Тендер - Приобретение дезинфицирующих средств №273428525

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Разъяснения.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000041

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Тюменская обл, Тюмень г, ул. Л.Толстого, 35

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 20000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 к извещению №35-24-ЭА дез средства

Проект контракта

1 Приложение № 4 к извещению №35-24-ЭА дез средства (2)

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 к извещению №35-24-ЭА дез средства

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 к извещению №35-24-ЭА дез средства

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_1_к_извещению_№35-24-ЭА_дез_средства

Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки № 35/24-ЭА

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Закупка проводится в рамках программы «Экспорт продукции АПК».

2. Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки: в течение семи рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

3. Требования к упаковке, транспортированию, хранению:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

4. Требование безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.

Приложение_№_3_к_извещению_№35-24-ЭА_дез_средства

Приложение № 3 к извещению

об осуществлении закупки № 35/24-ЭА

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Требования к содержанию, составу заявки

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (требования нет в извещении);

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям (при наличии);

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Документы не предоставляются в составе заявки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:

указание страны происхождения товара и производителя. В соответствии с Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подтверждением страны происхождения медицинских изделий, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза, по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами (СТ-1).

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка также может содержать иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Заявка на участие в закупке заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией. Требования к содержанию и составу заявки содержатся в настоящем приложении и извещении о проведении закупки, а описание объекта закупки, в том числе его функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик (при необходимости) осуществляется участниками в соответствии с приложением № 1 к извещению. Участник закупки предоставляет в составе заявки информацию и документы, указанные в разделе I настоящего документа.

В описании объекта закупки (приложение № 1 к извещению) Заказчиком устанавливаются показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения закупки, которые должны быть перенесены участником закупки в заявку в неизменной форме и максимальные и/или минимальные значения, которые участник должен уточнить/предоставить в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

Участнику закупки необходимо указывать значения показателей каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в приложении № 1 к извещению.

При заполнении требований к материалам (если данное требование установлено извещением), участнику необходимо руководствоваться значениями параметров нормативных документов и значениями параметров производителей товаров (материалов). В случае, если в извещении отсутствует ссылка на конкретный нормативный документ, участнику необходимо руководствоваться только значениями параметров, указанными производителем конкретного материала.

Если указана конкретная марка материала с указанием «или эквивалент», «или аналогичного материала», «или материала с аналогичными свойствами», «или материала с аналогичными характеристиками», то участник в своей заявке должен указать полное наименование марки предлагаемого им материала, страну происхождения и полное наименование предприятия-изготовителя.

В случае, если заказчиком в извещении допускается иная комплектация упаковок (пачек) товара (по количеству), не нарушающая общего требуемого количества товара, участник в заявке указывает как комплектацию, так и общее количество товара, предлагаемого к поставке, с учетом предлагаемой комплектности.

При заполнении заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении.

Предоставление неполных, недостоверных, сведений в составе заявки, несоответствующих извещению о закупке, будет являться причиной отклонения заявки.

Ответственность за достоверность сведений о значениях показателей используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

При подготовке заявки участник закупки должен исходить из того, что он готовит своё предложение с учетом требований к техническим характеристикам и показателям, установленным в извещении после полного изучения содержания извещения о проведении закупки и всех приложений к нему.

Приложение_№_4_к_извещению_№35-24-ЭА_дез_средства_(2) Приложение № 4 к извещению об осуществлении закупки № 35/24-ЭА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

на приобретение дезинфицирующих средств

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и,

_____________(___________), именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и __________, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить дезинфицирующие средства (далее – Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Срок поставки товара: в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта.

1.3. Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Поставщика:

2.1.1. Обеспечить поставку Товара надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.2. Своими силами и за свой счет осуществить доставку Товара.

2.1.3. Допоставить Товар, либо заменить некачественный, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения дефектной ведомости.

2.1.4. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на сроки и качество поставленного Товара.

2.1.5. Представлять Заказчику расчетные документы в Единой Информационной Системе (далее – ЕИС).

2.1.6. Нести ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком.

2.1.7. Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Контракту имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использовать объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания) на основании письменного согласия правообладателя.

2.1.8. Известить Заказчика в 3-дневный срок об изменении своих банковских реквизитов. В случае несвоевременного извещения Заказчика об изменении своих банковских реквизитов Поставщик обязан незамедлительно обеспечить возврат перечисленных Заказчиком средств.

2.2. Права Поставщика:

2.2.1. Требовать оплаты поставленного Заказчику Товара в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

• Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

2.3.2. Претензии по допоставке (замене некачественного Товара), должны быть предъявлены Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выявления недостатков.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов поставки Товара Поставщиком.

2.4.2. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара соответствующего качества, в объёмах и в сроки, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.4.3. Проверять количество и качество поставленного Товара.

2.4.4. Отказаться от оплаты поставленного Товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта.

2.4.5. Письменно уведомив Поставщика, приостановить все платежи по настоящему Контракту, если Поставщик не выполняет своих обязательств (или части обязательств) по Контракту, при условии, что такое уведомление о приостановлении платежей определяет характер невыполнения обязательств и содержит требование того, чтобы Поставщик исправил положение в течение периода времени, не превышающего 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщик такого уведомления.

2.4.6. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим Контрактом.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара по Контракту составляет ___________ (_____________), в т.ч. НДС ___ %, что составляет _________ (___________) руб. _____ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в т.ч. НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» и основание освобождения).

3.2. Цена контракт является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных Контрактом иных условий его исполнения.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата производится только после предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату. 3.5. Цена включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, включая стоимость Товара, расходы на доставку и выгрузку товара, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

3.7. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате заказчиком будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Уведомление о поступлении Товара Поставщику и о готовности Товара к передаче Заказчику сообщается последнему по телефону (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили письменным уведомлением.

4.2. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству, ассортименту и комплектности (при необходимости) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

4.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.6. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия.

4.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия обязаны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.8. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

4.9. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки.

4.10. Обмен документами о приемке товаров (работ, услуг) производится в электронной форме с использованием ЕИС. Документы о приемке товаров (работ, услуг), подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

4.11. Поставщик в срок, установленный в пункте 1.2 настоящего контракта, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке. Вместе с документом о приемке в ЕИС Поставщик размещает документ, подтверждающий качество и соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту)).

4.12. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой фактической поставки Товара и при наличии в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком, на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.3 контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.13. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного Товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения.

4.14. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным.

4.15. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

4.16. Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

4.17. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.18. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в ЕИС.

4.19. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком за свой счет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не имеющих стоимостного выражения, понимается:

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании/допоставке товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);

- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и Поставщик отказывается затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (ст. 482 ГК РФ);

- непредставление, нарушение сроков предоставления каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) не могут быть приняты;

- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (подрядчика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено контрактом;

- нарушение срока выполнения или невыполнение претензионных требований Заказчика, касающихся устранения нарушений.

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (срока поставки, срока оказания услуг, срока выполнения работ), и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик уплачивает Поставщику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.12. Поставщик может оплатить неустойку (штраф, пени) по следующим реквизитам: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, УФК по Тюменской области (Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам), Банк: Отделение Тюмень БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской области г.Тюмень, кр/с (Единый казначейский счет)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр/с (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК (штраф)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК (пени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 – лицевой счет администратора доходов бюджета.

5.13. Оплата по Контракту может быть уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени), при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пени) в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Поставщика (подрядчика, исполнителя), за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

Стороны определяют, что претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

Все вопросы между Сторонами, по которым не было достигнуто согласия, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Тюменской области.

ФОРС-МАЖОР

Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельствах. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Сторона, исполнению обязательств которой по Контракту препятствуют обстоятельства, указанные в п.7.1 Контракта, обязана письменно известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2 Контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 Контракта, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Контракта.

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации, допускается по соглашению Сторон, по решению арбитражного суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.

8.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Контракт вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует по 31.12.2024.

Контракт заключается в электронной форме и подписывается усиленными электронными подписями Сторон.

Изменение существенных условий контракта предусмотрено в соответствии с законодательством РФ и ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Все изменения, дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному Контракту

от «____» _________________ 2024г. № ________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на приобретение дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Закупка проводится в рамках программы «Экспорт продукции АПК».

2. Требования по приемке, сроку и месту поставки товара:

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки: в течение семи рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг) и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без дополнительных расходов Заказчика.

3. Требования к упаковке, транспортированию, хранению:

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

4. Требование безопасности:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не имеет дефектов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_к_извещению_№35-24-ЭА_дез_средства

№ 1074-в

07.05.2024

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на приобретение дезинфицирующих средств.

Затраты на приобретение дезинфицирующих средств (далее – Товар) предусмотрены п. 2.9.10, Приложением №11 (Таблица 11(4))

приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 09.10.2015 № 686 «Об утверждении нормативных затрат на

обеспечение функций территориальных управлений Россельхознадзора» (далее – Приказ № 686).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее также – НМЦК) закупки Товара определена методом сопоставимых рыночных цен

(анализ рынка) в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567

«Об утверждении методических рекомендация по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Для определения НМЦК использованы ценовые предложения со следующей информацией:

Информация из коммерческих предложений (ценовых предложений), полученных на запрос Заказчика на предоставление

ценовой информации от 26.04.2024 (номер запроса в ЕИС №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), содержится в столбцах 3, 4, 5 в Таблице № 1

«Информация о ценовых предложениях».

В ответ на вышеуказанный запрос на предоставление ценовой информации поступило 3 (три) предложения о цене (коммерческих

предложения), которые использованы для расчета НМЦК.

Требуемое количество Товара содержится в столбце 9 в Таблице № 1 «Информация о ценовых предложениях».

В начальную (максимальную) цену контракта включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе

стоимость товара, расходы на его доставку, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2

Таблица № 1

Информация о ценовых предложениях

№

п/п

1

1

Предложение по единице цены Товара,

руб.

строка 1- миллилитр

Среднее

Норматив

Стоимость Товара с

строка 2 -штука

значение

Коэфцены

по

Норматив

Колиучетом количества

Наименование

фициент

Поставщик Поставщик

Поставщик предложений

приказу

количества по чество

(произведение

Товара

по единице

вариации,

№1

№2

№3

№ 686,

приказу № 686 товара

столбцов 6 (или 7) и

%

исх. №2120 исх. №4602 от исх. №б/н от цены Товара,

руб.

9), руб.

руб.

от 07.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05.2024

03.05.2024

вх. 118-КП вх. 120-КП от вх.119-КП от

от 07.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05.2024

07.05.2024

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Средство

не более

не более 5мл

1,50

2,50

2,00

2,00

10л

25,00

20 000,00

2,0

на 1 пробу

дезинфицирующее

Расчет НМЦК (сумма значений стоимости Товара с учетом количества), руб.

20 000,00

Средние значение предложений по единице цены Товара, которые предусмотрены в столбце 6 Таблицы № 1 «Информация о ценовых

предложениях», рассчитаны по формуле:

n

рын

НМЦК

=

∑

v

Ц

n * i=1 i

где: НМЦКрын – начальная (максимальная) цена единицы Товара, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа

рынка);

v –количество (объем) закупаемого Товара;

n – количество значений, используемых в расчете;

i – номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы Товара, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов),

применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 Рекомендаций, утвержденных

приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем)».

3

Таблица № 2

№

п/п

1

Сведения о Товаре

Наименование

Товара

2

Основные условия

исполнения контракта

1

Средство

дезинфицирующее

Характеристики, технические и функциональные параметры, конкретные показатели и требования к поставляемым Товарам

(место, сроки, периодичность поставки Товара)

3

Товар поставляется Поставщиком в количестве, установленном в настоящем описании объекта закупки.

Срок поставки : в течение семи рабочих дней с момента заключения контракта.

В стоимость включены общая стоимость поставки товара, стоимость сопутствующих расходов, налоги, сборы и

иные обязательные платежи.

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни с 08.00 до 16.00 часов (понедельник-четверг)

и с 08.00 до 15.00 (пятница). Обед с 12.00 до 13.00.

Место поставки товара: г. Тюмень , ул. Льва Толстого, 35

Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара.

Замена бракованного или не соответствующего требованиям, установленным контрактом товара должна осуществляться Поставщиком, без

дополнительных расходов Заказчика.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара при его хранении,

погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений. Упаковка

должна быть сухой и чистой, обладать механической прочностью, защищающей от внешних воздействий.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в

залоге, не имеет дефектов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам,

санитарным нормам и правилам.

Форма выпуска: жидкость

Объем: ≥ 100 мл, ≤ 200 мл

Антисептик представляет собой готовое к применению кожное антисептическое средство в виде прозрачной бесцветной жидкости, без запаха.

Наносится в жидком виде или в виде аэрозоля; вызывает гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей

внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов; антисептические и дезинфицирующие средства сохраняют свои

обеззараживающие свойства после замораживании и оттаивания; обладают пролонгированным эффектом в течение 3 часов.

Дополнительные характеристики указаны с целью обеспечения качественных дезинфицирующих свойств у товара, а так же с целью его

экономного расходования

КТРУ: 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Учитывая вышеизложенное, размер начальной (максимальной) цены контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Работник контрактной службы,

И.о. заместителя начальника отдела

финансов и обеспечения деятельности

Бабичева Я.А. (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.133)

Е.В.Баталина

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение о проведении электронного аукциона от 27.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснения

положений извещения об электронном аукционе

№ 35/24-ЭА на приобретение дезинфицирующих средств

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер извещения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата и время получения запроса: 29.05.2024, 04:21 (МСК)

Номер запроса: RTS_req▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Текст запроса: Уважаемый заказчик, в техническом задании прописано, средство без

запаха. антисептик на основе спирта, имеет запах спирта. Просим вас пояснить, вам средство

без отдушки или без спирта

Разъяснения положений извещения

Описание объекта закупки (Приложении № 1 к извещению) не исключает содержание

спирта в составе дезинфицирующего средства, но исключает наличие в составе средства

отдушки (ярко выраженного запаха).

Работник контрактной службы,

И.о. заместителя начальника отдела

финансов и обеспечения деятельности

(должность руководителя (уполномоченного

должностного лица) заказчика)

Е.В. Баталина

(расшифровка подписи)