Тендер - Приобретение хозяйственных товаров №303896257

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть57  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_хозтовары

Договор №____

на приобретение хозяйственных товаров

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Екатеринбург «___» _______ 2025 г.

Главное управление МЧС России по Свердловской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, и _______________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в установленный срок, в объеме, в порядке и на условиях Договора передать Заказчику хозяйственные товары, соответствующие требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору) (далее – Товар), а Заказчик обязуется организовать получение и приемку Товара, а также произвести оплату за Товар в порядке и на условиях Договора.

1.2. Используемые в настоящем Договоре понятия имеют следующие значения:

1.2.1. Передача Товара – совокупность действий Поставщика, по доставке, разгрузке и фактическом предоставлении Товара Заказчику или представителю Заказчика в месте передачи товара, определенном п. 1.4 Договора, в сроки и на условиях Договора.

1.2.2. Получение Товара – совокупность действий Заказчика или представителя Заказчика по фиксации фактического предоставления Товара в месте передачи товара, определенном п. 1.4 Договора, в сроки и на условиях Договора.

1.2.3. Приемка Товара – совокупность действий Заказчика и (или) должностных лиц Заказчика и (или) привлеченных при необходимости экспертов (экспертных организаций) по проверке соответствия полученного от Поставщика Товара, требованиям и условиям Договора.

1.2.4. Сопроводительные документы на Товар – товарная накладная (унифицированная форма ТОРГ-12), счет-фактура (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), либо универсальный передаточный документ, Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо образцу (Приложение № 2 к Договору).

1.2.5. Техническая документация на Товар – документы, подлежащие передаче Заказчику вместе с товаром и содержащие информацию о его характеристиках и потребительских свойствах, правилах его безопасного использования (эксплуатации), обслуживания и ремонта, условиях гарантийного обслуживания (ремонта), документы, подтверждающие соответствие данного вида товара требованиям действующих стандартов, норм и правил (инструкция по эксплуатации, паспорт (формуляр), гарантийный талон, сертификат соответствия, декларация о соответствии, протоколы испытаний и др.), в том числе документы, подтверждающие соответствие товара условиям допуска, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае, если в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов на Поставщика возлагается обязанность их предоставления Заказчику на этапе исполнения договора).

1.3. Срок поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора.

1.4. Место поставки Товара: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. Рабочее время: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, обеденный перерыв – с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-48. Материально-ответственное лицо: Федорченко Евгений Валерьевич, номер телефона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01.

1.5. Товар должен являться новым, не ранее 2024 года выпуска (изготовления), не бывшим в употреблении, оригинальным, свободным от притязаний третьих лиц и соответствующим требованиям настоящего Договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Поставщик обязан:

а) передать Заказчику Товар, соответствующий требованиям Договора, в сроки и в порядке, установленные в Договоре.

б) вместе с Товаром передать Заказчику правильно оформленные сопроводительные документы и техническую документацию на Товар;

2.2. Поставщик вправе:

а) требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара;

б) по согласованию с Заказчиком осуществить досрочную поставку Товара.

2.3. Заказчик обязан:

а) осуществить получение, приемку и оплату Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе:

а) требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим Договором;

в) при необходимости запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

3. Порядок передачи, получения и приемки Товара

3.1. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к отгрузке не менее чем за 12 часов до планируемого времени передачи Товара.

3.2. Поставщик осуществляет передачу Товара Заказчику в месте передачи товара в установленный Договором срок, с правильно оформленными сопроводительными документами на товар.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в месте его передачи и включает в себя следующие этапы:

3.3.1. Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.3.2. Проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки;

3.3.3. Проверка поставленного Товара по количеству и качеству на соответствие требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.3.4. Проверка наличия и правильности оформления технической документации на товар.

3.4. Срок приемки Товара не может превышать 7 (семь) рабочих дней.

3.5. При обнаружении недостачи Товара по количеству и (или) ассортименту, при поставке Товара в количестве, превышающем указанное в Договоре, при обнаружении несоответствия требованиям, предъявляемым к таре и упаковке Товара, в случае отсутствия сопроводительных документов и (или) технической документации на товар либо предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, а также в случае несоответствия характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), Заказчиком составляется Акт о недостатках, в котором указываются выявленные в процессе приемки несоответствия, действия, которые должны быть совершены Поставщиком для их устранения (поставка товара в количестве и (или) в ассортименте, установленном Договором, передача надлежаще оформленных сопроводительных документов и (или) технической документации на Товар, замена товара ненадлежащего качества и т.п.) и срок, в течение которого они должны быть совершены. Акт о несоответствии товара условиям договора в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента его составления, направляется Заказчиком Поставщику любым способом (посредством электронной почты, факсимильной или другой связи и т.д.).

3.6. В случае, если Поставщиком устранены несоответствия, указанные в Акте о недостатках, приемка Товара Заказчиком осуществляется в порядке, установленном 3.3.1 – 3.3.4. Договора.

3.7. В случае, если Товар признан соответствующим условиям Договора, Заказчик подписывает сопроводительные документы на товар и заверяет своей печатью. Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком сопроводительных документов на товар.

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязуется обеспечить сохранность Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока полезного использования Товара.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора (общая стоимость поставляемого по договору товара) составляет ____________ (______________) руб.__ коп., без (с) НДС. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и включает в себя стоимость Товара, все расходы Поставщика, связанные с передачей Товара Заказчику, доставке Товара, уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также иные расходы, прямо не указанные в тексте Договора, но необходимые для выполнения Поставщиком условий передачи Товара Заказчику и других принятых на себя обязательств по Договору.

4.2. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

4.2.1. Расчет за поставленный товар осуществляется в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты подписания сопроводительных документов на товар (счет-фактуры или УПД) Заказчиком. Аванс не предусмотрен;

4.2.2. Оплата товара производится за счет средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3.В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан своевременно (до момента перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика) в письменной форме, сообщить об этом Заказчику и направить дополнительное соглашение к настоящему Договору, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам Поставщик.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в виде уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" (далее – постановление Правительства от 30.08.2017 № 1042) и условиями Договора.

5.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.3. Заказчик вправе взыскать сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней) путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). Сумма взысканной неустойки (штрафов, пеней) перечисляется Заказчиком в доход федерального бюджета Российской Федерации в порядке, установленном бюджетным законодательством.

6. Освобождение от ответственности

6.1. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штраф), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы применительно к настоящему Договору Стороны относят стихийные бедствия, военные действия или массовые беспорядки любого характера, явления природного или техногенного характера, изменения законодательства или нормативной базы, а также иные обстоятельства, которые носят чрезвычайный и непредотвратимый характер.

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы применительно к изменениям законодательства или нормативной базы признаются акты Федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, обязательные для исполнения Сторонами.

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения или ненадлежащего исполнения Договора, обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону с указанием продолжительности срока действия таких обстоятельств.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то Стороны не позднее десяти рабочих дней с момента истечения этого срока обязаны определить возможность дальнейшего действия Договора.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней со дня её получения.

7.5. При не достижении договоренности спорные вопросы передаются заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.

8. Расторжение Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа от исполнения Договора.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:

8.2.1. Нарушения Поставщиком срока передачи Товара;

8.2.2. Передачи Поставщиком Товара, который признан не соответствующим условиям Договора и Поставщиком не устранены недостатки Товара в приемлемый для Заказчика срок;

8.2.3. Наличия иных оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Договора в случае существенного нарушения условий Договора Поставщиком, в том числе:

8.5.1. Нарушения срока передачи Товара;

8.5.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5.3. Любая из Сторон вправе обратиться в суд только при отказе другой стороны от расторжения Договора по соглашению Сторон либо по истечении срока, указанного в п. 8.3. Договора.

9. Прочие положения

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, либо до 26.12.2025 г., в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

9.2. Внесение изменений в Договор осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

9.3. Внесение изменений в Договор, а также расторжение Договора по соглашению сторон оформляются дополнительным соглашением к Договору.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 - Акт приемки товаров, работ, услуг (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (в ред. Приказа Минфина России от 28.06.2022 № 100н).

10. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____

от «__» ________ 2025 г.

Спецификация

Приобретение хозяйственных товаров

Наименование, количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№ _____ от «___» ___________ 2025г.

КП_Стрельчук_2