Тендер - Поставка хозяйственных товаров (соль техническая) №317779207

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЗ_соль

Соль техническая (ОКПД2 20.59.43.130)

Реагент в виде дорожной технической соли помогает убирать отложения льда и снег с разных поверхностей. Также подходит и для профилактики гололеда.

• Температурный диапазон, °С — до -10.
• Вид товара — соль.
• Рассчитан на площадь обработки до — 350 м2.
• Мгновенного действия — да.
• Состав — хлористый натрий.
• Упаковка — мешок.
• Тип товара — реагент.

Требования_к_оферте

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА

В составе заявки Участник должен для подтверждения своего соответствия требованиям Заказчика предоставляет:

Декларацию о соответствии единым требованиям ст. 31 ФЗ №44;

Заявку, заполненную в соответствии с Приложением №1 к Договору «Спецификация».

Проект_договора

ПРОЕКТ*

ДОГОВОР №

на поставку товара

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Ставрополь «___» _______ 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ульянченко Максима Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку хозяйственных товаров (далее – Товар, ОКПД2 20.59.43.130) в количестве и ассортименте, установленном Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Договора составляет: __________________________, НДС облагается/НДС не облагается (указать причину).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена товара, поставляемого по Договору, включает в себя стоимость товара, все расходы по транспортировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, страхованию, а также все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора.

2.3. Заказчик осуществляет оплату за счет средств бюджетного учреждения Ставропольского края (средства ОМС, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) на 2026 год, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной и/или УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьна основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии). Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном Договором, со счета Заказчика.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Договору осуществляется на основании документа о приемке, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.7. Авансирование не предусмотрено.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, 12/2 (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр»).

3.2. Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.1. В случае поставки Товара в многооборотной таре тара возвращается при следующей поставке либо в срок, согласованный Сторонами.

3.2.2. Маркировка упаковки и (или) Товара должна содержать: наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя (при необходимости), юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии Товара).

3.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.3.1. Поставка Товара осуществляется одной партией в период с 01.01.26г. по 31.01.26г. в рабочие дни с 8-00ч. до 15-00ч. на основании заявки Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.3.2. По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную и/или УПД, акт приемки Товара по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), оформленные в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Договор (номер, дата), подтверждающие факт и срок передачи Товара.

При наличии технической возможности у обеих сторон акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается электронно. При отсутствии технической возможности акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьподписывается сторонами на бумажном носителе. Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы о приемке на русском языке:

– товарную накладную/универсальный передаточный документ – 2 экземпляра;

– счета и (или) счета-фактуры – 1 экземпляр;

– копия регистрационного удостоверения, сертификатов/деклараций на товар (при наличии).

3.3.3. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара.

3.5. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 3 (трёх) дней с момента получения претензии по качеству Товара.

3.6. Переход права собственности на Товар к Заказчику происходит после приемки Товара по количеству и качеству, получения сопроводительных документов, проведения экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям Контракта, при отсутствии претензий, с момента подписания товарной накладной и/или УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором.

4.1.2. Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.3. Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Договора.

4.1.4.Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Договором.

5.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от
повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.

5.4. Гарантийный срок поставляемого Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД, акта приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.Претензии по качеству продукции, в том числе по скрытым дефектам, имеет право предъявить Заказчик по настоящему контракту в течение всего гарантийного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. Взыскание неустойки с Поставщика.

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф.

Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.2.3.1. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Договору, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:

а) 10% цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн руб.;

6.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.

6.3. Взыскание неустойки с Заказчика.

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

6.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф.

Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

За каждый факт неисполнения обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Договора не превышает 3 млн руб. (включительно);

6.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора по «31» декабря 2026 г., по взаиморасчетам – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Расторжение Договора допускается по Соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если по результатам лабораторных исследований образца (пробы) поставленного товара выявится его несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

- отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков;

- недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного (от двух и более раз) нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;

8.3. Стороны вправе принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.6. В случае расторжения Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество товара, поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Поставщику за поставленный товар.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

9.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

10.6. Неотъемлемой частью Договора является:

Приложение № 1 к Договору – Спецификация.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

* Настоящий проект Договора размещен в соответствии с требованиями приказа Комитета Ставропольского края по государственным закупкам от 25.08.2020г.№01-05/1403, утверждающего Порядок осуществления закупок малого объема. Проект Договора может быть дополнен (изменен) в процессе заключения Договора по обоюдному согласию Сторон.

Приложение 1 к Договору

от «___» _______ 2025г. №

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

Главный врач Руководитель

___________________ /М.И. Ульянченко/ ___________________/____________/