, в сроки, указанные в рекламационном акте. Все расходы, связанные с допоставкой и заменой товара Поставщик несет самостоятельно. При этом Поставщик не освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

5.2. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о допоставке товара, устранении нарушений условий Контракта в части комплектности и ассортимента, замене некачественного товара, устранении недостатков товара в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы на устранение указанных нарушений условий Контракта. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным действующим законодательством.

5.3. Товар считается переданным Поставщиком и полностью принятым Заказчиком по количеству, комплектности, ассортименту и качеству при полном его соответствии требованиям Контракта и прилагаемым документам.

5.4. Заказчик вправе отказаться от принятия товара либо его части в случае, если товар либо его часть не соответствует требованиям Контракта, предъявляемым к количеству, комплектности, ассортименту, качеству товара. К числу существенных недостатков товара относится, в частности, изменение марки и (или) нарушение его характеристик.

5.5. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщиком по настоящему контракту Заказчик подписывает представленные Поставщиком Акт приемки товара, товарные накладные ТОРГ-12 (УПД) и один экземпляр передает Поставщику, акт приема-передачи товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента принятия товара и подписания Акта приёмки товара, товарных накладных ТОРГ-12 (УПД), акта приема-передачи товара по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Письменно уведомить Заказчика при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, о невозможности передать товар в срок;

6.1.2. Обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;

6.1.3. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную настоящим Контрактом;

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях настоящего Контракта;

6.2.2. Принять Товар, в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком Контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.

Правила определения неустойки за факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

7.1.3.1. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:

а)10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

7.1.3.2. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет:

а)1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

7.1.4. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.1.5. Суммы в размере неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком Контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения, предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Заказчика:

а)1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

7.2.3. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по контракту, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме.

8.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами или иными полномочными организациями.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.

9.2. При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего контракта, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ

в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами, и становятся неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Ни одна из сторон Контракта не вправе передать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 25 ноября 2025 г.

11.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в Контракт только в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

- если задержка Поставщиком в сроках поставки товара составляет более 2-х дней;

- если недостатки товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены или являются существенными и неустранимыми;

- принятия в установленном порядке решения о ликвидации Поставщика или применения арбитражным судом в отношении Поставщика процедур банкротства;

- административного приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- аннулирования или истечения срока действия лицензии(й), либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Поставщика возможности поставки товара.

В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчик направляет Поставщику уведомление в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об одностороннем отказе. Контракт считается расторгнутым через 10 календарных дней с момента надлежащего уведомления Поставщика, в случае если Поставщик не устранил нарушение условий Контракта. В случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта решение вступает в силу с момента уведомления Поставщика.

11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе

11.6. В вопросах, не урегулированных Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № __

от __________ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололедных средств

Срок поставки – до 10 ноября 2025 г.

Доставка и разгрузка по адресам:

ул. Коллонтай, д. 29, корп.2

ответственное лицо – Емелина Анжелика Алексеевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ул. Новоселов, д.13

ответственное лицо – Лой Анна Владимировна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Союзный пр., д. 5, корп. 1

ответственное лицо – Сысоева Зоя Евгеньевна ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

К контракту № от _ ____2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

В стоимость включены все расходы, включая доставку, разгрузку.