Тендер - Приобретение расходных материалов (Тест-полоски для лабораторных исследований) №316174242
Описание тендера:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г.ЖУКОВКИ" объявляет тендер: Приобретение расходных материалов (Тест-полоски для лабораторных исследований) (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, содержащие внешние дефекты).
Корпус Товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию в настоящем или будущем.
На корпусе Товара должна присутствовать маркировка производителя с указанием необходимой идентифицирующей информации.
Покупатель имеет право провести технический контроль и/или проверку Товара для подтверждения его соответствия настоящему Техническому заданию. Товар, имеющий внешние дефекты, выявленные при распаковке, будет возвращен Поставщику.
Товар должен соответствовать требованиям: ГОСТ
3. Требования к качеству, упаковке.
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение гарантийного срока.
Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. В определенных законодательством случаях соответствие продукции установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара.
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
Поставщик обязан осуществить доставку и разгрузку, занос товара на склад Заказчика за свой счет, способом, обеспечивающим его сохранность.
Поставщик обязуется уведомить Заказчика любым удобным для него способом: по телефону, электронной почте о готовности Товара к отгрузке не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки товара на склад Заказчика.
4. Срок поставки товара
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течении 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора (предварительно согласовав дату и время доставки с Заказчиком).
5. Место поставки Товара
Поставка Товара Поставщиком осуществляется единой партией по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Набережная, дом 5б в рабочие дни с 09:00 до 15:00.
Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Вместе с Товаром Заказчику передается гарантийная (оформленная согласно требованиям действующего законодательства) и техническая документация на товар.
6. Требования к гарантийному сроку товара
Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной/УПД.
Приложение_3_-_Обоснование_НМЦД
Приложение №3 к извещению
РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
ЦЕМ - цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;
п - количество значений информации о цене единицы i-го медицинского изделия;
i - номер информации о цене;
- цена единицы i-го медицинского изделия, без учета НДС.
Расчет НМЦК контракта осуществлен по формуле:
где:
n - количество позиций закупаемых медицинских изделий;
- начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия, определяемая в соответствии с настоящим порядком (по применимости);
НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия);
- количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия
Примечание: В цену Товара включается стоимость расходов на перевозку, погрузо-разгрузочные работы доставка товара до места хранения,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.
Приложение_4_-_Формы_для_заполнения
Приложение № 4 к извещению
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.
Заявка должна содержать:
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. При этом текст электронных документов должен быть читаем без проведения дополнительных операций – не допускается размещение информации в скрытых полях документов, представление информации шрифтом белого цвета на белом фоне и другое сокрытие информации в представляемых документах.
Участником указывается страна происхождения ТРУ, а так же:
номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей информацию о совокупном количестве баллов и информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня), порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению,
номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее – евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе информацию о совокупном количестве баллов и информацию об уровне радиоэлектронной продукции, документ, содержащий сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению,
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
Сведения, представляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен».
Участник закупки, при заполнении заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должен указать «Конкретные показатели» товара без указания слов: «или эквивалент», «не более», «не менее», «должно быть», «должен быть», «должен иметь», «должен», «должно», «должны», «ориентировочно», «возможность», «должен соответствовать», «или», «не ниже», «менее», «более», «-»,«±»,«+/-», «>», «
Если в позициях технического задания установлены минимальные значения показателей товара (с указанием слов: «не менее», «не ниже», знака «≥») и (или) максимальные значения показателей товара (с указанием слов: «не более», «не выше», знака «≤»):
- участнику в своей заявке на участие в запросе котировок необходимо указать конкретные значения показателей такого товара (без слов: «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», знаков : «≥», «≤» ), которые не должны быть меньше минимальных значений показателей и не должны быть больше максимальных значений показателей, установленных в техническом задании (Приложение № 2 к извещению).
Если в позициях технического задания установлены минимальные значения показателей товара с указанием знака «>») и (или) максимальные значения показателей товара с указанием знака «
- участнику в своей заявке на участие в запросе котировок необходимо указать конкретные значения показателей такого товара (без знаков «>», «
Если для определения соответствия предлагаемых товаров потребностям заказчика в техническом задании перечислены несколько значений показателей товара с применением союза «или», знаком «;», «/»:
- в этом случае участнику необходимо выбрать из перечисленных значений только одно конкретное значение показателя товара и указать его в составе заявки на участие в запросе котировок.
Если для определения соответствия предлагаемых товаров потребностям заказчика в техническом задании установлены несколько значений показателей товара, и заказчиком при перечислении таких значений показателей товара используется союз «и» или запятые - это означает, что заказчику требуются товары одновременно со всеми указанными значениями показателей:
- в этом случае участнику необходимо указать в составе своей заявки на участие в запросе котировок все такие значения показателей товара, перечисленные заказчиком в техническом задании с применением союза «и» или запятых.
Сопровождение показателя словами «от…..до» означает указание конкретного показателя в рамках установленного диапазона, включая крайние значения.
Если в значение показателя содержит слова «диапазон (ом) (е)», то данное значение является обязательной неизменной характеристикой.
Если в значение показателя содержит слова «диапазон (ом) (е)», то данное значение является обязательной неизменной характеристикой.
Если в значение показателя содержит слова«не меньше диапазона»,«не менее диапазона»,«не уже диапазона», то участнику в своей заявке необходимо указать диапазон значения равный или больше указанного в значении показателей.
Если в значение показателя содержит слова«не больше диапазона»,«не более диапазона»,«не шире диапазона», то участнику в своей заявке необходимо указать диапазон значения равный или меньше указанного в значении показателей.
Применение символа «-», разделяющего указанные значения, означает, что участник запроса котировок должен указать одно значение из указанного диапазона.
При применении показателя «+/-», (±) необходимо указать конкретный размер поставляемого товара.
Характеристики товара, выраженные в конкретных показателях изменению не подлежат.
При этом участник вправе не описывать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.
Конкретные показатели товара указываются в единицах измерения указанных Заказчиком. В случае отсутствия в заявке участника какого-либо параметра из перечисленных Заказчиком, такой участник не допускается комиссией по закупкам к участию в запросе котировок.
Участник закупки не может применять иное толкование вышеуказанных понятий и требований.
Несоблюдение участником закупки требований к указанию значения показателя является основанием для отклонения заявки на участие в закупке по основанию – несоответствие информации, требованиям, установленным в извещении и документации об осуществлении закупки.
Заявка и Приложения к ней должны быть представлена в одном из форматов с расширениями (*), (*), (*.word), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), прочие документы, входящие в состав заявки, могут также иметь форматы с расширениями (*.pdf) и (*.jpg). Все файлы не должны иметь защиты от их открытия. Не допускается размещение документации в заархивированных форматах.
Форма №1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Полное наименование запроса котировок в электронной форме: ____________________________________________.
Изучив извещение № ________________ о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в Извещении и Документации о закупке, и направляем настоящую Заявку.
Мы согласны поставить следующий товар, предусмотренный Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в полном соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме:
Подавая настоящую котировочную заявку, мы подтверждаем свое согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
участника требованиям, предъявляемым к участникам закупки
Настоящим подтверждаем:
1) соответствие участника закупки указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки -юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
8) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
10) отсутствие сведений об участнике закупки, в том числе об учредителе, о члене коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
11) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц.
12) Участник закупки относится к субъектам МСП.
13) Участник закупки не находится в реестре иноагентов.
14) Участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: наличие необходимых лицензий, свидетельств, сертификатов, аккредитационных и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в Извещении о проведении данного запроса котировок в электронной форме
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
3. В строке 18 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором закупки.
4.Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Форма №4
Заполняется в случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)
Сведения о соисполнителях
(субподрядчиках, субпоставщиках)
Настоящим сообщаем, что для поставки товаров, предусмотренных аукционной документацией, в полном соответствии с требованиями и на условиях документации о закупке, будут привлечены соисполнители (субподрядчики, субпоставщики).
Сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в аукционной документации, прилагаются:
__________________________
__________________________...
Должность подписанта ______________________ _______________________
М.П. подпись
(расшифровка подписи)
ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_СМП
Утверждаю:
Главный врач
ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки»
__________________Ю.Б. Мартынович
«22» октября 2025 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на приобретение расходных материалов (Тест-полоски для лабораторных исследований)
Государственное автономное учреждение «Медицинский центр г. Жуковки» (далее – ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мартынович Юлии Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (_______________), именуемого в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующее на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.06.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный Закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения «Медицинский центр г. Жуковки» на основании Протокола ________________________ №__________ от «__» _______ 2025г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку ________________________ (далее Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
Номенклатура Товара и его количество и характеристики определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).
Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Набережная, дом 5-б (далее – Место поставки), за свой счет самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с разгрузкой и доставкой до места хранения. Всю ответственность за действия третьих лиц, привлеченных Поставщиком в рамках исполнения настоящего Договора, несет Поставщик.
Поставляемый по условиям настоящего Договора Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не может являться предметом залога и не может состоять в споре и под запретом (арестом).
ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора, составляет ________ ( __________________________________________ ) рублей _______ копеек, включая НДС________ ( ____ ) рублей ____ копеек. В случае, если Исполнитель (Поставщик) не является плательщиком НДС, слова в том числе НДС ( __%) заменяются на слова «НДС не облагается на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации». Предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования и средства от приносящей доход деятельности.
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке:
при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
Поставщик обязан:
поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнить работы / оказать услуги, связанные с поставкой Товара;
обеспечить соответствие поставляемого Товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представить по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
своими силами и за свой счет устранить допущенные недостатки при поставке Товара;
обеспечивать гарантии / годность Товара в соответствии с требованиями Договора;
выполнить иные обязательства, предусмотренные положениями Договора;
Поставщик вправе:
требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка и ввод в эксплуатацию Товара в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
в случае принятия поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:
Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу или адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе 16 настоящего Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение указанного в п.п. 3 настоящего раздела срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Заказчик обязан:
предоставить Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы относящиеся к предмету Договора, и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
своевременно, при условии своевременного предоставления первичных документов, оформленных должным образом, принять и оплатить поставленный Товар;
выполнить свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора;
принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
в случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур:
Решение об одностороннем отказе от исполнения договора, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу заказчика или адресу электронной почты, указанным в разделе 16 настоящего Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение указанного в п.п. 3 настоящего раздела срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора, устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Заказчик вправе:
создать приемочную комиссию для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора или назначить лицо имеющее право действовать от имени заказчика.
требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
запрашивать у поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
проверять в любое время ход исполнения поставщиком обязательств по Договору;
требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, выполняемых работ / оказываемых услуг;
требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
отказаться от приёмки некачественного товара (оказания услуг / выполнения работ) и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
при возникновения не урегулированных ситуаций, привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по контакту требованиям, установленным Договором, требовать возмещения понесенных расходов в случае выявления несоответствий;
предъявить претензии Поставщику:
в отношении качества Товара - до истечения срока годности Товара;
в отношении количества Товара - в течение 30 календарных дней с момента подписания документов, подтверждающих факт получения товара (оказания услуг / выполнения работ).
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность места доставки и отсутствие грузоподъемных средств.
Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку: Наименование Товара:_____________________________________ Договор № _________________________ от __________________ Заказчик (название): ______________________________________ Поставщик (название компании): ___________________________ Пункт назначения: ________________________________________ Грузоотправитель: ________________________________________ Ящик/контейнер № _________, всего ящиков/контейнеров ______ Размеры (высота, длина, ширина) ___________________________ Вес брутто _______________ кг; Вес нетто _______________ кг
Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Договора, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.
Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических характеристиках (Приложение № 2 к Договору).
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Поставка Товара осуществляются Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Брянская область, Жуковский район, город Жуковка, улица Набережная, дом 5-б Поставка производится единой партией в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора, в рабочие дни с 9:30 до 15:00 (МСК) (за исключением предпраздничных дней), по предварительному согласованию предполагаемой даты поставки не позднее чем за 3 рабочих дня. Сопутствующие работы / услуги по разгрузке и доставке до места хранения или эксплуатации товара осуществляется поставщиком за счет собственных средств самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
В ДЕНЬ ПОСТАВКИ:
Одновременно с Товаром Поставщиком должны быть переданы Заказчику сопроводительные документы на партию: счет, товарная накладная или УПД, счет-фактура, прочая документация, подтверждающая качество и характеристики Товара. При поставке Товара без указанного комплекта сопроводительных документов Заказчик вправе отложить приемку до их предоставления.
Представителем Заказчика производится сопоставление сведений, указанных в представленных документах по комплекту и характеристикам, а также проверка по явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.
При отсутствии претензий Заказчик подписывает документ о приемке в течение 2 (двух) рабочих дней с момента доставки Товара.
В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, качеству и безопасности Товара, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара, составив Акт об отказе приемки товара и его возврате поставщику с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Договора (далее Мотивированный отказ) (Приложения № 4 к Договору).
Заказчик так же вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствий, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и/или устранено Поставщиком.
В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Договора, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Договора) Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар), о чем в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, со дня получения от Заказчика Мотивированного отказа, должен уведомить Заказчика, установленным Договором порядком, указав сроки устранения нарушений, которые не могут превышать сроки установленные условиями Договора для доставки Товара.
Поставка должна осуществляться в рабочие дни с 09:30 до 15:00 часов (МСК) (за исключением предпраздничных дней, когда заказ и приемка товара не осуществляются).
Разгрузка производится средствами и силами Поставщика или уполномоченными им лицами, что документально подтверждается Доверенностью, по адресу и в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного Товара, либо места его эксплуатации.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику (Получателю) в Месте доставки и включает в себя следующее:
документальную проверку номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору);
проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
контроль наличия / отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
проверку комплектности и целостности и качества поставленного Товара.
При исполнении Договора, по согласованию Поставщика с Заказчиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр Договоров.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленного Товара и/или сопутствующих услуг, или мотивированного отказа от принятия поставленного Товара и/или сопутствующих услуг с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроками их устранения Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения, или в установленные сроки устранить выявленные замечания / недостатки / дефекты, и передать Заказчику, приведенный в соответствии с предъявленными требованиями / замечаниями комплект отчетной документации и отчет об устранении недостатков.
Подписание Заказчиком и Поставщиком Документов о приемке поставленных товаров и сопутствующих услуг является основанием для оплаты Поставщику исполненных обязательств.
Право собственности на Товар переходит: от Поставщика к Заказчику с момента передачи готового к эксплуатации Товара уполномоченному представителю Заказчика, что подтверждается подписанием приемо-сдаточных документов (п.1 ст. 223 ГК РФ).
Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им Товара номерам серий, указанным в товаросопроводительных документах.
Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного Товара. В случае обнаружения в составе поставки некачественного, нестандартного, не входящего в ассортимент или не сертифицированного Товара, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, который обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения такого уведомления уведомить Заказчика о сроках замены, за собственный счет, такого Товара.
При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет в соответствии с Законодательством Российской Федерации, не допускается замена страны происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляются российское Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанных в договоре, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
ГАРАНТИЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, с не истекшим сроком годности.
Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к Договору), технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные c соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.
Гарантия Поставщика на поставленный Товар устанавливается на срок, определенный технической документацией, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Товара в эксплуатацию.
Неисправный или дефектный Товар Поставщик вывозит за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки, неисправности и порчу Товара, если они произошли:
в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;
в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара, предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного Товара, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.5 Договора, к соответствующему Товару применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
Поставщик несет ответственность за недостатки / дефекты товара, обнаруженные в период гарантийного срока / срока годности, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа товара и его частей, неправильной эксплуатации или хранения Заказчиком.
Устранение недостатков / дефектов товара, выявленных в течение гарантийного срока / срока годности, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
Не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Поставщиком уведомления о выявленных недостатках / дефектах товара Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
В случае уклонения Поставщика от составления акта выявленных недостатков / дефектов товара в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Поставщика.
Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки / дефекты товара не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
В случае отказа Поставщика от устранения выявленных недостатков / дефектов товара или в случае не устранения недостатков / дефектов товара в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов за счет Поставщика.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков / дефектов работ, за которые отвечает Поставщик.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Документы, подтверждающие факт приемки, могут быть направлены в адрес Заказчика посредством ЭДО, но не позднее времени поставки Товара, при условии предварительно направленного приглашения по СБИС, по инициативе Поставщика, для осуществления электронного документооборота.
Авансирование в рамках действия настоящего Договора не предусмотрено.
Оплата по Договору осуществляется по факту полностью исполненных по Договору обязательств или частично в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором в виде неустойки (пени).
В случае, если просрочка поставки Товара будет составлять более 10 (десяти) календарных дней относительно сроков поставки, указанных в Спецификации, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара и потребовать возмещения убытков.
В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, любая из Сторон вправе потребовать уплаты неустоек (пеней):
В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара и выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от размера задолженности, в связи с чем, проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные ст. 395 ГК РФ, не подлежат применению по настоящему Договору.
Неустойка, предусмотренная п. 9.3.1. настоящего Договора, носит исключительный характер, т.е. убытки, вызванные нарушением Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, не подлежат взысканию сверх сумм предусмотренной п.9.3.1. настоящего Договора, выше неустойки.
В случае нарушения условий Договора и Спецификации об упаковке и маркировке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десять процентов) от стоимости Товара, отгруженного без защитной упаковки и/или без упаковочного листа или иного сопроводительного документа, оформленного надлежащим образом.
Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком при недопоставке, выявлении недостачи и/или поставке Товара ненадлежащего качества или комплектации.
При обнаружении недостач, не комплекта и/или брака, Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара на сумму недостачи, брака.
По требованию Заказчика, Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней распорядиться некачественным и/или некомплектным Товарам. В случае нарушения Поставщиком сроков распоряжения Товаром и в связи с отсутствием у Заказчика площадей для хранения некачественного Товара, Заказчик вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению, уведомив Поставщика о возможных издержках. Поставщик несёт ответственность за убытки, возникшие у Заказчика в результате поставки некачественного и/или некомплектного Товара в полном объёме, а также:
При поставке Товара или выполненных ненадлежащего качества работ, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости бракованного Товара, замены его и(или) устранения не качественно выполненных работ в порядке, определённом настоящим Договором.
В случае поставки не сертифицированного Товара, если его сертификация обязательна, Поставщик в течении 20 (двадцати) дней с момента уведомления обязан осуществить его замену на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора, возместить Заказчику убытки и, сверх убытков, уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости не сертифицированного Товара.
В случае, если в сопроводительных документах на Товар указаны другие единицы измерения, нежели те, которые указаны в Спецификации к настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара, отгруженного в единицах измерения, отличных от указанных в Спецификации к настоящему Договору.
В случае полного или частичного отказа Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости неисполненного обязательства.
В случае, если Поставщик в срок и в установленном Договором количестве не поставил Товар и/или не выполнил работы, а так же прочие условия договора о предоставлении разъяснений, документации или иное, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости настоящего Договора единовременно за каждый факт нарушения Поставщиком срока. При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика и уплаты неустойки в размере 0,01% (одной сотой процента) от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости несвоевременно поставленного Товара.
Поставщик обязан уплатить сумму неустоек (штрафов, пеней), а также убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования об уплате.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по причине одной из Сторон.
Уплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, гарантийных обязательств, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора. Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является казенное учреждение.
В ходе исполнения Договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.
В случае если Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Договора, в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Договоров, предусмотренный законодательством РФ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Договором. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, то, по заявлению Поставщика (подрядчика, исполнителя) ему производится в установленный законодательством срок Заказчиком возврат в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в соответствующем реестре Договоров. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения. В качестве обеспечения исполнения Договоров принимают независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с действующим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление независимых операций поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями действующим законодательством РФ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по « ___ » _______ 202_ года. Указанный срок включает срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и оказанию Услуг надлежащим образом, подписания всех необходимых документов о приемке, а также срок оплаты поставленного Товара Заказчиком.
Финансовые обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в пункте 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
При заключении и исполнении Договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. При исполнении Договора допускается:
Уменьшение цены Договора на поставку Товара без изменения объема Товара.
Увеличение объема поставляемого Товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого Товара, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемого Товара при условии, если это предусмотрено договором.
Уменьшение объема поставляемого Товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого Товара, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого Товара при условии, если это предусмотрено договором.
По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанного в договоре и не нарушающие законодательство регулирующие вопросы национального режима.
Изменение цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
Внесение изменений если при исполнении Договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору, и в случае, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю), в том числе по средствам электронного документооборота, при условии предварительного заключения, по инициативе Поставщика, Соглашения об электронном документообороте. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) или соответствии товара, работы, услуги.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении Заказчику), в том числе по средствам электронного документооборота, при условии предварительного заключения, по инициативе Поставщика, Соглашения об электронном документообороте. Выполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки, пени), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий, направленных в порядке, отраженном в пунктах 12.9 и/или 12.14 настоящего Договора, позволяющем считать уведомления Сторон выполненными надлежащим образом, не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.
При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд Брянской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны как в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Поставщику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе Договора.
Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 – Акт об отказе приемки товара и его возврате поставщику;
ИТОГО сумма: ______________ (____________________________________________________________) рублей _____ копеек.
По условиям Договора:
Поставка производится единой партией в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора, в рабочие дни с 9:30 до 15:00 (МСК) (за исключением предпраздничных дней), по предварительному согласованию даты поставки. Сопутствующие работы / услуги по разгрузке и доставке до места хранения или эксплуатации товара осуществляется поставщиком за счет собственных средств самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
Согласование даты фактической поставки производится не менее чем за 3 (три) рабочих дня с 9.30 до 15.00 МСК (за исключением предпраздничных дней, когда согласование поставки и приемка ТРУ не производятся).
Поставка, разгрузка и доставка до мест хранения или эксплуатации производится силами и за счет средств Поставщика.
Предусмотрена оплата по факту поставки и выполненных сопутствующих работ / оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания пакета документов.
АКТ ОБ ОТКАЗЕ ПРИЕМКИ ТОВАРА И ЕГО ВОЗВРАТЕ ПОСТАВЩИКУ
к Договору от «__»_______ 20__ г. № _______
г. Жуковка
«___»____________2025 г.
Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по контролю приемки и оценке качества поставляемой продукции в ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки», действующий от имени Заказчика на основании приказа от «31» декабря 2023 года № 141, и _____________________________________________, действующий от имени Поставщика на основании __________________ № ____ от «___»____20___ г., составили настоящий Акт об отказе приемки товара, поступившего по требованию-накладной / УПД № ________ от «___»___20___ г. и его возврате поставщику.
Основание для возврата товара: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Отметки о качестве и состоянии товара, наличии дефектов, состоянии тары и упаковки _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Требования покупателя в отношении возвращенного товара (осуществить замену на товар надлежащего качества, вернуть денежные средства, уплаченные за товар, провести ремонт товара силами и средствами поставщика) _____________________________________________________________________________
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
