Тендер - Поставка запасных частей и расходных материалов для служебного автомобиля №305504536

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроект_ГК_з.части_для_ГАЗель_ЦИТОВ_2025

Государственный контракт

на поставку запасных частей и расходных материалов для служебного автомобиля

г. Пенза «___» _____________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области» (ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Пензенской области), действующее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице временно исполняющего обязанности начальника Косова Павла Сергеевича, действующего на основании приказа УФСИН России по Пензенской области от 21.07.2025 № 288-лс и Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________________

_______________________________ , именуемое в дальнейшем "Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику запасные части и расходные материалы для служебного автомобиля (далее – товар) в ассортименте, количестве, по цене и адресу согласно спецификации (приложение), а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара согласно условиям контракта.
1.2.Идентификационный код закупки: _______________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с контрактом.
2.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в спецификации (приложение) к контракту, в соответствии с условиями раздела 3 контракта.
2.1.3. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по контракту, на соответствие условиям контракта.
2.1.4. Обеспечить оплату товара в соответствии с разделом 7 контракта.
2.1.5. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 9 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.
2.1.6. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний документов о приемке товара.
2.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.
2.1.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу своими силами.
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара, в том числе безвозмездной замены товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить товар надлежащего качества в предусмотренном контракте количестве, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.2. Поставить товар на условиях, предусмотренных контрактом, в порядке и сроки, указанные в разделе 6 контракта.

2.3.3. По требованию Государственного заказчика произвести безвозмездную замену некачественного товара.

2.3.4. Поставить товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 3.2. контракта.

2.3.5. Своевременно по письменному запросу Государственного заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара.

2.4.2. Удерживать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с разделом 9 Контракта, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю, на следующие реквизиты:

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России

по Пензенской области

Юридический и фактический адрес:

440061, г. Пенза, Автоматный переулок, 5

Банковские реквизиты:

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк получателя: Отделение Пенза

банка России//УФК по Пензенской области

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКОПФ 75104

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9785

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 140 – Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом.

Качество и порядок приемки товара

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, указанным в спецификации (приложение).

3.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным для данного вида товара, сопровождаться комплектом сопроводительных и подтверждающих качество документов.

3.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлением Государственного Арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. (с изменениями и дополнениями) в части не противоречащей действующему законодательству РФ по месту разгрузки.

3.4. Поставщик обязан по первому требованию Государственного заказчика в случае обнаружения некачественного товара, заменить его на новый. Некачественный товар не засчитывается в счет выполнения обязательств по Контракту. Поставщик производит замену и возмещение товара за свой счет, без возмещения расходов Государственным заказчиком.

3.5. Претензии по качеству, которые невозможно выявить в момент приемки Поставщик обязуется устранить, при условии составления Акта-претензии Государственным заказчиком в сроки не превышающие 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком Акта-претензии.

3.6. Поставщик обязан оповестить Государственного заказчика по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьне менее чем за сутки о времени и объеме поставки товара.

3.7. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени.

3.8. По факту приемки товара Поставщик и Государственный заказчик подписывают товарные накладные.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировании и погрузке (разгрузке).

4.3. Тара и упаковка возврату не подлежат, их стоимость включена в цену контракта.

4.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения контракта и не зависеть от воли Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по контракту и срок исполнения обязательств.

5.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контракта и достижения соответствующей договоренности.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар в адрес, указанный в спецификации (приложение). Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 15.08.2025 года.

6.2. Государственный заказчик имеет право отказаться от получения товаров, период поставки которых просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке товаров.

6.3. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

6.4. Обязанность Поставщика передать товар Государственному заказчику считается исполненной в момент получения товара Государственным заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара.

6.5. Товар отгруженный сверх объемов и цены контракта, Государственным заказчиком не оплачивается.

7. Цена контракта и порядок расчетов

7.1. Цена Контракта составляет _____________(___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС ____________ % (или НДС не облагается). Цена и объем поставок товара указаны в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.2. Расчеты за поставленный товар производятся за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке ФСИН России по федеральному бюджету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документов о приемке.

7.3. Поставщик предоставляет документы на оплату Государственному заказчику, расположенному по адресу: г. Пенза, Проспект Победы, 71а. Оплата считается выполненной в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

7.4. Указанная в п. 7.1. цена включает в себя НДС (при наличии), стоимость товара, тары и упаковки, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды необходимые для исполнения государственного контракта.

7.5. Расходы Поставщика, не предусмотренные настоящим контрактом и не согласованные сторонами в установленном порядке, возмещению Государственным заказчиком не подлежат.

7.6. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок и предусмотренных настоящим контрактом.

8. Изменение, расторжение контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

8.1.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

8.1.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.1.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.1.4. В случае перемены заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

8.1.5. При исполнении контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

8.1.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема товара, предусмотренных контрактом.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Размер штрафа включается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

9.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.6. Общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта, так как цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, определяемый в соответствии с Правилами определения размера штрафа, так как цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.11. Общая сумма штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.12. Сторона контракта освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пензенской области.

10.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

10.3. Государственный заказчик вправе заявлять Поставщику претензии по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий контракта, в том числе по количеству и качеству товара.

11. Прочие условия

11.1. (Вариант 1) Настоящий контракт подписан усиленными квалифицированными электронно-цифровыми подписями Сторон на сайте ЕАТ «Березка» (agregatoreat.ru).

(Вариант 2) Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2. После подписания настоящего контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего контракта, теряют юридическую силу.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащем образом. Приложение к настоящему контракту составляют его неотемлемую часть.

11.4. Во всем, что не предусмотренно настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

11.5. Стороны договорились, что документы, связанные с исполнением контракта направленные ими по электронным адресам, указанным в разделе 13 контракта, имеют юридическую силу оригиналов до получения Стороной подлинных экземпляров.

12 Срок действия контракта

12.1. Срок действия контракта: с момента подписания до 01.09.2025 года.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон на момент заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к государственному контракту

от «___» __________ 2025 г. № __________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымиScan_Автолюкс