Тендер - Поставка хозяйственных товаров №318387519

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_2_(Спецификация_хозтовары) - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с данными+Р63-т094262Порошок чистящий5Штука95,98479,90 - Посмотреть таблицу с данными+Р63-т076590Средство для мытья пола10Штука101,221 012,20 - Посмотреть таблицу с данными+Р63-т087342Средство моющее для стекол и зеркал5Штука90,94454,70 - Посмотреть таблицу с данными+Р63-т090924Мыло туалетное жидкое15Штука218,553 278,25 - Посмотреть таблицу с данными+Р63-т091707Мыло туалетное жидкое15Штука871 305,00 - Посмотреть таблицу с данными Информация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Контракт_поставка_хозтоваров_2025.11МЗ

Контракт № 01- /2025

г.о. Самара «___» _________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций» (ГБУ СО РЦТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Караулова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и протокола рассмотрения заявок на закупку и определения победителя от __.__.2025 № ИМЗ-2025____, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – «товар») согласно Техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) и Спецификации (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (__________________) рублей ___ копеек, включая НДС (___ %) - __________ (___________________) рубля ___ копеек. (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы по перевозке, доставке, разгрузке, хранению товара, а также транспортировке до Заказчика, стоимость упаковки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.

Контракт заключается по цене, формируемой путём умножения стоимости каждой позиции на коэффициент падения по результатам закупки товаров, в случае, если Спецификация содержит более одной позиции.

Контракт заключается по цене, не превышающей цены позиции, указанной при формировании начальной (максимальной) цены, в случае, если закупка признана несостоявшейся на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и падения цены не произошло.

2.3. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

2.4. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов, с соответствующим изменением по соглашению Сторон цены Контракта в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом.

2.5. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.

2.6. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны Контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в Контракт в части размера и (или) сроков оплаты и (или) количества товара.

2.7. Источник финансирования Контракта – средства, полученные по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Порядок и условия оплаты

3.1. Оплата по Контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки товара в полном объеме, на основании счета и счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС) Поставщика, а также утвержденного Заказчиком акта приемки.

3.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.3. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок письменно уведомить об этом Заказчика с указанием новых банковских реквизитов, в противном случае Поставщик несёт все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт.

Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком.

3.4. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустойки, начисленной в соответствии с условиями Контракта.

Срок, условия, порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставщик осуществляет поставку товара в срок: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения Контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Куйбышевский, г Самара, ул. Заводская, зд. 11.

4.2. Поставка товара включает в себя доставку и разгрузку товара по адресу, указанному в Контракте.

4.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику подписанные Поставщиком счет, счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), документ об отгрузке (товарную накладную, универсальный передаточный документ или иной документ, подтверждающий поставку товара), который должен содержать:

ссылку на Контракт (номер, дата);

наименование, место нахождения Сторон, место поставки товара;

наименование поставленного товара;

идентификационный номер (серийный заводской номер) поставленного товара (при наличии);

год выпуска поставленного товара (при наличии):

наименование страны происхождения поставленного товара;

единицу измерения и информацию о количестве поставленного товара;

стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара.

К документу об отгрузке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе об отгрузке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе об отгрузке.

4.4. На основании документа об отгрузке Заказчик формирует и заполняет акт приемки товаров, работ, услуг (форма по ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в виде электронного документа (далее – акт приемки). При отсутствии организационно-технической возможности, а также в случаях, предусмотренных законодательством, акт приемки оформляется на бумажном носителе.

4.5. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки товара в случае соответствия наименования, количества, качества, комплектности, технических характеристик поставленного товара требованиям Контракта и получения всех необходимых документов, предусмотренных Контрактом, утверждает акт приемки и направляет электронный акт приемки или его скан-копию Поставщику, либо направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара.

4.6. При обнаружении Заказчиком недостачи, ненадлежащего качества, несоответствия комплектности, несоответствия технических характеристик товара установленным Контрактом, Заказчик должен:

приостановить приемку;

обеспечить сохранность товара;

принять меры по предотвращению смешивания поступившего товара с другим аналогичным товаром;

вызвать представителя Поставщика для составления акта.

4.7. Акт является юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику о допоставке товара, замене несоответствующего требованиям Контракта товара или устранения недостатков товара за счет Поставщика.

4.8. Для проверки предоставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, которые вправе запрашивать у Сторон дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются заключением. Срок проведения экспертизы не должен превышать срок, установленный в пункте 4.5 Контракта.

4.9. Заказчик в любой момент имеет право на проведение без затрат с его стороны технического контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия условиям Контракта.

4.10. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать условиям Контракта, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения контроля заменить товар, не соответствующий условиям Контракта, либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с условиями Контракта без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.11. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до даты приёмки товара Заказчиком. Датой приёмки товара считается дата утверждения Заказчиком акта приёмки.

Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

- за 3 (три) рабочих дня до даты передачи товара письменно уведомить Заказчика о готовности к поставке по средствам электронной связи с последующей доставкой оригиналов по почте с уведомлением либо нарочным;

- передать Заказчику товар, соответствующий функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, установленным Контрактом, документ, содержащий информацию о поставляемом товаре (упаковочный лист);

- поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, по адресу, указанному в пункте 4.1. Контракта. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет;

- представить копии сертификатов, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- нести расходы, связанные с устранением недостатков товара, в том числе некомплектности;

- по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар соответствующий по качеству условиям Контракта;

- участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с требованиями Контракта либо предоставить в письменном виде в адрес Заказчика согласие на одностороннюю приемку товара Заказчиком. В случае отсутствия представителя Поставщика в день поставки товара, либо не предоставления в адрес Заказчика в письменном виде согласия на одностороннюю приемку товара в день поставки товара, Заказчик имеет право осуществить приемку товара в одностороннем порядке;

- предоставить в случае возникновения необходимости возможность проведения проверок расходования средств областного бюджета органами государственного финансового контроля.

5.2. Поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты товара, поставленного в срок и в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Для исполнения обязательств по Контракту Поставщик поставляет товар лично или с привлечением третьих лиц, за действия которых Поставщик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме.

5.4. Заказчик обязуется:

- принять товар в соответствии с условиями Контракта.

- оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

5.5. Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в рамках исполнения Контракта в случае, если Контрактом установлено право привлечения субподрядчиков, соисполнителей и Поставщиком заключены договоры субподряда.

Ответственное хранение

6.1. Заказчик в случае отказа в соответствии с Контрактом, законом, иными правовыми актами от переданного Поставщиком товара обеспечивает сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомляет Поставщика в письменной форме.

6.2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.3. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Заказчик вправе возвратить его Поставщику.

6.4. Необходимые расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

Гарантии качества товара

7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, является новым и ранее не используемым, серийно выпускаемым, качественным, отражает все последние модификации конструкций и материалов, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его штатном использовании.

Требования к упаковке

8.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого товара.

8.2. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики груза).

Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в размере ____ (______) рублей 00 копеек, что составляет 6,5 (шесть целых и пять десятых) процента от начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

9.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств по следующим реквизитам:

Получатель: МФ СО (ГБУ СО РЦТ л/с 619.01.002.0);

Назначение платежа: ТС 04.01.05 ВР обеспечение исполнения контракта;

казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОКЦ № 2 ВВГУ Банка России//УФК по Самарской области, г. Самара, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.3. При выборе Поставщиком в качестве вида обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии последняя должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона, быть безотзывной и содержать указание на Контракт путем указания на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения Контракта, указанные в преамбуле Контракта.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

9.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, установленных Федеральным законом.

9.5. Денежные средства обеспечения исполнения Контракта в размере, равном размеру имущественных требований (по уплате неустойки, штрафа, пени) Заказчика, не подлежат возврату Поставщику в случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.6. При начислении Поставщику неустойки (штрафа, пени) Заказчик имеет право во внесудебном порядке удовлетворить свои требования к Поставщику по уплате неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.8. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного обязательства начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 11.6. Контракта.

9.9. Поставщик освобождается от обеспечения исполнения Контракта в случае предоставления Заказчику до даты заключения Контракта информации в соответствии с пунктом 8.1. статьи 96 Федерального закона.

Момент перехода права собственности

10.1 Право собственности на поставленный товар прекращается у Поставщика с даты приемки товара Заказчиком.

Ответственность Сторон по Контракту

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств, устанавливается штраф в размере (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Контракта) 10 (десять) процентов цены Контракта.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренного Контрактом обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 коп.

11.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств, устанавливается штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 коп.

11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком предусмотренного Контрактом обязательства, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

Пеня устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня устанавливается в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств не может превышать цену Контракта.

11.9. Поставщик перечисляет Заказчику начисленную неустойку (штраф, пеню) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования по следующим реквизитам: МФ СО (ГБУ СО РЦТ л/с 619.01.002.0), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ОКЦ № 2 ВВГУ Банка России//УФК по Самарской области г. Самара, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ТС 04.01.04.

11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренного Контрактом обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.12. При обнаружении недостатков в поставленном товаре Поставщик обязан устранить их за свой счет в указанные Заказчиком сроки либо возместить причиненные им Заказчику убытки в пределах стоимости поставленного товара, в котором выявлены недостатки.

Условия изменения и расторжения Контракта

12.1. Изменение Контракта допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Изменения и дополнения к Контракту действительны только, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, в этом случае они становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания.

При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и условиями Контракта.

12.3. При исполнении Контракта по согласованию Сторон (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона) допускается поставка товаров качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.

При этом к форс-мажорным обстоятельствам по условиям Контракта не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств, инфляционные процессы в экономике.

13.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 6 (шести) календарных дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца и не обнаруживают признаков прекращения, Стороны приходят к соглашению о расторжении Контракта.

Срок действия Контракта

14.1. Срок действия Контракта – с даты заключения Контракта уполномоченными представителями Сторон по 31.12.2025, а в части обязательств, не исполненных до окончания срока действия Контракта, до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Заключительные положения

15.1. Контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются по правилам и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, единоличного исполнительного органа, а также реорганизации в период действия Контракта, она должна в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.4. Стороны признают все условия Контракта существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Контракта.

15.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Контрактом.

15.6. Контракт подписан в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Спецификация.

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_(ТЗ_на_хозтовары)

Приложение № 1

к контракту от ___.___.2025 № 01-___/2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: поставка хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Значения показателей, указанные в техническом задании, являются конкретными. В случае отсутствия требований о соответствии приобретаемого товара ГОСТам, участник вправе предложить товар, соответствующий действующим ГОСТам на данный вид товара. Однако участник закупки в своей заявке вправе уточнить значения показателей в рамках предусмотренных техническим заданием допустимых отклонений.

Место поставки товара:

443033, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Куйбышевский, г Самара, ул. Заводская, зд. 11.

Сроки (периоды) поставки товара:

С даты заключения контракта в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

Условия поставки товаров и порядок приема-передачи товара:

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка товара и подъем его до склада Заказчика производится силами и (или) за счет Поставщика.

Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе доверенность от поставщика, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара, в противном случае, акт составляется в одностороннем порядке с указанием отказа представителя поставщика.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (устанавливаются при необходимости):

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара, с запасом срока годности не менее 60% со дня изготовления такого товара (для товаров имеющих сроки годности).

Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае если установлено соответствующее требование в описании объекта закупки. В случае, если поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и/или единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, при поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Посмотреть таблицу с данными